建设工程招投标与合同管理全本在2024年

建设工程招投标与合同管理全本在2024年合同目录第一章：合同总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同解释第二章：合同主体2.1甲方权利与义务2.2乙方权利与义务2.3双方共同义务第三章：合同标的3.1工程概况3.2工程范围3.3工程质量要求第四章：合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3支付方式第五章：工程进度5.1工程进度计划5.2进度调整5.3进度延误处理第六章：工程变更6.1变更申请6.2变更审批6.3变更费用第七章：工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收结果处理第八章：工程保修8.1保修期限8.2保修范围8.3保修责任第九章：合同违约9.1违约责任9.2违约处理9.3违约赔偿第十章：合同争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用第十一章：合同转让与分包11.1合同转让11.2分包管理11.3分包责任第十二章：合同终止与解除12.1合同终止条件12.2合同解除程序12.3合同终止与解除后的权利义务第十三章：合同附件13.1附件清单13.2附件效力13.3附件管理第十四章：合同签订14.1合同签订方14.2签订时间14.3签订地点14.4合同生效条件第一章：合同总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程项目中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，达成双方共同的目标。1.2合同适用范围本合同适用于由甲方发起的建设工程项目，包括但不限于工程的设计、施工、监理、验收等各个阶段。1.3合同解释本合同的条款解释权归甲方所有，若双方对合同条款有异议，应通过协商解决。第二章：合同主体2.1甲方权利与义务2.1.1甲方有权监督工程进度和质量，确保工程符合约定标准。2.1.2甲方有义务按照合同约定支付工程款项。2.2乙方权利与义务2.2.1乙方有权按照合同约定收取工程款项。2.2.2乙方有义务按照合同约定完成工程建设任务，并保证工程质量。2.3双方共同义务2.3.1甲乙双方应共同遵守国家相关法律法规，确保工程合法合规。2.3.2甲乙双方应共同维护施工现场的安全与秩序。第三章：合同标的3.1工程概况3.1.1工程名称：______。3.1.2工程地点：______。3.1.3工程规模：______。3.2工程范围3.2.1工程范围包括但不限于土建、安装、装修等。3.2.2工程范围的具体内容详见附件一。3.3工程质量要求3.3.1工程质量应符合国家相关标准及行业规范。3.3.2工程质量的具体要求详见附件二。第四章：合同价格4.1合同总价4.1.1合同总价为人民币（大写）：______元整。4.1.2合同总价包含工程的设计、施工、监理等所有费用。4.2价格调整4.2.1若因市场材料价格波动或政策调整导致成本变化，双方可协商调整合同价格。4.2.2价格调整的具体办法详见附件三。4.3支付方式4.3.1甲方应按照合同约定的进度支付工程款项。4.3.2工程款项的支付方式为银行转账，乙方应提供有效的银行账户信息。第五章：工程进度5.1工程进度计划5.1.1工程进度计划应由乙方制定，并经甲方审核同意。5.1.2工程进度计划应明确各阶段的起止时间、关键节点等。5.2进度调整5.2.1若因不可抗力或其他双方认可的原因导致工程进度延误，乙方应及时通知甲方，并提出调整方案。5.2.2进度调整需经甲方书面同意后方可执行。5.3进度延误处理5.3.1若因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。5.3.2进度延误处理的具体办法详见附件四。第六章：工程变更6.1变更申请6.1.1任何一方需变更工程内容，应提前向对方提出书面申请。6.1.2变更申请应详细说明变更的原因、内容及影响。6.2变更审批6.2.1甲方收到变更申请后，应在______个工作日内给予书面回复。6.2.2变更审批需经甲方书面同意后方可执行。6.3变更费用6.3.1工程变更可能导致合同价格的调整，双方应协商确定变更费用。6.3.2变更费用的计算方法详见附件五。第七章：工程验收7.1验收标准7.1.1工程验收应按照国家相关标准及合同约定的质量要求进行。7.1.2验收标准的具体内容详见附件六。