塔吊及人货电梯劳务分包合同2024年

塔吊及人货电梯劳务分包合同2024年合同编号：__________鉴于甲方为合法成立并有效存在的独立法人，具备签订和履行本合同的权利能力和行为能力；乙方亦为合法成立并有效存在的独立法人或个体经营者，具备签订和履行本合同的权利能力和行为能力。双方就塔吊及人货电梯劳务分包事宜达成如下协议：第一条合同主体1.1甲方：名称：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______1.2乙方：名称：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______第二条工程概况2.1工程名称：_______2.2工程地点：_______2.3工程性质：_______2.4工程面积：_______2.5工程结构：_______第三条劳务分包内容3.1乙方负责提供塔吊及人货电梯操作人员，具体人数和工种由甲方根据工程实际情况提出，乙方应按照甲方要求提供符合资质的人员。3.2乙方负责塔吊及人货电梯的日常维护、保养及故障排除。3.3乙方应遵守国家有关法律法规和行业标准，确保塔吊及人货电梯的安全运行。第四条劳务报酬4.1乙方塔吊及人货电梯操作人员的工资、福利、社会保险等费用由乙方承担。（1）塔吊操作人员：_______元/人/月；（2）人货电梯操作人员：_______元/人/月。4.3甲方支付劳务报酬的时间为每月_______日，逾期未付的，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额的_______%。第五条期限5.1本合同自双方签订之日起生效，有效期为_______个月。5.2本合同到期后，如双方同意续签，应签订书面续签协议。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金计算方式为：合同总金额的_______%。6.2乙方未按照甲方要求提供符合资质的人员，导致工程进度延误或其他损失的，乙方应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.权利能力和行为能力：在签订合同前，双方需确保自身具备签订和履行合同的权利能力和行为能力，即具有法律上的资格和权限。2.明确合同主体：合同中应详细填写甲乙双方的名称、地址、联系人及联系电话，以明确合同当事人。3.工程概况：合同中应详细描述工程名称、地点、性质、面积和结构等基本信息，以便双方了解工程情况。4.劳务分包内容：明确乙方应提供的塔吊及人货电梯操作人员数量、工种及日常维护、保养等职责。5.劳务报酬：明确甲乙双方关于工资、福利、社会保险等费用的支付责任及支付时间。6.期限：合同中应约定合同的有效期及续签事宜。7.违约责任：明确双方在违反合同约定时应承担的违约责任。8.争议解决：约定双方在合同履行过程中发生的争议解决方式。解决办法：1.协商：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。2.诉讼：协商不成时，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.权利能力：指法律主体依法具有享有权利和承担义务的能力。2.行为能力：指法律主体能够以自己的行为依法行使权利和承担义务的能力。3.违约金：指合同一方违约时，按照合同约定应向对方支付的赔偿金。4.争议：指合同履行过程中，双方对合同条款的理解或履行产生的分歧。5.协商：指双方在自愿、平等的基础上，通过沟通、协商达成一致意见。6.诉讼：指合同双方在协商不成的情况下，向人民法院提起诉讼，请求法院审理并作出判决。特殊应用场合及补充条款：1.场合：工程项目涉及高空作业，对安全要求特别高。补充条款：考虑到高空作业的特殊性，双方应共同制定严格的安全操作规程，乙方需定期对操作人员进行安全培训，确保作业安全。2.场合：工程项目位于繁华市区，对噪音和扬尘控制有严格规定。补充条款：乙方在施工过程中应采取有效措施，减少噪音和扬尘污染，确保不影响周边居民的正常生活。3.场合：工程项目位于自然灾害频发区域，如地震带。补充条款：乙方应配备相应的应急预案和救援设备，确保在发生自然灾害时能够迅速应对，保障工程和人员安全。4.场合：工程项目涉及文化遗产保护，对施工影响有特殊要求。补充条款：乙方在施工过程中应遵守相关文化遗产保护规定，采取保护措施，确保施工不会对文化遗产造成损害。合同所需附件列表：1.附件一：甲方工程概况详细资料包括但不限于工程图纸、施工方案、安全要求等。2.附件二：乙方人员资质证明包括操作人员的身份证、职业资格证书、健康证明等。3.附件三：安全操作规程及培训记录详细记录乙方制定的安全操作规程和操作人员的培训情况。4.附件四：应急预案及救援设备清单列明乙方为应对自然灾害等紧急情况所准备的预案和设备。5.附件五：环境保护措施方案乙方针对减少噪音和扬尘污染所采取的具体措施。6.附