建设工程勘察合同范本2024年

建设工程勘察合同范本2024年合同编号：__________第一条项目概况1.1项目名称：____________________1.2项目地点：____________________1.3项目性质：____________________1.4勘察内容：____________________第二条勘察依据2.1甲乙双方签订的《建设工程勘察合同》及附件。2.2国家及地方现行的法律法规、政策、规范和标准。2.3项目批准文件、设计任务书、初步设计文件等。第三条勘察期限3.1勘察期限为______日历天，自合同签订之日起计算。3.2如因甲方原因导致勘察期限延误，勘察期限相应顺延。第四条勘察费用4.1勘察费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。4.2乙方完成勘察任务并提交勘察成果后，甲方按照合同约定的付款方式支付勘察费用。4.3勘察费用支付方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付勘察费用总额的_____%作为预付款；（2）乙方提交勘察成果并经甲方确认后，甲方向乙方支付剩余的勘察费用。第五条乙方权利和义务5.1乙方应当按照合同约定的时间、质量、标准完成勘察任务。5.2乙方应当遵守国家及地方现行的法律法规、政策、规范和标准，确保勘察成果的准确性和可靠性。5.3乙方应当对勘察成果保密，未经甲方同意不得向第三方泄露。5.4乙方应当提供勘察过程中所需的设备、仪器、材料等，并确保其符合国家及地方的相关规定。第六条甲方权利和义务6.1甲方应当按照合同约定的时间、方式支付勘察费用。6.2甲方应当为乙方提供勘察所需的资料、场地等条件，协助乙方完成勘察任务。6.3甲方有权对乙方的勘察成果进行审核，提出修改意见。6.4甲方应当对乙方提交的勘察成果进行确认，并在确认后按照合同约定支付勘察费用。第七条违约责任7.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应当承担违约责任。7.2若乙方未能按照合同约定的时间、质量、标准完成勘察任务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为勘察费用总额的_____%。7.3若甲方未能按照合同约定支付勘察费用，乙方有权暂停勘察工作，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为未付款项的_____%。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。9.2合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.3合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________附件一：勘察任务书附件二：勘察费用支付方式及时间表附件三：乙方资质证书复印件附件四：甲方授权委托书注意事项：1.明确合同主体：确保合同中甲乙双方的名称、地址、联系方式等信息准确无误。2.核实资质：甲方应核实乙方是否具有相应的勘察资质，以确保勘察质量和合法性。3.详细勘察内容：合同中应详细列明勘察的具体内容、范围、标准等，避免日后产生纠纷。4.勘察期限和费用：明确勘察期限和费用，包括预付款比例、支付方式和时间等。5.违约责任：明确双方在违约情况下的责任和违约金计算方式。6.争议解决方式：约定争议解决的方式和地点，以便在发生纠纷时能够及时有效地解决。解决办法：1.协商解决：在发生争议时，尝试通过友好协商的方式解决。2.法律途径：如协商不成，可依据合同约定的争议解决方式，向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同：指甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就建设工程勘察事宜达成的具有法律效力的协议。2.违约：指合同当事人未履行合同约定的义务或者履行不符合约定的行为。3.违约责任：指因一方违约导致合同不能履行或者造成对方损失时，违约方应承担的民事责任。4.争议解决：指在合同履行过程中，双方因权利义务产生分歧时，采取协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。5.诉讼：指合同当事人向人民法院提起诉讼，请求法院依据法律法规对争议事项作出判决的行为。6.仲裁：指合同当事人根据仲裁协议，将争议提交给仲裁机构进行审理，并作出具有法律效力的裁决的行为。特殊应用场合及合同补充条款：1.场合：如果项目涉及到环保要求较高的地区，比如自然保护区或者饮用水源保护区。补充条款：“鉴于本项目的特殊性，乙方在勘察过程中必须遵守环保法规，采取一切必要措施保护环境，不得对周边生态环境造成破坏。若乙方违反环保规定，甲方有权要求乙方立即停止违法行为，并承担相应的法律责任。”2.场合：如果项目位于地震多发区，需要特别考虑地震安全因素。补充条款：“考虑到项目地处地震多发区域，乙方在勘察时需特别关注地质构造稳定性，提供针对地震安全性的专项勘察报告。如因乙方勘察失误导致地震安全隐患未被及时发现，乙方应承担相应的法律责任。”3.场合：如果项目位于偏远地区，交通不便，可能影响勘察工作的进度。补充条款：“鉴于项目所在地交通条件限制，甲乙双方应共同协商合理的勘察工作计划，并考虑到交通因素可能导致的勘察期限延长。如因交通原因造成勘察工作延误，双方互不追究责任。”合同所需附件列表：1.附件一：项目概况说明书（详细描述项目背景、重要性、预期目标等）2.附件二：勘察任务书（明确勘察的具体要求、范围、质量标准等）3.附件三：乙方资质证明文件（包括营业执照、资质证书、相关业绩证明等）4.附件四：甲方授权委托书（若甲方委托第三方代表签署合同，需提供授权委托书）5.附件五：项目预算及费用支付计划表（详细列出勘