二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1413

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」413

1.题型：单选题

某办公楼设计合同经双方协商进行了变更，则该合同变更的效力应当表述为

()O

A变更的效力仅及于变更的部分

B未变更部分效力不确定

C已履行部分应恢复原状

D当事人丧失赔损请求权

答案

A

解析

当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、

登记等手续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变

更。如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的内

容，当事人应当按照变更后的内容履行合同。如果一方当事人未经对方同意就改变

合同的内容，不仅变更的内容对另一方没有约束力，其做法还是一种违约行为，应

当承担违约责任。合同变更的内容必须明确约定。如果当事人对于合同变更的内容

约定不明确，则将被推定为未变更。任何一方不得要求对方履行约定不明确的变更

内容。

2.题型：单选题

甲施工单位项目经理受高额回扣的诱惑，从乙供应商处购进了一批质次价高的劣质

钢材。后来被建设单位发现，要求甲施工单位返工，甲施工单位因此遭受了巨大损

失，那么，甲施工单位的损失应由()承担。

A项目经理与建设单位

B项目经理与乙供应商

C项目经理与甲施工单位

D施工单位与乙供应商

答案

B

解析

在该案例中，项目经理没有按要求履行自身义务，同供应商串通，为施工单位提

供劣质钢材，导致施工单位遭受巨大损失，项目经理应与供应商共同承担施工单位

损失。

3.题型：单选题

下列关于实施工程建设强制性标准的说法中，正确的是（）.

A工程建设强制性标准都是关于二r:程质量标准的强制性条文

B工程建设中采用新技术、新工艺、新材料的，可不受强制性标准的限制

C在一项新批准发布的工程建设标准中可以同时存在强制性条文和推荐性条文

D工程建设中采用国际标准或者国外标准的，可不受强制性标准的限制

答案

C

4.题型：单选题

关于计算机软件著作权的说法，错误的是（）。

A自然人的软件著作权保护期为自然人终生

B软件著作权属于软件开发者

C由国家机关下达任务开发的软件，著作权的归属由项目任务书规定

D接受他人委托开发的软件，其著作权的归属由委托人与受托人签订书面合同约定

答案

A

解析

自然人的软件著作权保护期为自然人终生及其死后50年。A错误。

5.题型：单选题

《建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领

取（）oA

建设工程土地使用权证B

建设用地规划许可证C

建设工程规划许可证D

施工许可证

考点

2Z202011施工许可证和开工报告的适用范围

解析

《建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领

取施工许可证。

考点：不重复办理施工许可证的建设工程。

6.题型：单选题

不属于劳动争议仲裁委员会的组成成员的有（）。

A同级工会代表

B同级人民法院代表

C企业方面代表

D劳动行政部门代表

答案

B

解析

劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表

组成。

7.题型：单选题

施工现场发生安全事故，施工企业向监管部门报告的内容不包括（）。

A事故发生的时间、地点以及现场情况

B事故中伤亡和下落不明人数

C已经采取的措施

D事故的原因、性质和事故责任

答案

D

8.题型：单选题

某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以5000元罚款，没收

其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和

质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是

()oA

被拘留B

被罚款5000元C

被质量监督站开除D

被没收违法所得

考点

2Z208052行政复议的范围、受理和复议决定

解析

不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政

法规的规定提起申诉

考点：行政复议范围；

9.题型：单选题

合同条款空缺时，可以采用(1)交易习惯、(2)补充协议和(3)按照《合同法》约定这

三种方式来处理，但是这三种方式是有先后顺序的，其正确的先后顺序是()。

A(l)(2)(3)

B(3)(2)(l)

C(l)(3)(2)

D(2)(l)(3)

答案

D

10.题型：多选题

以下属于刑事责任承担方式的有().

