2024什么是FIDIC土木工程施工合同条件工程_第1页
2024什么是FIDIC土木工程施工合同条件工程_第2页
2024什么是FIDIC土木工程施工合同条件工程_第3页
2024什么是FIDIC土木工程施工合同条件工程_第4页
2024什么是FIDIC土木工程施工合同条件工程_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________甲方:(全称)地址:法定代表人(或负责人):联系方式:乙方:(全称)地址:法定代表人(或负责人):联系方式:鉴于:1.甲方为委托人,乙方为承包人,双方依据《2024年FIDIC土木工程施工合同条件》进行合作。2.甲方委托乙方施工,乙方愿意接受甲方的委托,完成施工任务。现双方为明确双方的权利义务,经友好协商,达成如下协议:一、工程内容及范围1.乙方应按本协议约定的内容和范围,完成施工任务。2.甲方应提供乙方施工所需的设计图纸、施工方案、施工场地等。二、合同价格及支付1.本工程的合同总价为人民币(大写):____元整(小写):¥_____元。2.甲方应按本协议约定的付款方式及时支付乙方工程款。三、工期1.本工程的合同工期为____个月,自乙方入场施工之日起计算。2.乙方应按约定的工期完成施工任务。如有特殊情况需延长工期,乙方应提前向甲方申请,并经甲方同意后方可延长。四、质量标准1.乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、行业标准进行施工,保证工程质量。2.工程验收合格后,乙方应承担相应的保修责任。五、违约责任1.双方应严格履行本协议的约定,如一方违约,应承担违约责任。2.乙方未按约定工期完成施工任务的,应向甲方支付违约金,违约金计算方式为:每延期一天,违约金为合同总价款的千分之一。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本协议一式两份,甲乙双方各执一份。2.本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(盖章):______________乙方(盖章):______________代表(签名):______________代表(签名):______________日期:____年__月__日日期:____年__月__日注意事项:1.双方应严格履行本合同的约定,确保工程质量、进度和投资控制等目标的实现。2.甲方应按照约定的时间和要求提供施工图纸、施工方案和施工场地等,确保乙方正常施工。3.乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、行业标准进行施工,保证工程质量。4.双方应严格遵守合同中的保密条款,不得泄露对方的商业秘密和技术秘密。5.双方在履行合同过程中发生争议时,应通过友好协商解决;如协商不成,可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。解决办法:1.针对甲方未按约定时间提供施工图纸、施工方案和施工场地等问题,乙方可以要求甲方支付违约金,并顺延工期。2.针对乙方未按约定工期完成施工任务等问题,甲方可以要求乙方支付违约金,并有权解除合同。3.针对工程质量问题,乙方应负责修复或重新施工,并承担相应费用。甲方也有权要求乙方支付违约金。4.双方在履行合同过程中应依法行事,如发现违法行为,可依法向有关部门举报。5.针对合同争议,双方应积极履行调解程序。如调解不成,可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释:1.委托人:指甲方,为本工程的委托方,负责提供施工图纸、施工方案和施工场地等。2.承包人:指乙方,为本工程的承揽方,负责按照甲方的要求进行施工。3.合同工期:指本工程的约定完成时间,自乙方入场施工之日起计算。4.违约金:指一方未履行合同约定的义务时,应支付给对方的经济赔偿。5.工程验收:指工程完成后,甲方对工程质量、进度、投资控制等方面的检查和评定。6.保修责任:指乙方在工程验收合格后,对工程质量问题承担的修复或赔偿责任。7.争议解决:指双方在履行合同过程中发生的争议,通过协商、调解或诉讼等方式予以解决。8.友好协商:指双方在履行合同过程中,通过相互沟通、协调,达成一致意见的方式。应用场合:1.适用于土木工程施工领域,如道路、桥梁、隧道、港口、水利等工程。2.适用于建筑工程施工领域,如房屋建筑、装修、园林景观等工程。3.适用于各类工程项目的中标单位与委托方之间的施工合同签订。补充条款:1.工程变更条款:双方同意,如因设计变更、政策调整等原因导致工程内容、规模、投资等发生变化时,应及时签订补充协议,调整合同价款和工期等。2.不可抗力条款:双方同意,因不可抗力原因导致工程无法正常进行时,可根据实际情况调整工期和合同价款。不可抗力原因包括自然灾害、社会事件等。3.保密条款:双方同意,在合同履行过程中,应对双方的商业秘密和技术秘密予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。4.争议解决条款:双方同意,在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。附件列表:1.施工图纸和技术方案2.工程量清单和材料设备

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论