2024年建筑劳务分包合同模板

2024年建筑劳务分包合同模板合同编号：__________甲方（总包方）：__________地址：_________________联系人：______________联系电话：____________乙方（分包方）：__________地址：_________________联系人：______________联系电话：____________鉴于甲方承担的建筑工程项目，需将部分劳务分包给乙方，为确保双方合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程面积：____________________1.5工程结构：____________________1.6工程合同价：__________________1.7工程期限：自____年__月__日至____年__月__日二、劳务分包范围及内容2.1乙方承担的劳务分包范围：____________________2.2劳务分包内容：____________________2.3乙方应按照甲方的要求完成劳务分包范围内的所有工作，并保证工程质量。三、合同价款3.1劳务分包合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2乙方在合同履行过程中发生的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、设备使用费、管理费等，均由乙方承担。3.3甲方按照合同约定的付款方式向乙方支付劳务分包合同价款。四、付款方式4.1甲方支付乙方劳务分包合同价款的进度付款方式为：按工程进度付款，每完成_____%支付_____%。4.2乙方应在收到甲方付款后的____个工作日内向甲方开具正规发票。五、工期及质量要求5.1乙方应按照甲方的要求和施工计划，确保工程按期完成。5.2乙方应保证工程质量达到国家及行业的相关标准，如工程质量出现问题，乙方应承担相应的责任。六、安全生产6.1乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，确保施工过程中的人员安全。6.2乙方应定期对施工人员进行安全培训，提高安全意识。七、合同变更与解除7.1如因不可抗力等因素导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。7.2任何一方要求变更或解除合同，应提前______天书面通知对方，经双方协商一致后生效。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。9.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。甲方（总包方）：__________乙方（分包方）：__________签字（或盖章）日期：____年__月__日附加条款：____________________附加条款：____________________附加条款：____________________甲方（总包方）：__________乙方（分包方）：__________签字（或盖章）日期：____年__月__日注意事项：1.审核资质：在签订合同前，双方均应核实对方的资质证明，包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证等，以确保对方具备合法的合同主体资格。2.明确工程内容：合同中应详细描述工程名称、地点、内容、结构、面积等要素，以避免履行过程中的误解和争议。3.合同价款与付款方式：合同中应明确约定合同总价款、付款进度及发票开具事宜，确保双方的财务权益。4.工期与质量要求：双方应明确约定工程工期及质量标准，并在合同中载明，以便于管理和验收。5.安全生产：乙方应严格遵守安全生产法律法规，保障施工人员安全，防止安全事故的发生。6.合同变更与解除：双方应明确约定合同变更或解除的条件和程序，以应对不可预见的情形。7.争议解决：合同中应约定争议解决的方式和地点，通常选择合同签订地的人民法院作为诉讼管辖法院。解决办法：1.协商解决：在合同履行过程中，如遇争议，双方应通过友好协商的方式解决。2.补充协议：对于合同未尽事宜，双方可通过签订补充协议的方式予以明确。3.法律诉讼：如协商不成，双方可根据合同约定的争议解决条款，向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同主体资格：指具有合法权利能力和行为能力的自然人、法人或其他组织作为合同当事人的资格。2.资质证明：指能够证明合同主体具备从事相关业务的法律文件，如营业执照、资质证书等。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。4.合同变更：指在合同有效期内，经双方协商一致，对合同内容进行修改或补充的行为。5.合同解除：指在合同有效期内，经双方协商一致或因法律规定的事由出现，终止合同权利义务关系的行为。6.争议解决：指在合同履行过程中，双方因合同内容产生分歧时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。7.管辖法院：指根据法律规定或双方约定，对合同争议案件具有管辖权的法院。特殊情况及合同补充条款：1.特殊场合：大型公共设施建设项目，如医院、学校等。乙方需定期对施工人员进行专业技能和安全知识培训，确保施工质量与人员安全。甲方应提供必要的工程图纸和技术资料，以便乙方更好地理解和执行工程要求。2.特殊场合：易燃易爆场所的建筑施工，如化工厂、加油站等。乙方必须采取严格的防火、防爆措施，确保施工过程中不发生安全事故。甲方应协助乙方办理相关的安全审批手续，并提供必要的安全防护设备。3.特殊场合：历史文化保护建筑修缮工程。乙方在施工过程中必须遵守相关的文物保护法规，确保修缮工程不损害建筑的历史价值。甲方应提供历史文化建筑的详细资料，并指派专业人员指导乙方施工。合同所需附件列表：1.附件一：甲乙双方的资质证明文件（包括营业执照、税务登记证等）。2.附件二：工程详细图纸和技术规范书。3.附件三：安全生产协议书。4.附件四：工程质量保证书。5.附件五：合同