A拘役

B罚金

C管制

D行政拘留

E罚款

答案

A,B,C

解析

刑事责任承担方式：主刑分为管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑。附加刑

分为罚金、没收财产、剥夺政治权利、驱逐出境。

11.题型：单选题

根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，由监护主管部门责令改正，处10万

元以上50万元以下罚款的参建单位是()。【2015】A

建设、施工、监理B

建设、设计、施工C

建设、设计、监理D

设计、施工、监理

考点

2Z205023违法行为应承担的法律责任

解析

违反建设节能标准违反行为应承担的法律责任

考点：违反建筑节能标准违法行为应承担的法律责任

12.题型：单选题

甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将

该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由

()承担。

A甲公司

B乙公司

C甲、乙公司连带

D乙、丙公司连带

答案

D

解析

代理人不履行职责而给被代理人造成损害的应当承担民事责任。代理人和第三人

串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任。（本解析由醉影清

风提供）

13.题型：单选题

下列纠纷、争议，适用于《仲裁法》调整的是（）。

A财产继承纠纷

B劳动争议

C婚姻纠纷

D工程款纠纷

答案

D

解析

在我国，《中华人民共和国仲裁法》是调整和规范仲裁制度的基本法律，但《仲

裁法》的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间

发生的合同纠纷和其他财产权纠纷、仲裁、劳动争议仲裁和农业承包合同纠纷仲裁

不受《仲裁法》的调整”，此外，根据《仲裁法》第3条的规定，下列纠纷不能仲

裁：1.婚姻、收养、监护、抚养、继承纠纷2依法应当由行政机关处理的行政争

议。

14.题型：单选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，（）应当对有关安全施

工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。A

建设单位项目负责人B

总监理工程师C

施工单位负责项目管理的技术人员D

施工单位项目经理

考点

2Z206031编制安全技术措施专项施工方案安全技术交底规定

解析

建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要

求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

考点：安全施工技术交底

15.题型：单选题

资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质的情形不包括（）。

A资质证书有效期届满，未依法申请延续的

B建筑业企业依法终止的

C以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的

D建筑业企业资质依法被撤销、撤回或吊销的

答案

C

解析

请注意，选的是“不包括”。C选项属于撤销的情形。

16.题型：单选题

某项目由具备相应建筑业企业资质的建设单位自行施工。关于确定监理单位的说

法，正确的是（）。

A应当自行委托监理单位

B应当招标选择监理单位

C可不委托监理单位

D应当由建设主管部门指定监理单位

答案

C

17.题型：单选题

材料供应商甲因施工企业乙拖欠货款，诉至人民法院。法院开庭审理后，在主审法

官的主持下，乙向甲出具了还款计划。人民法院制作了调解书，则此欠款纠纷解决

的方式是（）□

A和解

B调解

C诉讼

D诉讼与调解相结合

答案

B

解析

答案B

调解包括法院调解与诉讼外调解。法院调解，是指在人民法院的主持下，在双方当

事人自愿的基础上，以制作调解书的形式，解决纠纷的一种方式。

18.题型：单选题

对涉及结构安全的试块、试件及有关材料,应当在监理人员监督下现场取样，并送

（）的质量检测单位进行检测。

A建设单位许可

B建设行业协会认可

C具有相应资质等级

D监理协会认可

答案

C

19.题型：多选题

下列关于劳务派遣的有关说法中.正确的有（）

A经营劳务派遣业务应依法申请行政许可,办理公司登记

B劳务派遣只能在临时性、辅助性或替代性的工作岗位上实施

C劳务派遣用工方式的特征是劳动者的聘用与使用分离

D用工单位不能将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位

E除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用

答案

A,B,C,D

20.题型：单选题

某工程施工合同中约定2012年11月20日竣工，并于1个月内交付给发包方使用，但

是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定

的竣工日期后2个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期

为（）.

A2012年II月20日

B20J2年12月20日

C2013年1月20日

D2013年2月20日

答案

C

21.题型：单选题

下列行为中，一般不能引起债的法律关系产生的是（）。

A某建设单位向若干施工企业发出招标公告

B某企业在银行取款时，由于工作人员疏忽，多支付其2万元

C某施工企业塔式起重机倒塌将附近一超市砸毁

D建设单位将施工企业遗留的施工设备代为保管

答案

A

解析

《民法总则》规定，债权是因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的

其他规定，权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权利。

债是特定当事人之间的法律关系。债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人

也只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的相对性。

22.题型：单选题

建设工程未经验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期为（）。

A提交验收报告之日

B建设工程完工之日

C占有建设工程之日

D竣工验收合格之日

答案

C

23.题型：单选题

某开发商开发的住宅价值7000万元，其中已售出价值5000万元住宅,开发商将此笔

资金全部用于购买土地.导致开发商欠施工单位的2000万元的工程款迟迟不能支付,

另外开发商还欠银行抵押贷款i000万元,欠材料供应商500万元，现承包人申请人民

法院拍卖该工程，下列说法正确的是（）.

