2021专业监理工程师模拟测试题库大全含答案

2021专业监理工程师模拟测试题库大全含答案

科学的建设程序应当在坚持（）的原则基础上，突出优化决策、竞争择优、委托监

理的原则。［单选题］*

A.现招标、后施工

B.先勘察，后设计、再施工

C.科学决策

D.竞争择优

工程监理企业应当拥有足够数量的，管理经验丰富和应变能力较强的监理工程师骨

于队伍，这是建设工程监理（）的表现。［单选题］*

A.服务性

B.科学性（正确答案）

C.独立性

D.公正性

以下属于行政法规的是（）。［单选题］*

A.中华人民共和国建筑法

B.建设工程质量管理条例

C.建设工程监理范围和规模标准规定

D.建设工程监理企业资质管理规定

下列表述中不属于《中华人民共和国建筑法》规定内容的是（）［单选题］*

A.建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工，因故不能按期开工的，应

当向发正机关申请延期

B.工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，

有权要求建筑施工企业改正

C.监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，

对建设工程实施监理（建设工程监理规范的内容）

D.建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料，建筑构配件和设备，不得指定生产

厂、供应商

项目监理机构收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议（）前报

委托人。［单选题］*

A.3天

B.5天

C.7天（正确答案）

D.14天

《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以（）［单选

题］*

A.低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期

B.低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期

C.低于预算的价格竞标，不得降低工程质量

D.低于标底的价格竞标，不得降低工程质量

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对达到一定规模的危险性较大的分

部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经（）签字后实施，由专职

安全生产管理人员进行现场监督［单选题］*

A.项目负责人

B.施工单位技术负责人、总监理工程师

C.总监理工程师

D.项目专职安全生产管理人员

监理规划编制完成后，应在召开（）前报送建设单位［单选题］*

A.图纸会审会议

B.设计交底会议

C.监理工作交底会议

D.第一次工地会议

违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位未对施工组织设计中的

安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令

停业整顿，并处（）的罚款［单选题］*

A.10万元以上20万元以下

B.10万元以上30万元以下

C.10万元以上40万元以下

D.10万元以上50万元以下

编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件应该是（）的岗位职责。［单选

题］*

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理员

D.资料员

工程开工前，第一次工地会议应该由（）主持［单选题］*

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.监理单位

建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合

同的约定对0负责［单选题］*

A.建设单位

B.总承包单位

C.分包单位

D.监理单位

《建筑工程施工许可管理办法》（建设部令71号）规定:建设单位应当自领取施工

许可证之日起（）天内开工。［单选题］*

A.30

B.60

C.90（正确答案）

D.120

复验是指建筑材料、设备等进入施工现场后，在外观质量检查和质量证明文件核查

符合要求的基础上，按照有关规定从（）抽取试样送至试验室进行检验的活动。

［单选题］*

A.供应商仓库

B.施工现场

C.生产厂家

D.无所谓

工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合

同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量（）［单选题］*

A.不承担责任

B.承担主要责任

C.承担监理责任

D.承担次要责任

建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行进场检

验凡涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品，应按各专业工

程施工规范、验收规范和设计文件等规定进行复验，并应经（）检查认可［单选题］

A.总监理工程师

B.总监理工程师代表

C.监理工程师（正确答案）

D.监理员

建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报

告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主

管部门或者其他有关部门备案。［单选题］*

A.7

B.15（正确答案）

C.30

D.60

项目监理机构发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺，或施

工不当，造成工程质量不合格的，应及时签发（）,要求施工单位整改。整改完毕

后，项目盖理机构应根据施工单位报送的监理通知回复对整改情况进行复查，提出

复查意见［单选题］*

A.通知单（正确答案）

B.联系单

C.口头通知

D.备忘录

根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，较大事故是指造成（）死