7.2验收程序7.2.1乙方应在工程完工后______个工作日内通知甲方进行验收。7.2.2甲方应在接到通知后______个工作日内组织验收。7.3验收结果处理7.3.1若工程验收合格，甲方应出具验收合格证明。7.3.2若工程验收不合格，乙方应在甲方指定的时间内完成整改，并重新申请验收。以上为合同前七章的详细内容，后续章节将在后续提问中继续完善。第八章：工程保修8.1保修期限8.1.1工程保修期自工程验收合格之日起计算，保修期限为______年。8.1.2保修期限内，乙方应负责免费维修因施工质量问题造成的损坏。8.2保修范围8.2.1保修范围包括工程主体结构、装修、安装等所有施工内容。8.2.2保修范围的具体内容详见附件七。8.3保修责任8.3.1乙方在接到甲方保修通知后，应在______小时内响应，并在______天内完成维修。8.3.2乙方未按时履行保修责任，甲方有权自行或委托第三方进行维修，费用由乙方承担。第九章：合同违约9.1违约责任9.1.1若甲方未按合同约定支付工程款项，应按未支付金额的______%向乙方支付违约金。9.1.2若乙方未按合同约定完成工程任务，应按合同总价的______%向甲方支付违约金。9.2违约处理9.2.1违约方应在违约行为发生后______天内书面通知对方，并提出解决方案。9.2.2双方应通过协商解决违约问题，协商不成的，可依法申请仲裁或提起诉讼。9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿包括但不限于违约金、实际损失、预期利益损失等。9.3.2违约赔偿的具体计算方法和支付方式详见附件八。第十章：合同争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应首先通过友好协商解决合同争议。10.1.2协商不成的，双方同意提交至______仲裁委员会进行仲裁。10.2争议解决程序10.2.1一方提出争议解决请求后，另一方应在______天内给予书面回复。10.2.2双方应按照仲裁委员会的规则和程序进行争议解决。10.3争议解决费用10.3.1争议解决过程中产生的费用由败诉方承担。10.3.2争议解决费用包括但不限于仲裁费、律师费、鉴定费等。第十一章：合同转让与分包11.1合同转让11.1.1未经甲方书面同意，乙方不得将合同权利义务转让给第三方。11.1.2甲方同意转让的，转让方和受让方应签订书面转让协议，并经甲方确认。11.2分包管理11.2.1乙方如需分包部分工程，应事先征得甲方书面同意。11.2.2分包工程的质量与安全责任由乙方承担。11.3分包责任11.3.1分包方应具备相应的资质和能力，确保分包工程的质量。11.3.2乙方应对分包方的行为向甲方承担责任。第十二章：合同终止与解除12.1合同终止条件12.1.1合同履行完毕，双方权利义务履行完毕，合同自然终止。12.1.2双方协商一致，可以提前终止合同。12.2合同解除程序12.2.1一方要求解除合同，应提前______天书面通知对方。12.2.2合同解除后，双方应按照合同约定和实际情况进行结算。12.3合同终止与解除后的权利义务12.3.1合同终止或解除后，双方应按照合同约定和实际情况进行结算。12.3.2合同终止或解除后，双方仍应履行保密义务和合同中约定的其他义务。第十三章：合同附件13.1附件清单13.1.1本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、工程量清单等。13.1.2附件清单详见附件九。13.2附件效力13.2.1附件是本合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。13.2.2附件内容与合同正文不一致的，以合同正文为准。13.3附件管理13.3.1乙方应妥善保管合同附件，并在甲方需要时提供。13.3.2合同附件的修改和补充应经双方协商一致，并以书面形式确认。第十四章：合同签订14.1合同签订方14.1.1甲方（全称）：______。14.1.2乙方（全称）：______。14.2签订时间14.2.1本合同签订时间为______年______月______日。14.3签订地点14.3.1本合同签订地点为______。14.4合同生效条件14.4.1本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。14.4.2本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。多方为主导时的，附件条款及说明在多方为主导的建设工程项目中，合同附件的条款及说明是确保项目顺利进行的关键组成部分。