A人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款

B人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应商

C人民法院可将2000万元的房产拍卖,然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款

D人民法院可将2000万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款

答案

D

解析

消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价

款优先受偿权不得对抗买受人，因此A、B选项错误.另外按照合同法规定.建筑工程

承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权，因此只有D是最符合题意的.

24.题型：单选题

当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是（）。

A代理人超越代理权订立的合同

B因重大误解而订立的合同

C造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同

D以合法形式掩盖非法目的的合同

答案

B

25.题型：单选题

施工单位与材料供应商签订了商品混凝土供应合同，在合同履行中，材料供应商迟

延履行其债务，严重影响施工进度，于是施工单位解除了其与材料供应商的合同。

合同从()起解除。A

当事人提出的时间B

发出通知的时间C

通知到达对方的时间D

对方接受通知的时间

考点

2Z2040I5合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

《合同法》规定，当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张

解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请

求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。

考点：解除合同的程序

26.题型：单选题

某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日

作出，施工单位5月25日收到。8月I日施工单位欲通过有关途径申请撤销该处

罚决定，则说法正确的是()o

A施工单位可以申请复议，也可以不经过复议直接起诉

B施工单位应先申请复议，不服复议可以向法院起诉

C施工单位只能向法院起诉

D施工单位既不可以申请复议，也不可以向法院起诉

答案

c

解析

行政复议机关应当在受理行政复议申请之日起60日内作出行政复议决定，行政

争议未经行政复议，由当事人直接向法院提起行政诉讼的，除法律另有规定的外,

应当自知道或应当知道作出行政行为之日起6个月内提出。

27.题型：单选题

关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（）。

A施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或盖执业印章

B施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章

C所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任

D大型工程项目施工负责人可以由一级或二级注册建造师担任

答案

B

28.题型：单选题

某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日

作出，施工单位5月25日收到。8月1日施工单位欲通过有关途径申请撤消该处

罚决定，则说法正确的是（）*

A施工单位可以申请复议，也可以不经过复议直接起诉

B施工单位应先申请复议，不服复议可以向法院起诉

C施工单位只能向法院起诉

D施工单位既不可以申请复议，也不可以向法院起诉

答案

C

29.题型：单选题

用人单位与劳动者自（）建立劳动关系。

A用工之日

B用人单位报劳动保障部门备案之日

C签订合同之日

D劳动者领取工资之日

答案

A

30.题型：单选题

下列不属于转包的是（）。

A专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构，不履行管理义务，未对该工程的

施工活动进行组织管理的

B施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材料、

构配件及工程设备的采购由其他单位实施的

C劳务分包单位承包的范围是施工总承包单位承包的全部工程，劳务分包单位计取

的是除上缴给施工总承包单位“管理费”之外的全部工程价款的

D施工总承包单位通过采取合作形式，直接将其承包的部分非主体工程转给其他单

位施工的

答案

D

31.题型：多选题

下列合同中，属于无效合同的有（）o

A一方以欺诈、胁迫手段订立的合同，损害国家利益

B恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同

C以合法形式掩盖非法目的的合同

D损害社会公共利益的合同

E违反法律、行政法规规定的合同

答案

A,B,C,D

解析

《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：（1）一方以欺诈、胁迫的手段

订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以

合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性

规定。E选项错在缺少“强制性"三个字。

32.题型：单选题

建设工程在开工阶段出现了下列情况，其中不能顺延工期的是（）□

A承包人因施工机械不能及时到位，在开工前7天以书面形式向工程师提出延期开