亡，或者1。人以上5（）人以下重伤，或者10（）（）万元以上5（）0（）万元以下直接经济损

失的事故［单选题］*

A.3人以上30人以下

B.3人以上1（）人以下确答案）

C.3人以下

D.2人以上10人以下

某基础工程划分4个施工过程（挖基槽、做垫层、混凝土浇筑、回填土），在5个

流水段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天，要求混凝土浇筑2天后才能进行

回填，该工程的流水施工工期为（）天［单选题］*

A.39

B.29

C.26（正确答案）

D.14

在组织建设工程流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数通

常包括（）［单选题1*

A.施工过程和施工段

B.流水节拍和施工段

C.施工过程和流水强度

D.流水步距和流水强度

在建设工程监理工作中，通过计划进度与实际进度的动态比较，并及时商定采取有

效措施进行进度协调属于监理工程师控制进度的（）［单选题］*

A.技术措施

B.合同措施

C.组织措施

D.信息管理措施

某施工单位通过投标承揽了一大型建设项目设计和施工任务，由于施工图纸未按时

提交而造成实际施工进度拖后，该施工单位根据监理工程师指令采取赶工措施后，

仍未能按合同工期完成所承包的任务，则该施工单位()［单选题］*

A.不仅应承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费

B.应承担赶工费，但不需要向业主支付误期损失赔偿费

C.不需要承担赶工费，但应向业主支付误期损失赔偿费

D.既不需要承担赶工费，也不需要向业主支付误期损失赔偿费

某建设项目，建安工程费为40000万元，设备工器具费为5000万元，建设期利息

为140()万元，工程建设其他费用为400()万元，建设期预备费为950()万元(其中

基本预费为4900万元)，项目的铺底流动资金为600万元，则该项目的动态投资

额为()万元［单选题］*

A.6000

B.6600

C.1150

D.5990

建设工程总投资包括()O［单选题】*

A.固定资产投资和流动资产投资

B.工程造价和建设期利息

C.流动资产投资和建筑安装工程费用

D.建设投资和铺底流动资金

工程建设投资构成中，土地使用费属于0o［单选题］*

A.工程建设其他费用

B.设备购置费

C.建筑安装工程费

D.基本预备费

其他项目清单是指分部分项工程量清单、措施项目清单所包含的内容以外，因招标

人的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单，一般不

包括（）［单选题］*

A.总承包服务费

B.规费

C.计日工

D.暂列金额和暂估价

下列事件中，需要进行现场签证的是（）［单选题］*

A.合同范围以内零星工程的确认

B.修改施工方案引起工程量增减

C.承包人原因导致设备窝工损失的确认

D.合同范围以外的零星工程的确认

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）规定，除专用合同条款另有

约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后（）天内完成支

付。［单选题］*

A.7

B.10

C.14正确答案।

D.28

根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为（）年。施工企

业在安全生产许可证的有效期内未发生死亡事故的，经原发证机关同意，安全生产

许可证的有效期可以延期（）年。［单选题1*

A.2、3

B.3、2

C.3、3（正确答案）

D.2、2

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，施工高度（）m及以上的建筑

幕墙安装工程应当在施工前由施工单位组织施工方案专家论证会。［单选题］*

A.38

B.48

C.50（正确答案）

D.40

根据（建筑施工企业安全生产管理机构设置及安全生产人员配备办法》（建质

［2008］91号）规定，专业承包单位承担的工程，专职安全生产人员的配置应不

少于（）人。［单选题］*

A.1（正确答案）

B.2

C.3

D.4

根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及安全生产人员配备办法》（建质

［2008］91号）规定，劳务分包单位施工人员在200人以上的，专职安全生产人

员的配置应不少于（）人［单选题］*

A.1

B.2

C.3（正确答案）

D.4

对施工现场安全隐患和安全事故的处理，要严格按照“四不放过”的原则进行。下列

不属于“四不放过”原则的是（）［单选题］*

A.事故原因不查明不放过

B.事故责任人未处理不放过

C.纠正预防措施未落实不放过

D.政府部门未介入调查不放过F答案）

竣工验收阶段，建设工程已依照相关规定完成了各项施工内容，由（）组织工程竣

工验收。［单选题］*

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.主管部门

申请消防专项验收时应当提供的材料不包括（）［单选题］*

A.工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸

B.劳务分包单位的合法身份证明和资质等级证明文件饰答案》

C.消防设施检测合格证明文件

D.检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件

单位工程施工阶段绿色建筑评价应由（）组织［单选题］*

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.政府机构

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期

()天前支付。［单选题］*

A.7(正确答案)

B.14

C.21

D.28

()是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定

价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额［单选题］*

A.暂列金额

B.暂估价(正确答案)

