建设工程施工总分包合同2024年

建设工程施工总分包合同2024年合同编号：__________鉴于甲方作为建设工程项目的发包方，需将建设工程项目施工任务发包给具备相应资质的总包方，总包方经甲方同意将部分施工任务分包给具备相应资质的分包方，为确保工程质量和工程进度，明确各方的权利、义务和责任，经甲、乙、丙三方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程内容：________________1.4工程面积：________________1.5工程结构：________________1.6工程投资：________________1.7工程质量标准：________________第二条工程承包范围（1）土建工程：________________（2）安装工程：________________（3）装饰装修工程：________________（4）其他工程：________________（1）________________（2）________________（3）________________第三条工程期限3.1本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，总工期为____个月。3.2乙方应确保分包工程在总工期内完成，具体进度安排详见附件。第四条工程造价及支付4.1工程造价（1）总包工程造价：人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。（2）分包工程造价：人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。4.2工程进度款支付（1）甲方应在工程进度达到____%时，向乙方支付相应进度款。（2）乙方应在工程进度达到____%时，向丙方支付相应进度款。4.3工程结算（1）工程竣工验收合格后，甲、乙、丙三方应在____个工作日内完成工程结算。（2）结算完成后，甲方向乙方支付剩余工程款，乙方向丙方支付剩余工程款。第五条质量与安全5.1乙方应按照国家及地方相关法律法规、规范和标准进行施工，确保工程质量符合合同约定的质量标准。5.2乙方应对分包工程的质量、安全承担连带责任，对分包方的施工行为进行监督和管理。5.3丙方应遵守国家及地方相关法律法规、规范和标准，确保分包工程质量符合合同约定的质量标准。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。6.2乙方未按照约定完成总包工程，每逾期一日，应向甲方支付总包工程造价的____%作为违约金。6.3丙方未按照约定完成分包工程，每逾期一日，应向乙方支付分包工程造价的____%作为违约金。第七条争议解决7.1本合同在履行过程中，如发生争议，各方应友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自各方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。8.2本合同一式肆份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。8.3本合同未尽事宜，可由各方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________丙方（盖章）：________________签订日期：________________注意事项：1.权利与义务明确：合同各方应明确自身的权利与义务，确保工程顺利进行，避免日后产生纠纷。法律名词解释：权利是指合同主体依据合同享有的合法利益；义务是指合同主体根据合同约定应承担的责任。2.工程质量和安全：乙方和丙方应确保施工质量和安全，符合国家及地方相关法律法规、规范和标准。法律名词解释：工程质量是指工程满足设计、施工及验收标准的能力；工程安全是指施工过程中保障人员、设备、环境安全的能力。3.工程进度和支付：各方应严格按照合同约定的工程进度和支付条款执行，确保工程款的及时支付。法律名词解释：工程进度是指工程按照预定计划推进的速度；工程支付是指按照合同约定，对已完成工程部分支付相应款项。4.违约责任：各方应严格遵守合同约定，如发生违约行为，应承担相应的违约责任。法律名词解释：违约责任是指合同主体违反合同约定，依法应承担的民事责任。解决办法：1.协商解决：在合同履行过程中，如发生争议，各方应通过友好协商解决。法律名词解释：协商解决是指合同各方在平等、自愿、公平的基础上，通过对话、商讨等方式解决争议。2.法律途径：如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。法律名词解释：法律途径是指合同各方在协商解决不成时，依据法律法规，通过法定程序解决争议的方式。人民法院是指我国的国家审判机关，负责依法审理各类案件。特殊应用场合及补充条款：1.场合：工程项目跨区域合作，涉及不同地区的法律法规和标准。补充条款：考虑到不同地区的法律法规和标准可能存在差异，甲、乙、丙三方应共同研究并遵守当地的相关规定。若因地区差异导致合同执行困难，三方应协商调整合同内容，确保工程顺利进行。2.场合：工程项目涉及环保要求严格的地区。补充条款：鉴于环保的重要性，乙方和丙方在施工过程中必须严格遵守国家和地方的环保法律法规，确保施工对环境的影响降到最低。如违反环保规定，应承担相应的法律责任。3.场合：工程项目位于自然灾害频发区域。补充条款：考虑到自然灾害对工程进度和安全的影响，甲、乙、丙三方应制定相应的应急预案，包括自然灾害预警、人员疏散、财产保全等。若发生自然灾害导致工程暂停，各方应协商合理延长工期。4.场合：工程项目需要特殊技术或工艺。补充条款：乙方和丙方应具备实施特殊技术或工艺的能力，并在施工前向甲方提交详细的技术方案和工艺流程。未经甲方同意，不得擅自更改技术或工艺。合同所需附件列表：1.工程设