工，监理方在48小时内未作书面答复

B承包人因工人回家过节不能按时开工，在节后以书面形式向工程师提出延期施工

C因设计进度拖延，工程师书面通知承包人延期开工

D因施工场地未达到开工要求，工程师书面通知承包人延期开工

答案

B

33.题型：单选题

《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信不良行为记录信息的公布

时间为行政处罚决定作出后7日内，公布期限一般为（）。

A1个月~2年

B3个月~2年

C2个月~1年

D6个月~3年

答案

D

34.题型：单选题

下列属于行政处罚的是O

A没收财产

B罚金

C撤职

D责令停产停业

答案

D

解析

【解析】《行政处罚法》规定，行政处罚的种类：⑴警告；（2）罚款；（3）没收违

法所得，没收非法财物；（4）责令停产停业；（5）暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊

销执照；（6）行政拘留；（7）法律、行政法规规定的其他行政处罚。

35.题型：单选题

下列权利中，属于用益物权的是（）。

A房屋租赁权

B建设用地使用权

C土地所有权

D船舶抵押权

答案

B

36.题型：单选题

建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任，是指参与新建、扩建、改建的建

筑工程项目负责人按照国家法律法规和有关规定，在（）对工程质量承担相应责

任。

A质保期满以前

B缺陷责任期满以前

C工程设计使用年限内

D50年内

答案

C

37.题型：多选题

按照《城镇排水与污水处理条例》的规定，建设工程施工范围内有排水管网等城镇

排水与污水处理设施的，（）单位应共同制定设施保护方案，并采取相应的安全

保护措施。

A建设单位

B勘察单位

C施工单位

D设计单位

E设施维护运营单位

答案

A,C,E

38.题型：单选题

施工单位在施工中偷工减料，但情节较轻的，则应承担的法律责任是（）o

A责令改正

B责令停业整顿

C降低资质等级

D吊销资质证书

答案

A

解析

《建筑法》第74条规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建

筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准

施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级

或者吊销资质证书；造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修

理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

39.题型：单选题

关于建设工程返修的说法，正确的是（）

A施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担

B施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担

C施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担

D施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用

答案

C

解析

《建筑法》规定，对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。《建设工程质

量管理条例》进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验

收不合格的建设工程，应当负责返修。返修作为施工单位的法定义务，其返修包括

施工过程中出现质量问题的建设工程和竣工验收不合格的建设工程两种情形。不论

是施工过程中出现质量问题的建设工程，还是竣工验收时发现质量问题的工程，施

工单位都要负责返修。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责

返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。

40.题型：单选题

王某与某银行签订了《小额借款合同》，在合同履行过程中，王某没有按照约定的

用途使用贷款，致使不能及时偿还贷款。此时王某（）。A

应与银行重新签订合同B

应承担违约责任C

不承担任何责任D

应被提起诉讼

考点

2Z204033借款合同的法律规定

解析

借款人义务。

考点：借款人的义务

41.题型：单选题

某施工单位技术负责人李某2014年3月上班，2015年5月，施工单位以李某怀孕

不能胜任工作为由将其解雇。当地的上年度职工月平均工资为2500元，李某上月

工资6000元，前12个月平均工资8500元，如李某不愿意回单位上班，可主张（）

赔偿金。*

A12750元

B25500元

C11250元

D22500元

答案

D

解析

1.5*2500*3*2=22500元。

42.题型：单选题

取得建造师资格证书的人员，如果要担任建设工程项目施工的项目经理，应当受聘

并注册一个具有（）资质的企业。

A设计

B施工

C监理

D造价咨询

答案

B

解析

《注册建造师管理规定》规定，取得资格证书的人员应当受聘于一个具有建设工

程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等一项或者多项资质的单位，经

注册后方可从事相应的执业活动。担任施工单位项目负责人的，应当受聘并注册于

一个具有施工资质的企业。

43.题型：单选题

建设单位应当在工程竣工验收合格后的（）内到县级以上建设行政主管部门或者

其他有关部门备案。

A15天

B30天

C45天

D60天

答案

A

解析

2009年10月住房和城乡建设部经修改后发布的《房屋建筑和市政基础设施工程