C.费用

D.合同价格

发文应留有底稿，重要文件的发文内容应在()中予以记录。［单选题］*

A.监理月报

B.会议纪要

C.监理日志

D.监理简报

依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列()必须实行监理。*

A.使用国外政府援助资金的项目

B.投资额为2000万元的公路项目

C.建筑面积在4万平方米的住宅小区项目

D.投资额为100（）万元的学校项目（正确答案）

E.投资额为3500万元的医院项目（正确答案।

监理工程师继续教育的内容分为（）o*

A启修课

B.免修课

C.必修课

D.讨论课

E.选修课

根据我国立法体制，以下属于行政法规的有（）*

A.建筑法

B.建设工程质量管理条例

C.建设工程安全生产管理条例

D.民用建筑节能条例

E.江苏省建筑市场管理条例

下列（）建设工程必须实行监理*

A.国家重点建设工程

B中小型公用事业工程

C.成片开发建设的住宅小区工程

D.利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程

E国家规定必须实行监理的其他工程

总监理工程师不得委托给总监代表的工作包括（）*

A.组织编制监理规划

B.组织召开监理例会

C.组织审核分包单位资格

D.组织审查施工组织设计

E.签发工程开工令、暂停令

建设工程施工阶段的工地会议一般可分为（）*

A.图纸会审与设计交底

B.第一次工地会议

C.监理例会

D.专题会议

E.安全质量监督交底

单位工程质量验收合格应符合下列规定（）*

A.所含分部工程的质量均应验收合格

B.质量控制资料应完整（正确答案）

C.所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整

（正确答案）

D.主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定诡衿至）

E.具有完整的施工操作依据、质量验收记录

当建筑工程施工质量不符合规定时，下面说法正确的是（ABCD）*

A.经返工或返修的检验批，应重新进行验收台案，

B.经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收

案）

C.经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满

足安全和使用功能的检验批，可予以验收

D.经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处

理方案和协商文件的要求予以验收询答案）

E.经建设单位和监理单位同意，不影响美观的应予以验收

建设工程组织固定节拍流水施工的特点有（）

A.相邻施工过程的流水步距相等

B.流水施工工期与间歇时间成倍数关系

C.专业工作队数等于施工过程数

D.施工段之间没有空闲时间

E.所有施工段上的流水节拍相等

在某工程网络计划中，已知工作N的自由时差为3天，如果在该网络计划的执行

过中发现工作N的持续时间延长了2天，而其他工作正常，则此时工作N（）*

A.不会使总工期延长「由答案）

B.不影响其后续工作的正常进行

C.总时差不变，自由时差减少2天

D.总时差和自由时差各减少2天

E.自由时差不变，总时差减少2天

下列费用中，属于动态投资的有（）*

A.基本预备费

B.建筑安装工程费

C.设备及工器具购置费

D.涨价预备费

E.建设期利息

根据现行《建筑安装工程费用项目组成》（建标［201344号），规费包含（）*

A.劳动保护费

B.社会保险费

C.劳动保险费

D.住房公积金

E.工程排污费

建设单位招标控制价的构成中，其他项目费包括（）*

A.暂列金额

B.索赔与现场签证费

C.总承包服务费

D.计日工（正确答案）

E.规费

根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及安全生产人员配备办法》（建质

[2008]91号）规定，下列人员（）应经建设行政主管部门考核合格并取得安全

生产培训考核合格证*

A.施工项目经理（正确答案）

B.施工企业负责人

C.专职安全员（正确答案）

D.钢结构工段长

E.劳务分包项目经理

项目监理机构发现施工现场存在安全事故隐患后，常采取的处理办法有（）*

A.口头指令予以制止

B.发工程联系单予以制止

C.发监理通知单予以制止

D.发工程暂停令予以制止

E.向建设行政主管部门报告

组织工程竣工验收时，建设单位应已取得政府有关主管部门（或其委托机构）出具

的（）等专项工程验收文件或准许使用文件。*

A.环评

B.规划

C.环保

D.施工许可

E.消防（正确答案）

在城市中，节地的主要途径有（）*

A.建造多高层建筑单

B.提高住宅用地的集约度

C.多利用坡地建房

D.绿色照明技术的应用

E.地下空间的利用

建筑材料采购合同中，交货日期的确定可以采用的方式有0o*

A.需方提货的，以需方提货日期为准

