河北建设工程施工合同范本2024年

河北建设工程施工合同范本2024年合同目录第一章：合同概述1.1合同目的1.2合同范围1.3合同定义第二章：合同当事人2.1甲方信息2.2乙方信息2.3双方权利与义务第三章：工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模与内容第四章：合同价格与支付4.1合同总价4.2付款方式4.3付款条件第五章：工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期调整5.3工期延误责任第六章：工程质量与验收6.1质量标准6.2验收程序6.3质量保证与保修第七章：材料与设备供应7.1材料供应7.2设备供应7.3材料与设备的质量与检验第八章：安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护措施8.3事故处理第九章：变更与索赔9.1工程变更9.2索赔程序9.3索赔处理第十章：合同争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁与诉讼10.3争议解决费用第十一章：合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的权利与义务第十二章：合同附件12.1附件清单12.2附件效力12.3附件更新与补充第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权13.3合同解释与补充第十四章：合同签订14.1签订方14.2签订时间14.3签订地点14.4合同份数与保管14.5合同生效日期第一章：合同概述1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在河北建设工程施工项目中的权利、义务和责任，确保工程的顺利进行和完成。1.2合同范围本合同涉及的工程范围为：______。1.3合同定义本合同中使用的术语和定义如下：甲方：指与乙方签订本合同的单位或个人。乙方：指与甲方签订本合同的单位或个人。工程：指合同中约定的施工项目。合同价款：指甲方根据合同约定支付给乙方的工程款项。第二章：合同当事人2.1甲方信息甲方名称：______；地址：______；法定代表人：______；联系电话：______。2.2乙方信息乙方名称：______；地址：______；法定代表人：______；联系电话：______。2.3双方权利与义务甲方的权利和义务包括但不限于：按合同约定支付工程款项；协助乙方解决施工过程中的问题；监督工程进度和质量。乙方的权利和义务包括但不限于：按照合同约定完成工程；保证工程质量符合标准；及时报告工程进度和问题。第三章：工程概况3.1工程名称工程名称为：______。3.2工程地点工程地点位于：______。3.3工程规模与内容工程规模：______；工程内容：______。第四章：合同价格与支付4.1合同总价本工程合同总价为：元（大写：）。4.2付款方式甲方应按照以下方式支付工程款项：预付款：合同签订后______天内支付合同总价的______%；进度款：根据工程进度按期支付；竣工款：工程竣工验收合格后支付剩余款项。4.3付款条件乙方应在满足以下条件后申请付款：提供相应的工程进度报告；甲方验收合格；提供合法有效的发票。第五章：工程进度与工期5.1工程进度计划乙方应根据合同约定制定详细的工程进度计划，并提交给甲方审批。5.2工期调整如遇不可抗力或其他特殊情况，双方应协商调整工期。5.3工期延误责任如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第六章：工程质量与验收6.1质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准。6.2验收程序工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。6.3质量保证与保修乙方应对工程质量负责，并提供______年的保修期。第七章：材料与设备供应7.1材料供应乙方负责提供工程所需的所有材料，并保证材料质量。7.2设备供应乙方应提供施工所需的设备，并负责设备的维护和保养。7.3材料与设备的质量与检验甲方有权对乙方提供的材料和设备进行检验，如发现质量问题，乙方应及时更换或修复。第八章：安全生产与环境保护8.1安全生产责任乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场的安全，并承担因违反安全生产规定造成的一切责任。8.2环境保护措施乙方在施工过程中应采取有效措施，减少对环境的影响，包括但不限于噪音控制、废弃物处理等。8.3事故处理如发生安全事故或环境破坏事件，乙方应立即采取应急措施，并及时通知甲方，双方应共同处理相关事宜。第九章：变更与索赔9.1工程变更甲方如需变更工程内容，应提前通知乙方，并协商变更事宜。9.2索赔程序任何一方因对方违约而遭受损失，可按照合同约定提出索赔。9.3索赔处理双方应公平合理地处理索赔事宜，必要时可邀请第三方进行评估。第十章：合同争议解决10.1争议解决方式双方应首先通过友好协商解决争议，协商不成时，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。10.2仲裁与诉讼仲裁或诉讼的地点为甲方所在地，适用的法律为中华人民共和国法律。10.3争议解决费用争议解决过程中产生的费用，由败诉方承担。第十一章：合同生效与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件工程竣工验收合格且甲方支付完全部工程款项后，合同自然终止。11.3合同终止后的权利与义务合同终止后，双方应继续履行合同终止前已产生的义务。