竣工验收备案管理办法》规定，建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日

内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门（以下

简称备案机关）备案。

44.题型：单选题

施工企业新聘用的项目经理因变更注册中很不及时影响注册建造师执业，导致项目

损失，对建设单位的民事赔偿责任由（）承担。*

A建造师原注册单位

B建设主管部门

C项目经理本人

D施工企业

答案

D

45.题型：单选题

全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由

省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同（）划定并公布。A

文物保护单位B

城乡建设主管部门C

文物核定单位D

城乡规划行政主管部门

考点

2Z205032在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工规定

解析

原文是全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批

准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部

门划定并公布。故选项D正确。

考点：文物保护单位的建设控制地带

46.题型：单选题

全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省自治区、直辖市人民政府批准，由

省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同（）划定并公布。

A文物保护单位

B城乡建设主管部门

C文物核定单位

D城乡规划行政主管部门

答案

D

47.题型：单选题

施工单位的应急预案经评审后，由（）签署公布。A

施工单位主要负责人B

施工单位项目负责人C

施工单位专职安全生产管理人员D

施工单位技术负责人

考点

2Z206042施工生产安全事故应急救援预案的规定

解析

施工单位的应急预案经评审后，由施工单位主要负责人签署公布。

考点：生产安全事故应急救援预案的评审和备案

48.题型：单选题

甲乙双方约定以《建设工程价款结算暂行办法》为结算依据。本工程工程结算价款

约1500万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起

（）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。

A20

B30

C60

D45

答案

B

解析

此题考查工程竣工结算审查期限。单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报

告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应按以下规定时

限进行核对（审查）并提出审查意见：（1）500万元以下，从接到竣工结算报告

和完整的竣工结算资料之日起20天；（2）500万元〜2000万元，从接到竣工结算

报告和完整的竣工结算资料之日起30天；（3）2000万元〜5000万元，从接到竣

工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天；（4）5000万元以上，从接到竣

工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天。

49.题型：单选题

集体合同对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起（）向人民法院提起

诉讼。A

5日内B

7日内C

10日内D

15日内

考点

2Z204025劳动争议的解决

解析

集体合同对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提

起诉讼。

考点：集体合同争议的解决

50.题型：单选题

下列关于国家对施工现场环境噪声污染防治规定的表述中，正确的是（）.

A规定施工场地周边环境噪声排放标准

B规定使用机械设备可能产生环境噪声污染必须申报

C禁止夜间进行产生环境噪声污染的施工作业活动

D对环境噪声污染严重的落后设备实行登记制度

答案

B

51.题型：多选题

根据《劳动合同法》，劳动者有下列（）情形之一的，用人单位可以解除劳动合

同。

A在试用期间被证明不符合录用条件

B严重失职，对用人单位造成重大损害的

C严重违反用人单位规章制度的

D同时与其他用人单位建立劳动关系的

E被依法追究刑事责任的

答案

A,B,C,E

52.题型：单选题

下列情形中，属于委托代理终止的是（）。A

被代理人恢复了民事行为能力B

被代理人取得了民事行为能力C

指定代理的人民法院取消指定D

代理期间届满或者代理事务完成

考点

2Z201032建设工程代理行为及其法律关系

解析

《民法通则》规定，有下列情形之一的，委托代理终止：代理期间届满或者代理事

务完成；被代理人取消委托或者代理人辞去委托；代理人死亡；代理人丧失民事行

为能力;5.作为被代理人或者代理人的法人终止。

考点：建设工程代理行为的终止。

53.题型：单选题

下列代理行为中，不属于无权代理行为的是（）。

A没有合法授权

B超越代理权

C代理权授权不明确

D代理权终止

答案

C

解析

无权代理一般存在三种表现形式：（1）自始未经授权。如果行为人自始至终没有

被授予代理权，就以他人的名义进行民事行为，属于无权代理。（2）超越代理权。

代理权限是有范围的，超越了代理权限，依然属于无权代理。（3）代理权已终止。

行为人虽获得该代理人的代理权，但该代理权已经终止的，行为人如果仍以被代理

人的名义进行民事行为，则属无权代理。

54.题型：单选题

甲乙双方签订了《小额借款合同》，在合同履行过程中，甲方没有按照约定的用途使

用贷款，致使不能及时偿还贷款，此时甲方（）.