本附件条款及说明旨在明确各方的权利、义务和责任，以及如何处理与合同相关的各种文件和资料。以下是详细的附件条款及说明：一、附件的构成与分类1.1本合同附件包括但不限于以下几类：工程图纸和技术文件工程量清单和报价单施工进度计划和时间表质量保证和验收标准保修条款和维护协议变更和索赔程序分包商名单和资质证明其他与合同执行相关的文件和资料二、附件的效力2.1所有附件均是本合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等的法律效力。2.2附件中的内容若与合同正文有冲突，应以合同正文为准，除非双方另有书面约定。三、附件的管理和更新3.1甲方负责附件的统一管理和存档，确保所有附件的完整性和准确性。3.2乙方应根据项目进展及时更新附件内容，并在更新后______天内通知甲方。3.3任何附件的修改和补充都应经过甲方的书面同意，并由双方授权代表签字盖章确认。四、附件的提供和使用4.1乙方应在合同签订后______天内提供所有附件的原件或复印件。4.2甲方有权在任何时候要求乙方提供附件的原件或复印件，乙方应无条件配合。4.3附件的使用应仅限于合同执行的需要，未经甲方书面同意，乙方不得将附件用于其他目的。五、附件的保密性5.1附件中的所有信息，包括但不限于技术资料、商业秘密、工程数据等，均应视为保密信息。5.2未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方披露附件中的保密信息。5.3双方应采取必要的保密措施，防止附件中的信息泄露。六、附件的电子版和纸质版6.1乙方应同时提供附件的电子版和纸质版，确保甲方可以方便地查阅和使用。6.2电子版附件应以PDF或其他双方认可的格式保存，并确保文件的完整性和可读性。6.3纸质版附件应清晰、完整，并加盖乙方公章。七、附件的法律适用和争议解决7.1本附件条款及说明的解释、适用和争议解决均应遵守本合同的相关规定。7.2任何因附件条款及说明引起的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，按照本合同约定的争议解决方式处理。八、附件的补充条款8.1双方可根据项目实际情况，协商一致后对本附件条款及说明进行补充。8.2补充条款应以书面形式提出，并经双方授权代表签字盖章后生效。九、附件的生效9.1本附件条款及说明自双方授权代表签字盖章之日起生效。9.2本附件条款及说明的生效不影响合同其他条款的效力。十、附件的终止10.1本附件条款及说明随合同的终止而终止。10.2合同终止后，双方仍应遵守本附件条款及说明中关于保密和资料归还等相关规定。通过上述条款及说明，我们旨在为多方主导的建设工程项目提供一个清晰、全面的附件管理框架，确保合同的顺利执行和项目的顺利完成。附件及其他补充说明一、附件列表：工程图纸和技术文件工程量清单和报价单施工进度计划和时间表质量保证和验收标准保修条款和维护协议变更和索赔程序分包商名单和资质证明其他与合同执行相关的文件和资料二、违约行为及认定：违约行为是指合同一方或双方未能按照合同条款履行其义务的行为。违约行为的认定应基于以下原则：违反合同条款：包括但不限于未按时支付款项、未按期完成工程任务、未达到约定的质量标准等。违反合同精神：包括但不限于故意隐瞒重要信息、恶意拖延工程进度等。违反法律规定：包括但不限于违反国家法律法规、行业规范等。三、法律名词及解释：合同：指甲乙双方就建设工程项目达成的具有法律约束力的书面协议。违约责任：指违约方因其违约行为而应承担的法律责任。争议解决：指合同双方在合同执行过程中发生争议时，采取的协商、调解、仲裁或诉讼等解决方式。保密义务：指合同双方在合同执行过程中及合同终止后，对合同内容及相关信息负有保密的责任。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：双方应首先通过友好协商解决争议。调解：协商不成时，可请求第三方进行调解。仲裁：调解不成时，可提交至合同约定的仲裁委员会进行仲裁。诉讼：仲裁不成或双方未约定仲裁的情况下，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：生效条件：合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。变更程序：合同变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。解除程序：一方要求解除合同，应提前通知对方，并经双方协商一致。终止后事宜：合同终止后，双方应按照合同