基坑支护施工合同范本2024年_第1页
基坑支护施工合同范本2024年_第2页
基坑支护施工合同范本2024年_第3页
基坑支护施工合同范本2024年_第4页
基坑支护施工合同范本2024年_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

基坑支护施工合同范本2024年合同编号:__________第一条工程概况1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程规模:_______1.4工程内容:包括但不限于基坑支护、降水、监测等施工内容。第二条工程承包方式2.1本工程采用固定总价承包方式,乙方按照合同约定的总价完成合同范围内的全部工程内容。第三条工程期限3.1工程开工日期:_______3.2工程竣工日期:_______第四条工程质量标准4.1乙方应按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求进行施工,确保工程质量达到_______(质量等级)。第五条工程价款5.1工程总价:人民币(大写):_______元整(小写):_______元。5.2付款方式:合同签订后7日内,甲方向乙方支付合同总价款的10%作为预付款;工程进度达到_______%时,甲方向乙方支付合同总价款的_______%;工程竣工验收合格后7日内,甲方向乙方支付合同总价款的_______%。第六条工程变更6.1如因甲方原因导致工程量增加或减少,双方应按照实际工程量重新计算合同总价,并签订补充协议。第七条工程验收7.1工程验收分为分部工程验收和竣工验收。乙方应按照国家相关法律法规及甲方要求,及时提交相关验收资料。7.2分部工程验收合格后,甲乙双方共同签署分部工程验收证书。工程全部完成后,乙方应向甲方提交完整的竣工验收资料,甲方应在收到资料后_______日内组织竣工验收。7.3工程竣工验收合格后,甲乙双方共同签署竣工验收证书。第八条违约责任8.1若乙方未按照约定完成工程,甲方有权要求乙方支付合同总价款_______%的违约金。8.2若乙方未按约定质量标准完成工程,甲方有权要求乙方支付合同总价款_______%的违约金,并要求乙方承担修复费用。8.3若甲方未按约定支付工程价款,乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金,违约金计算方式为:逾期付款金额×_______%。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1乙方应按照甲方要求,提供施工过程中的相关资料,包括但不限于施工方案、施工图纸、施工日志等。10.2乙方应确保施工现场安全,遵守国家相关法律法规,对施工现场进行合理布置,确保施工顺利进行。10.3甲方应协助乙方办理相关施工手续,提供必要的施工条件。第十一条合同生效及终止11.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为_______个月。11.2合同到期或工程竣工验收合格后,双方按照约定完成工程价款支付及质保金退还,本合同自行终止。第十二条合同备案12.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。双方应将合同正本交至合同备案部门备案。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________甲方代表(签名):__________乙方代表(签名):__________签订日期:__________注意事项:1.明确合同主体:合同中应明确甲方和乙方的全称、地址、联系方式等基本信息,确保合同当事人的合法性。2.工程概况:详细描述工程名称、地点、规模和内容,以界定合同所涉及的工程范围。3.承包方式:明确工程承包方式(如固定总价承包),以便于双方对工程价款有清晰的认识。4.工程期限:规定合理的开工和竣工日期,并考虑到可能的延期情况。5.质量标准:约定工程质量应达到的标准,确保工程满足国家法律法规和行业标准。6.工程价款及支付方式:明确工程总价、预付款、进度款和尾款的比例和支付时间。7.工程变更:对工程量增减的处理方式达成一致,以防止未来发生争议。8.工程验收:约定分部工程验收和竣工验收的程序和时间,确保工程按期完成。9.违约责任:明确双方在违约情况下的责任和违约金计算方式。10.争议解决:确定争议解决的方式,如友好协商或诉讼。解决办法:1.协商:在合同执行过程中,双方应保持沟通,对出现的争议尽量通过协商解决。2.调解:如协商不成,可寻求第三方调解机构的帮助,进行调解。3.诉讼:作为的争议解决手段,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释:1.合同主体:参与合同关系的当事人,即甲方和乙方。2.承包方式:合同中约定的一种工程实施方式,如固定总价承包,即乙方按照约定总价完成工程。3.预付款:合同签订后,甲方提前支付给乙方的部分款项,用于乙方开展前期工作。4.违约金:当一方违反合同约定时,应向另一方支付的赔偿金。5.争议解决:合同双方在合同执行过程中产生的纠纷处理方式,包括协商、调解和诉讼。6.管辖权:指法院对某一案件具有审理和判决的权力。7.备案:将合同正本交至相关政府部门登记,以备查证。8.合同生效:指合同自双方签字(或盖章)之日起对双方产生法律约束力。9.合同终止:指合同因履行完毕或其他原因而不再对双方产生约束力。特殊应用场合及合同补充条款:1.场合:工程项目位于闹市区或居民密集区,需特别考虑噪音和粉尘污染。补充条款:双方应共同制定施工期间的环境保护措施,确保施工过程中产生的噪音和粉尘不会对周边居民生活造成影响。乙方需在施工期间采取有效措施,如使用隔音板、定时洒水降尘等,并按照当地环保部门的要求进行。2.场合:工程地处地质复杂区域,可能存在地下管线或其他隐蔽工程。补充条款:甲方应在合同签订前提供详细的地质资料和地下管线分布图,乙方根据这些资料制定施工方案。若施工中发现未知的地下管线或其他隐蔽工程,乙方应及时通知甲方,双方共同协商解决方案。3.场合:工程涉及到考古发掘或文化遗产保护。补充条款:若施工过程中发现考古遗迹或文化遗产,乙方应立即停止施工,并通知甲方及当地文物部门。双方应共同制定保护方案,并按照文物部门的要求进行施工调整。合同所需附件列表:1.甲方授权书:证明甲方有权签署并执行本合同。2.乙方资质证书:证明乙方具备进行基坑支护施工的资质。3.工程地质报告:提供详细的地质资料,包括土壤类型、水位情况等。4.地下管线分布图:显示施工区域内地下管线分布情况的图纸。5.施工

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论