开发商购房合同范本_第1页
开发商购房合同范本_第2页
开发商购房合同范本_第3页
开发商购房合同范本_第4页
开发商购房合同范本_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

开发商购房合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

名称:XX房地产开发有限公司

地址:XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人:张三

联系方式:XX市XX区XX路XX号,邮编:XXXXXX

2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):

名称:XX建筑集团有限公司

地址:XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人:李四

联系方式:XX市XX区XX路XX号,邮编:XXXXXX

合同简介:

鉴于甲方作为专业从事房地产开发的企业,拥有丰富的房地产项目开发经验及良好的信誉;乙方作为具备相应资质的建筑企业,拥有专业的施工队伍和丰富的建设经验。为了充分发挥双方优势,实现互利共赢,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方购买乙方开发的房地产项目事宜,达成以下协议:

一、合作背景与前提条件

1.甲方拟购买乙方开发的位于XX省XX市XX区XX路的房地产项目,项目名称为“XX花园”,项目地块编号为:XX号。

2.乙方保证其对所售房地产项目拥有合法的产权,不存在任何权属纠纷、债权债务纠纷、未了结的法律诉讼等影响甲方权益的情形。

3.甲方购买房地产项目的资金来源合法,具备支付购房款项的能力。

4.甲乙双方确认,本合同签订之日起至合同约定的房屋交付之日止,乙方应确保所售房屋质量符合国家和地方相关标准,不存在质量问题。

5.双方同意,按照本合同约定的条款和条件,甲方购买乙方开发的房地产项目。

基于以上背景和前提条件,甲乙双方达成以下合同条款:……

(以下为合同正文部分,包括双方权利与义务、价格与支付条件、履行期限、违约责任、不可抗力、争议解决、其他条款、附则、签署等)

本合同范本旨在明确双方在房地产项目购买过程中的权利、义务和责任,保障双方合法权益,维护房地产市场的正常秩序。甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自义务,共同推进项目的顺利进行。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于明确甲方购买乙方开发的“XX花园”房地产项目相关事宜,具体包括房屋购买、交付、质量保证、售后服务等。合同范围涵盖以下方面:

1.甲方购买乙方开发的房地产项目,包括住宅、商业及配套设施等;

2.乙方负责房地产项目的建设、交付及质量保证;

3.双方就购房款项支付、房屋交付、产权过户等事宜达成一致。

第二条定义

1.房地产项目:指甲方购买的位于XX省XX市XX区XX路的“XX花园”项目,包括住宅、商业及配套设施等。

2.交付:指甲方按照本合同约定的条件接收乙方交付的房地产项目。

3.质量保证:指甲方购买房地产项目在质量保证期内,乙方按照国家和地方相关标准承担质量保证责任。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权利与义务

1.权利:

(1)甲方有权按照本合同约定的条件购买乙方的房地产项目;

(2)甲方有权要求乙方按照国家和地方相关标准确保房地产项目的质量;

(3)甲方有权在房地产项目交付后,要求乙方协助办理产权过户手续。

2.义务:

(1)甲方应按照本合同约定的价格和支付条件,按时支付购房款项;

(2)甲方应按照合同约定的时间接收房地产项目;

(3)甲方应遵守乙方关于房地产项目的使用规定,不得擅自改变房屋用途。

二、乙方的权利与义务

1.权利:

(1)乙方有权按照本合同约定收取甲方购房款项;

(2)乙方有权要求甲方按照合同约定的时间和条件接收房地产项目;

(3)乙方有权要求甲方在质量保证期内,遵守乙方关于质量问题的处理决定。

2.义务:

(1)乙方应按照合同约定,确保房地产项目的质量和进度,按时交付房地产项目;

(2)乙方应在房地产项目交付后,按照国家和地方相关法规,协助甲方办理产权过户手续;

(3)乙方应在质量保证期内,对甲方购买的房地产项目承担质量保证责任,及时处理质量问题;