A应重新签订合同

B应承担违约责任

C不承担任何责任

D提起诉讼

答案

B

55.题型：单选题

根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，如对建筑材料、设备等无特殊

要求，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、构配件和设备应当（）。

A放宽质量要求

B注明生产厂、供应商

C符合建设单位的要求

D注明规格、型号、性能，必须符合国家标准

答案

D

解析

设计单位在设计文件中选用的建筑材料、构配件和设备应当注明规格、型号、性

能，必须符合国家标准。

56.题型：多选题

根据《劳动合同法》，用人单位可以与劳动者解除劳动合同的情形有（）。

A劳动者被依法追究刑事责任

B劳动者严重违反用人单位规章制度

C在规定医疗期内患病

D女职工在哺乳期内

E劳动者在试用期内被证明不符合录用条件

答案

A,B,E

57.题型：单选题

关于建设工程中代理的说法，正确的是（）*

A建设工程合同诉讼只能委托律师代理

B建设工程中的代理主要是法定代理

C建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理

D建设工程中为保护被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理

答案

C

解析

A错误，《民事诉讼法》第58条规定：“下列人员可以被委托为诉讼代理人：

（1）律师、基层法律服务工作者；（2）当事人的近亲属或者工作人员；（3）当

事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。"B错误，建设工程代理行为

多为民事法律行为的委托代理。D错误，代理人需要转委托第三人代理的，应当取

得被代理人的同意或者追认。

58.题型：单选题

甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争

议，甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判

定该合同无效。则此合同自（）无效。

A4月1日

85月I日

C5月20日

D6月30日

答案

A

解析

根据无效合同的特征，无效合同自订立之时就不具有法律效力，故A选项正

确。

59.题型：多选题

根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》的规定.对

由于勘察，设计的原因造成尚在设计使用年限内的建筑工程不能正常使用的，可以

给予勘察、设计单位的行政处罚有（）。

A对勘察、设计单位的负责人给予纪检监察部门的行政、纪律处分

B对项目负责人责令停止执业.情况严重的吊销执业资格证书

C处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款

D构成犯罪的，依法追究刑事责任

E向社会公布曝光

答案

B,C

解析

按照《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》的规定，

本题千所述“由于勘察、设计的原因造成尚在设计使用年限内的建筑工程不能正常

使用”，虽属于《办法》第6条规定的情形，但《办法》第12条规定的处罚对象是

项目负责人，而非单位负责人;况且，项目负责人若不属于国家公职人员，就不会

受到纪检监察部门给予的行政、纪律处分，故A项错误。题干是问行政处罚有哪

些，而D、E虽符合法条的要求但不属于行政处罚，所以是错误的。综上，本题正

确答案为B、Co

60.题型：单选题

根据《中华人民共和国劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳

动合同的是（）o

A在试用期间被证明不符合录用条件的

B严重违反用人单位的规章制度的

C被依法追究刑事责任的

D患病或非因公负伤，在规定的医疗期内的

答案

D

61.题型：单选题

已打捞出水的，应当及时提供（）辨认、鉴定。A

国家文物局B

省级环保局C

省级土地管理局D

省级规划局

考占

2Z205033施工发现文物报告和保护的规定

解析

已打捞出水的，应当及时提供国家文物局或者地方文物行政管理部门辨认、鉴定。

考点：水下文物的报告和保护

62.题型：单选题

某建设项目可能造成重大环境影响时，建设单位应当在计划部门批准建设项目设计

任务书之前组织编制环境影响（）。*

A报告书

B报告表

C公告书

D登记表

答案

A

63.题型：单选题

关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是（）*

A具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行

B执行可以采取查封、扣押、冻结等措施

C执行异议审查和复议期间，暂停执行

D执行申请人只能是诉讼当事人

答案

B

解析

考查民事诉讼的执行程序。民事诉讼的执行措施主要有：查封、扣押、冻结、划

拨、变价被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产。

64.题型：单选题

政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以（）为主要依据。

A建筑市场有关违法行为