第十二章：合同附件12.1附件清单本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、报价单等。12.2附件效力合同附件是本合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。12.3附件更新与补充合同执行过程中，如有必要，双方可协商更新或补充附件。第十三章：其他约定13.1保密条款双方应对合同内容及在合同执行过程中获得的对方商业秘密严格保密。13.2知识产权乙方在施工过程中产生的知识产权归甲方所有。13.3合同解释与补充本合同的解释权归甲方所有，合同如有未尽事宜，双方可另行协商补充。第十四章：合同签订14.1签订方甲方（盖章）：；乙方（盖章）：。14.2签订时间本合同签订时间为：____年__月__日。14.3签订地点本合同签订地点为：______。14.4合同份数与保管本合同一式______份，甲乙双方各持______份，具有同等法律效力。14.5合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。多方为主导时的，附件条款及说明在多方为主导的合同中，附件条款及说明是合同的重要组成部分，它们提供了合同执行过程中的详细指导和补充信息。以下是针对多方主导合同的附件条款及说明的详细内容：一、附件的构成与分类工程图纸与设计文件包括但不限于施工图纸、设计变更通知、技术规范等。所有图纸和设计文件应由甲方或甲方指定的设计单位提供，并经甲方确认。施工进度计划乙方应根据合同要求和工程实际情况制定详细的施工进度计划。进度计划应包括关键节点、施工阶段、预计完成时间等。材料与设备清单详细列出工程所需的所有材料、设备及其规格、数量、供应时间等。乙方负责提供材料和设备的采购、运输、保管和使用。质量控制文件包括质量管理体系文件、检验和测试程序、验收标准等。乙方应确保所有施工活动符合规定的质量标准。安全与环境保护措施详细说明施工现场的安全管理制度、操作规程、应急预案等。包括环境保护措施，如噪音控制、废弃物处理、生态保护等。变更与索赔记录记录合同执行过程中的所有变更请求、索赔事件及其处理结果。变更与索赔记录应由双方共同确认，并作为合同执行的依据。二、附件的更新与维护附件的更新合同执行过程中，如有必要，双方可协商更新附件内容。更新后的附件应由双方签字盖章确认，并作为合同的一部分。附件的维护乙方应负责附件的日常维护和保管，确保附件的完整性和准确性。甲方有权随时检查附件的维护情况，并提出改进建议。三、附件的法律效力附件的法律地位附件是合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等的法律效力。附件中的任何内容不得与合同正文相冲突，否则应以合同正文为准。附件的解释对附件内容的解释应遵循合同的整体意图和目的。如附件内容存在歧义，应由双方协商解决，必要时可邀请第三方专家进行解释。四、附件的使用与保密附件的使用附件仅供合同当事人使用，未经甲方书面同意，乙方不得将附件内容泄露给第三方。附件的使用应严格遵守合同约定和相关法律法规。附件的保密乙方应对附件中的商业秘密和技术秘密负有保密义务。如因乙方原因导致附件内容泄露，乙方应承担相应的法律责任。五、附件的补充与完善补充条款双方可根据合同执行的需要，协商补充附件内容。补充条款应明确、具体，并经双方签字盖章确认。完善措施乙方应根据工程进展和实际情况，不断完善附件内容。甲方有权要求乙方对附件内容进行必要的完善和调整。六、附件的争议解决争议的提出如对附件内容存在争议，任何一方均可提出，并要求协商解决。争议的提出应以书面形式进行，并明确争议的内容和解决的要求。争议的处理双方应本着公平、合理的原则，通过协商解决附件争议。如协商不成，可按照合同约定的争议解决机制进行处理。七、附件的最终确认确认程序附件的最终确认应由双方代表共同进行，并签署确认书。确认书应详细列明附件的名称、版本、确认日期等信息。确认的法律效力经双方确认的附件具有法律效力，双方应严格遵守。附件的确认不得随意更改，如需更改，应按照合同约定的程序进行。通过上述条款及说明，确保多方主导合同中的附件内容得到有效管理和使用，同时保障合同当事人的合法权益。附件及其他补充说明一、附件列表：本合同的附件包括但不限于以下文件，所有附件均应由双方签字盖章确认，并作为合同不可分割的一部分：工程图纸及设计文件施工进度计划材料与设备清单质量控制文件安全与环境保护措施变更与索赔记录其他由双方协商确定的文件二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于以下情形：未按合同约定支付工程款项未按合同约定完成工程工程质量不符合合同约定标准违反合同中关于安全与环境保护的规定违约行为的认定应由双方协商确定，必要时可邀请第三方专家进行评估。三、法律名词及解释：不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。合同价款：指甲方根据合同约定支付给乙方的工程款项。工程进度计划：指乙方根据合同要求和工程实际情况制定的施工进度安排。质量标准：指国家及行业规定的工程质量要求。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：双方应首先通过友好协商解决争议。调解：协商不成时，可请求相关行业组织或第三方进行调解。仲裁：调解不成时，可提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。诉讼：仲裁不成或合同未约定仲裁机构时，可向人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。变更程序：合同变更应由双方协商一致，并以书面形式确认。解除程序：一方违