B.供方负责送货的，以货发出日期为准

C.供方负责送货的，以需方收货戳记的日期为准

D.需方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准

E.委托运输部门运输的，以向承运单位提出申请的日期为准

竣工图章的基本内容应包括（BCD）。*

A.建设单位

B.施工单位

C.编制人

D.监理单位

E.设计单位

领取施工许可证前需准备的文件有（）.*

A.施工图审查合格证

B.施工合同（正确答案）

C.监理合同

D.规划许可证

E.规划已验收

监理的性质主要包括守法、诚信、科学。［单选题］*

对

错（正确答案）

2.总投资额为3200万元的商场建设项目，属国务院建设行政主管部门规定必须实

行监理的建设工程项目。［单选题］*

对

错

根据《建筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约

定的质量要求的，应当直接向设计单位提出并要求改正。［单选题］*

对

错（正确答案）

建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位，同时不得将建设工程肢解发

包［单选题］*

对（正确答案）

错

设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对造成的施工质量事故，提出相应的

技术处理方案［单选题】*

对

错

总监理工程师代表也可由具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验

并经监理业务培训的人员担任［单选题］*

对

错（正确答案）

组织建设工程竣工验收是项目总监理工程师的岗位职责［单选题］*

对

错（正确答案）

建设工程实施阶段，项目监理机构应不定期地召开监理例会［单选题］*

对

错（正确答案）

隐蔽工程在隐蔽前应由建设单位通知监理单位进行验收，并应形成验收文件，验收

合格后方可继续施工［单选题］*

对

错（正确答案）

当建筑工程施工质量不符合规定时，经返工或返修的检验批，应重新进行验收。

［单选题］*

对

错

在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:电气管线、给排水管道、设备安

装和装修工程，为5年。［单选题］*

对

错

利用横道图表示工程进度计划，其不足是不能明确反映整个工程单位时间内的资源

需求量。［单选题］*

对

错（正确答案）

在组织流水施工时，某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量，称

为流水强度。［单选题］*

对（正确答案）

错

在工程网络计划执行过程中，如果某项工作的进度偏差超过其总时差，则该工作实

际进度影响工程总工期。［单选题1*

对

错

在建设工程施工过程中，因施工单位原因造成实际进度拖延，监理工程师确认施工

单位修改后的施工进度计划，表明批准合同工期延长。［单选题］*

对

错（正确答案）

概算定额是预算定额编制的基础［单选题］*

对

错（正确答案）

对建筑材料、构件进行一般鉴定检查所发生的费用属于措施费［单选题］*

对

错（正确答案）

发包人应在工程开工后3（）天内预付当年施工进度计划的安全文明施工费总额的

60%o［单选题］*

对

错（正确答案）

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，采用非常规起重设备，且单件

重量为100kN的起重吊装工程，在施工前可以不组织施工方案专家论证会r单选题］

*

对

错（正确答案）

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，跨度为26m的钢结构安装工

程必须在施工前由施工单位组织施工方案专家论证会。［单选题］*

对

错（正确答案）

根据国务院的有关文件规定，某工程发生了一起基坑坍塌事故，死亡9人，应当划

分为重大事故［单选题］*

对

错（正确答案）

项目监理机构发现现场存在较为严重的安全隐患，虽已下发工程暂停令要求施工单

位整改，但施工单位阳奉阴违，拖延不改。项目监理机构拟向当地政府主管部门报

告。此监理报告应由总监理工程师或者总监理工程师代表签发。［单选题］*

对

错

从施工单位角度看，项目竣工验收是加强固定资产投资管理、促进项目达到设计能

力和使用要求，提高项目运营效果的需要［单选题］*

对

错（正确答案）

住宅工程竣工验收前，施工单位要制作工程标牌，并镶嵌在建筑物外墙显著部位。

［单选题］*

对（正确答案）

错

为节约用水，有条件的地区和工程应在施工中采用中水搅拌，收集雨水养护、地下

水作为混凝土搅拌用水，冲洗用水和中水搅拌等措施［单选题］*

对（正确答案）

错

绿色建筑设计标识申请的时间要在施工图完成前进行。［单选题］*

对

错（正确答案）

单机无负荷试车一般由发包人组织试车，联动无负荷试车由承包人组织试车。［单

选题］*

对

错（正确答案）