B违反法定基本程序问题

C质量安全问题

D建筑市场有关法律责任

答案

D

65.题型：多选题

根据《工程建设国家标准管理办法》规定，需要在全国范围内统一而应当制定国家

标准的有（）o

A工程建设通用的术语、符号、代号和制图方法

B工程建设勘察、设计等通用的质量要求

C工程建设设计、施工等重要的行业专用的质量标准

D工程建设施工及验收等通用的质量要求

E工程建设通用的试验、检验和评定等方法

答案

A,B,D,E

解析

原建设部《工程建设国家标准管理办法》规定，对需要在全国范围内统一的下列

技术要求，应当制定国家标准：（1）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安

装）及验收等通用的质量要求；（2）工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的

技术要求；（3）工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方

法；（4）工程建设通用的试验、检验和评定等方法；（5）工程建设通用的信息技术要

求；（6）国家需要控制的其他工程建设通用的技术要求。

66.题型：单选题

某材料供应商出售给某施工单位500t钢材，该施工单位持提货单去对方的仓库取

货，但是仓库发货员误将550t的钢材给施工单位装车，该情形构成了（）。

A合同之债

B侵权之债

C无因管理之债

D不当得利

答案

D

解析

不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益

的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的

关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为

不当得利之债。

67.题型：多选题

甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保

证期间。关于该保证合同的说法，不正确的是（）。

A丙的保证方式为连带责任保证

B保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内

C乙在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担保证责任

D甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

E保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

答案

B,E

解析

B选项：保证期间有约定按约定，无约定为主债务履行期届满之日起6个月;

E选项：保证期间为6个月，买卖合同的诉讼时效3年，期限不相同；

所以错误选项是BE。

68.题型：单选题

施工企业甲向设备租赁公司乙租赁塔吊,租赁费20万元,其拟将租赁费转移给开发商

丙，依据《合同法》的规定，其转移债务的必要条件是（）.

A通知设备租赁公司乙

B须经设备租赁公司乙同意

C与开发商达成转让协议

D要为设备租赁公司提供担保

答案

B

69.题型：多选题

设区的市人大及常委会根据本市的具体情况，在不同相关法律法规相抵触的前提

下，可以对（）等方面的事项制定地方性法规。*

A历史文化保护

B城乡建设与管理

C税收基本制度

D环境保护

E民事基本制度

答案

A,B,D

解析

设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不

同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以对城

乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，设区的市

的地方性法规须报省、自治区的人民代表大会常务委员会批准后施行。

70.题型：多选题

下列作品中，属于著作权保护对象的有（）。

A建筑作品

B工程设计图

C注册商标

D外观设计专利

E立体作品

答案

A,B,E

71.题型：单选题

()应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或考

核不合格的人员，不得上岗作业。A

施工单位B

建设单位C

监理单位D

设计单位

考点

2Z207025建立健全职工教育培训制度的规定

解析

施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或

考核不合格的人员，不得上岗作业。

考点：建立健全职工教育培训制度的规定

72.题型：单选题

下列不属于刑法规定的附加刑的是()o

A没收财产

B拘役

C罚金

D剥夺政治权利

答案

B

解析

《刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括：①管制；②拘役；③有期徒

刑；④无期徒刑；⑤死刑。附加刑包括：①罚金；②剥夺政治权利；③没收财产；

④驱逐出境。

73.题型：单选题

未取得注册证书和执业印章而担任大中型建设工程施工单位项目负责人的,其所签

署的工程文件（）o

A无效

B有效

C在工程质量合格的前提下有效

D经监理工程师认可才有效

答案

A

74.题型：多选题

用人单位有下列情形（）之一的.可能被依法追究刑事责任.