(4)乙方应提供完善的售后服务,解答甲方在使用过程中遇到的问题。

甲乙双方应严格按照本合同约定的权利与义务履行,共同保障房地产项目的顺利进行,维护双方合法权益。如有违反,应承担相应的违约责任。

第四条价格与支付条件

1.价格条款:甲方购买乙方房地产项目的总价款为人民币XX元整(大写:XXXX元整),该价格包括房屋价款、税费、配套设施费等所有费用。

2.支付方式:甲方应通过银行转账、支票或其他双方认可的方式支付购房款项。

3.支付时间:

(1)甲方在本合同签订之日起7个工作日内,支付购房总价款的30%作为定金;

(2)甲方在房地产项目主体结构封顶后7个工作日内,支付购房总价款的50%;

(3)甲方在房地产项目交付使用且办理完毕产权过户手续后7个工作日内,支付剩余的20%尾款。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为XX年。

2.乙方应在合同生效后XX个月内完成房地产项目的建设,并按照约定时间交付甲方。

3.甲方应在接到乙方交付通知后XX个工作日内,完成房地产项目的接收。

4.双方应在房地产项目交付使用后XX个工作日内,办理完毕产权过户手续。

第六条违约责任

一、甲方违约

1.甲方未按照本合同约定的支付时间和方式支付购房款项的,应自逾期之日起,按照逾期金额的日万分之五向乙方支付违约金。

2.甲方无正当理由拒绝接收房地产项目的,视为甲方违约,甲方应向乙方支付等同于购房总价款10%的违约金。

3.甲方违反合同约定,擅自改变房屋用途的,应承担因此而产生的全部责任。

二、乙方违约

1.乙方未能按照本合同约定的时间交付房地产项目的,应自逾期之日起,按照逾期交付部分的日万分之五向甲方支付违约金。

2.乙方交付的房地产项目存在严重质量问题,导致甲方无法正常使用的,甲方有权要求乙方承担修复责任,并按照修复费用的两倍向甲方支付违约金。

3.乙方未按照约定办理产权过户手续的,应自逾期之日起,按照逾期办理部分的日万分之五向甲方支付违约金。

4.乙方违反合同约定,未履行质量保证义务的,应承担因此而产生的全部责任。

甲乙双方在履行合同过程中,如发生违约行为,应承担相应的违约责任。同时,双方应友好协商解决违约事宜,如协商不成,可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

1.定义:本合同所指的不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水、台风等)、政府行为、社会异常事件(如战争、罢工、暴乱等)。

2.责任免除:由于不可抗力导致一方或双方不能履行或部分履行本合同的,受影响的一方应立即通知对方,并提供相关证明文件。在不可抗力事件发生后的合理时间内,双方应协商确定是否继续履行合同或采取其他措施。受不可抗力影响的一方在履行合同受到阻碍时,可部分或全部免除责任。

第八条争议解决

1.双方因履行本合同发生的争议,应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成,双方同意将争议提交至合同签订地的人民调解委员会进行调解。

3.若调解不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地的仲裁委员会,按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。

4.仲裁裁决是终局的,对双方具有法律约束力。

5.仲裁费用由败诉方承担,双方各自承担因仲裁产生的其他费用。

6.在争议解决过程中,除争议部分外,双方应继续履行本合同的其他条款。

若双方在争议解决过程中达成一致,可另行签订补充协议,作为本合同的组成部分。在争议解决期间,双方应采取措施,防止损失扩大。

第九条其他条款

1.通知方式:本合同项下的任何通知、要求、批准或其他通信,应以书面形式送达对方指定的地址。通过挂号信或快递发出的通知,在发出后的第三个工作日视为送达。

2.合同变更:本合同的任何修改、补充或变更,均应以书面形式作出,并经双方协商一致。未经双方书面同意,任何一方不得单方面变更合同内容。

3.终止条件:在下列情况下,任何一方有权书面通知对方终止本合同:

(1)对方严重违反本合同,导致合同无法继续履行;

(2)对方发生破产、清算、解散等情形;

(3)因不可抗力导致合同无法履行。

4.法律适用:本合同的签订、履行、解释及争议解决,均适用中华人民共和国法律。

第十条附则

1.本合同的附件包括但不限于:

(1)房屋平面图;

(2)质量保

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论