房屋建筑工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算，缺陷责任期自实际竣工日起

计算。［单选题］*

对

错

所有竣工图均应加盖总监理工程师印章［单选题］

对

错（正确答案）

责任矩阵是将工作任务分配落实到项目执行组织的相关职能部门或个人，并明确表

示出其角色、职责和工作关系的管理方法［单选题］*

对

错

案例1：某综合楼工程，总建筑面积7500（）平方米，地下二层，地上由2幢16层

高层塔楼和3层裙房组成，建筑总高度为72米，甲监理单位承担了本工程监理工

作，公司任命注册监理工程师李某担任总监理工程师，李某授权张某担任总监理工

程代表，为了抢进度，建设单位在未取得施工许可证即要求施工单位进行桩基施

工，监理常开展了监理工作。根据以上情况，回答以下问题：

根据相关规定，工程开工前，应由（）申请办理施工许可证［单选题］*

A.建设单位（正确答案）

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位

根据相关规定，具备以下（）资格方可担任总监代表*

A.注册监理工程师

B.注册一级建造师

C.注册一级结构工程师（正确答案）

D.工程师

E.监理员

本工程未取得施工许可证即进行桩基施工，监理签发工程开工令并正常开展监理工

作.［单选题1*

对

错（正确答案）

案例2:某办公楼工程，总建筑面积86000平方米，地下二层，地上由2幢18层高

层塔楼和4层裙组成，建筑总高度为76米，基础采用预应力管桩基础，地下层高

均为4.8米主体采用框架剪力墙结构，局部裙房有15米高的共享空间，现浇钢筋

碎结构。施工垂直运输采用塔吊和人货电梯，外脚手架为落地式钢管脚手架和悬挑

式钢管脚手架，外墙采用玻璃幕墙和石材墙。根据以上情况，请回答以下问题

依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》本

工程总示包单位项目部至少需配备（）名专职安全生产管理人员［单选题］*

A.2

B.3（正确答案）

C.4

D.5

《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》规定，以下（）属于施工阶段

安全生产管理的监理工作*

A.编制监理规划

B.审查危险性较大分部分项工程安全专项施工方案

C.审核特种作业人员的特种作业操作资格证书

D.督促施工单位进行安全自查工作

E.定期巡视检查施工过程中的危险性较大工程作业情况

根据相关规定，本工程地下室基坑施工方案需组织专家论证［单选题］*

对

错

案例3:某工程，实施过程中发生如下事件事件1：建设单位提出要求总监理工程师

履行下列职责：（A）总监理工程师应主持召开第一次工地会议、每周一次的工地

例会以及所有的专业性会议；（B）负责编制各专业监理实施细则（C）负责工程

计量；（D）主持整理监理文件和资料事件2:项目监理机构履行安全生产管理的

监理职责，在施工准备阶段，审查了施工单位报送的安全生产相关资料事件3:施

工组织设计经监理单位技术负责人签字后交施工单位组织实施。根据以上情况，

回答下列问题

事件1中，建设单位的4项要求中，正确的是（）［单选题］*

A.总监理工程师应主持召开第一次工地会议、每周一次的工地例会以及所有的专业

性会议

B.负责编制各专业监理实施细则

C.负责工程计量

D.主持整理监理文件和资料

事件2中，根据《建设工程监理规范》，在施工准备阶段，项目监理机构审查施工

单位报送的资料还应包括（）*

A.施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况

B.施工单位安全生产许可证诵答案I

C.专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格

D.施工机械和设施的安全许可验收手续

E.检验批划分计划

事件3中，项目监理机构的做法是正确的［单选题］*

对

蠹正确答畀

案例4:某实施监理的工程项目，建设单位通过公开招标方式选择了勘察单位、设

计单位施工单位和工程监理单位，并与其分别签订了勘察合同、设计合同，施工合

同和监理合同，在实施过程中，部分情况如下事件1：设计单位应当将施工图设计

文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门审查事件2:建设单位

在办理施工许可证前，按规定办理了工程质量监督手续事件3:监理单位收到建设

工程竣工报告后，点当组织设计，施工、建设等有关单位进行竣工验收事件4:设

计单位应当就审查合格的施工图设计文件向监理单位做出详说明事件5:总承包单

位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包

工程的质量向建设单位负责，总承包单位不承担对分包工程的质量责任事件6:1

程监理单位可以专业性强、辅助工程转让给其他监理单位进行监理事件7:工程监

理单位对施工质量承担主要责任事件8:基础工程的最低保修期限为2()年事件9:

建设工程发生质量事故，有关单位应当在48小时内向当地建设行政主管部门和其

他有关部门报告根据以上情况，请回答下列问题

根据相关规定，()应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部

门或其他有关部门审查［单选题］*

A.建设单位

B.监理单位

C.总包单位

D.设计单位

根据背景材料，以下做法不合适的是(ABCE)*

A.监理单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、建设等有关单位进行

竣工验收上证答案)

B.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约

定对其分包工程的质量向建设单位负责，总承包单位不承担对分包工程的质量责任

(正确答案)

C.工程监理单位可以将专业性强、辅助工程转让给其他监理单位进行监理

案）

D.建设单位在办理施工许可证前，按规定办理了工程质量监督手续

E.基础工程的最低保修期限为20年

监理单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、建设等有关单位进行竣

工验收［单选题］*

对

错（正确答案）

案例5:某政府投资建设的工程，进行挖孔桩检测时，项目监理机构发现部分桩的

实际承载力达不到设计要求。经查，确认是因地质勘察资料有误所致，施工单位按

程序对这些桩进行了相应技术处理，并提出工期和费用索赔申请。根据背景材料

回答下列问题

桩的技术处理费用应由（）承担。［单选题］*

A.建设单位

B.施工单位

C.勘察单位

D.设计单位

承包人向发包人提出的索赔事项可以成立的包括（）*

A.工程变更

B.桩的施工质量不合格

C.地质勘察资料有误

D.不可抗力

E.桩承载力的二次检测

施工单位不可以向建设单位提出相应的工期和费用索赔.［单选题］

对

错（正确答案）

案例6:某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》

（GF-2013-201）签订了合同，工程价款80（）（）万元；工期12个月；预付款为签约

合同价的15%。专用条款约定，预付款自工程开工后的第2个月起在每月应支付

的工程进度款中扣回200万元，扣完为止。工程质量保证金每月按进度款的3%扣

留.施工单位前7个月实际完成的工程价款分别为100万元、300万元、500万元、

800万元、1000万元、1000万元、1000万元。根据以上资料回答下列问题：

预付款分为（）个月扣回。［单选题］*

A.3

B.4

C.5

D.6（正确答案）

项目监理机构关于可签发的应付工程款的说法正确的有（ABD）*

A.第2个月可签发的应付工程款为91万元

B.第4个月可签发的应付工程款576万元

C.第4个月可签发的应付工程款600万元

D.第6个月可签发的应付工程款770万元

E.第6个月可签发的应付工程款800万元

工程质量保证金在工程竣工验收合格后全部返还［单选题］*

对

藏正确答案）

案例7:某工程有8m深的人防地下室，目前基坑开挖已到自然地坪下6.5m。施工

单位安全管理体系运行基本正常。问题：

根据江苏省住房和城乡建设厅第五版监理用表，下列监理文件必须由总监理工程师

签发的是（）［单选题】*

A.工程联系单

B.监理通知单

C.工程暂停令

D.监理报告

近期施工中最可能存在的生产安全事故隐患有（）o*

A.高处坠落

B.坍塌

C.物体打击

D.机械伤害

E触电

施工单位对班组进行安全交底，要求所有交底人和被交底人都要签字，不准任何人

代签［单选题］*

对（正确答案）

错

案例8:某综合楼建筑面积30000m2,底层营业商铺，2层以上为住宅。于2015年8

月7日完工，施工单位提交了竣工验收申请报告，经竣工验收后，发现未达到质量

合格标准请根据背景材料回答下列问题：

该工程依照相关规定完成各项施工内容，竣工验收由（）组织［单选题］*

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.质检站

该工程竣工验收申请报告应经（CE）审核签字后提交*

A.总监理工程师

B.建设单位项目负责人

C.项目经理（正确答案）

D.监理单位有关负责人

E.施工单位有关负责人

该工程可以提交使用，但需将存在质量问题的部位整改完成［单选题］*

对

错（正确答案）

案例9:对某项工程的施工，通过公开招标的方式选定承包商。签订合同时，业主

为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双

方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都做了具

体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程