A违法解除或终止劳动合同的

B以暴力、威胁或限制人身自由的手段强迫劳动的

C强令冒险作业危及劳动者人身安全的

D非法搜查或者拘禁劳动者的

E劳动条件恶劣.给劳动者身心健康造成严重损害的

答案

B,C,D,E

75.题型：单选题

实行监理的建设工程，允许建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装的

必要前提是（）。A

监理单位总工程师签字B

施工单位总工程师签字C

监理工程师签字D

该工程项目经理签字

考点

2Z207033工程监理单位相关的质量责任和义务

解析

《建设工程质量管理条例》第37条规定："工程监理单位应当选派具备相应资格的

总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑

构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施

工。”由此，正确答案为C。

考点：工程监理的职责和权限

76.题型：单选题

《国务院关于加强和改进消防工作的意见》中指出，作为消防安全重点单位的施工

单位，对本单位进行消防安全检查评估的时间间隔为（）。

A每月

B每季度

C每半年

D每年

答案

B

77.题型：多选题

刑事责任的承担方式是刑事处罚，下列刑事处罚中属于主刑的是（）。

A管制

B拘役

C有期徒刑

D无期徒刑

E剥夺政治权利

答案

A,B,C,D

78.题型：单选题

根据《安全生产许可证条例》的规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守

有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，

经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A安全

B死亡

C重伤

D重大死亡

答案

B

79.题型：多选题

法人应当具备的条件有（）。

A依法成立

B有固定的人员

C有必要的财产或者经费

D有自己的名称、组织机构

E能够独立承担民事责任

答案

A,C,D,E

解析

法人应当具备如下条件：（1）依法成立；（2）有自己的名称、组织机构、场所和经

费；（3）能够独立承担民事责任。（4）有法定代表人。

80.题型：单选题

某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约

4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）

天内核对（审查）完毕并提出审查意见。*

A20

B30

C60

D45

答案

D

81.题型：单选题

按照《建设工程质量管理条例》规定，下列关于工程监理责任、权限的说法中，正

确的是（）0

A监理单位对施工质量监理承担违约责任和违法责任

B未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收

C监理工程师可依法发布有关指令

D施工监理只能采用旁站监理方法

答案

A

82.题型：单选题

物权是一项基本民事权利，也是大多数经济活动的基础和目的。下列不属于物权的

是（）。

A抵押权

B房屋产权

C商标专用权

D建设用地使用权

答案

c

解析

《物权法》规定，物权包括所有权、用益物权和担保物权。本题中，选项A属

于担保物权，选项B属于所有权，选项D属于用益物权；而选项C属于知识产

权，故选项C正确。

83.题型：单选题

施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位未编制拆

装方案、制定安全施工措施的，责令限期改正，处()的罚款。

A1万元以上2万元以下

B2万元以上5万元以下

C5万元以上10万元以下

D10万元以上20万元以下

答案

C

84.题型：单选题

在同一个法律体系中，按照一定的标准和原则所制定的同类法律规范总称为

()oA

法律形式B

法律体系C

法律规范D

法律部门

考点

2Z201011法律体系的基本框架

解析

本题目直接考察法律部门的概念，只要抓住关键词“同类法律规范总称”，完成本题

目便不难。显然，正确为选项D。根据一定标准原则所制定的同类法律规范的总称

叫法律部门。

考点：建设工程法律体系。

85.题型：单选题

总承包单位不按规定和合同约定支付安全防护、文明施工措施费用造成分包单位不

能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由总承包单位负（）。*

A连带责任

B按份责任

C主要责任

D总责

答案

C

86.题型：单选题

下列选项中，除（）以外均为出卖人的标的物存在权利瑕疵.

A标的物不具有约定或法定的品质

B出卖人对标的物没有完全的所有权或处分权

C标的物的处分涉及其他人的物权

D标的物的处分涉及第三人的利益

答案

A

87.题型：单选题

我国目前的企业资质标准对技术装备的要求主要是（）。

A具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备

B具有先进的自有机械设备

C具有较高的完好率、利用率和使用效率

D与承包工程范围相适应的大中型机械设备必须自备

答案

A

解析

随着工程建设机械化程度的不断提高，大跨度、超高层、结构复杂的建设工程越

来越多，施工单位必须拥有与其从事施工活动相适应的技术装备。同时，为提高机

械设备的使用率和降低施工成本，我国的机械租赁市场发展也很快，许多大中型机

械设备都可以采用租赁或融资租赁的方式取得。因此，目前的企业资质标准对技术

装备的要求并不多，主要是企业应具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检

测设备。

88.题型：单选题

下列关于工程建设地方标准的表述中，错误的是（）。A

在公布国家标准或者行业标准之后，该项地方标准即行废止B

未经国务院建设行政主管部门备案的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用C

地方标准中不存在强制性条文D

地方标准的复审周期一般不超过5年

考占

2Z207011工程建设标准的分类

解析

本题考查的是工程建设地方标准。工程建设地方标准中，对直接涉及人民生命财产

安全、人体健康、环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定

后，可作为强制性条文。

考点：工程建设地方标准

89.题型：多选题

在下列关于合同变更的表述中，正确的是（）o

A当事人在合法的条件下，协商一致后可以变更合同

B中外合作者在合作期内协商同意后就可以对合作合同作重大变更

C设计合同中的设计变更属于合同的变更

D建设工程施工中经工程师批准的工程变更

E当事人对合同变更内容约定不明的，推定为未变更

答案

A,C,E

解析

当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、

登记等手续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变

更。故选项A、E正确。选项B这种变更还须经审查机关批准，故表述错误；选项

D建设工程施工中的工程变更不属于合同变更是因为工程变更往往不是签订合同的

主体协商确定的，一般是由工程师单方面根据现场实际情况来决定的。选