停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的

部分工作停工15天。两次施工，承包商都及时向监理工程师提出了索赔申请，并

提供了施工记录。根据以上材料，回答以下问题：

本案例中，由于地下有大量文物导致的工程停工，承包商提出索赔申请，处理的方

法是（）［单选题］*

A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延

B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延

c.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延

D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

本案例背景下，若承包商发生违约行为，则其违约责任的承担形式包括（）ABCE

*

A.继续履行

B.赔偿损失

C.支付违约金

D.定金

E.采取补救措施

本案例中，由于施工机械出现故障导致的工期延误，对于承包商的索赔申请，无须

赔偿承包人损失，工期应予顺延。［单选题］*

对

错（正确答案）

案例10：某项目开工后，建设单位聘请了项目管理、监理等咨询机构，监理机构

在项目管理部领导下开展工作。建设单位认为，各单位都是专业咨询队伍，有相应

的专业水平，应加强协调配合。项目实施中项目管理部提出以下要求：（1）要求

项目总监理工程师组织召开第一次工地会议。（2）图纸变更不及时，要求监理机

构跟踪协调（3）要求总监理工程师确定里程碑计划（4）要求监理机构组织安全

巡查（5）要求监理机构对硅浇筑进行旁站（6）要求监理机构组织专家对专项施

工方案进行论证。根据以上情况，请回答以下问题：

背景材料中图纸变更不及时的协调工作应由（）负责［单选题］*

A.项目监理机构

B.项目管理部（正确答案）

C.施工单位

D.设计院

背景材料中应由项目管理部负责的工作有（）*

A.主持第一次工地会议确答案）

B.协调设计变更

C.确定里程碑计划

D.安全巡查

E.旁站

项目管理部要求监理机构组织专家对专项施工方案进行论证［单选题］*

对

错（正确答案）

《民用建筑节能条例》规定，设计单位、施工单位、工程监理单位及其注册执业人

员，应当按照（）进行设计、施工、监理（单选题）［单选题］*

A.项目批准文件

B.技术标准

C.民用建筑节能强制性标准

D.合同

《民用建筑节能条例》规定，未经（）签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制

冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施

工（单选题）［单选题］*

A.监理工程师（正确答案）

B.建设单位项目负责人

C.施工单位项目负责人

D.施工单位项目技术负责人

违反《民用建筑节能条例》规定，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准

的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业（）（单选题）［单选题］*

A.3个月以上6个月以下

B.3个月以上9个月以下

C.3个月以上1年以下

D.3个月以上2年以下

违反《消防法》规定，工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作

假，降低消防施工质量的，责令改正或者停止施工，并处（）罚款（单选题）［单

选题］*

A.1万元以上5万元以下

B.1万元以上10万元以下

C.1万元以上20万元以下

D.1万元以上30万元以下

违反《江苏省建筑节能管理办法》规定，监理单位未按照规定编制建筑节能专项监

理实施细则的，责令改正，并处（）罚款（单选题）［单选题］*

A.1000元以上500（）元以下

B.2000元以上500（）元以下

C.1000元以上10000元以下

D.2000元以上10000元以下

工程建设标准按等级（管理层次）分为（）级（单选题）［单选题］*

A二

B.三

C.四（1

D.五

国家标准、行业标准按属性分为（）类（单选题）［单选题］*

A.":确答案）

B.三

C.四

D.五

为了便于理解和执行标准，每本标准都对表示严格程度的用词做出了详细说明，表

示很严格，在正常情况下均应这样做的用词，正面词采用（）（单选题）［单选题］

*

A应

B.必须

C.宜

D.可

对于一般中小型工程，通常采用按专业内容分解的（）组织形式（单选题）［单选

题］*

A.直线制（正确答案）

B.职能制

C.直线职能制

D.矩阵制

答案解析：P50最后一行

根据《建设工程监理规范》的规定，考虑到工程规模及复杂程度，一名注册监理工

程师最多可以同时担任0个项目的总监理工程师（单选题）［单选题1*

A.1

B.2

C.3（正

D.4

监理员的岗位职责不包括（）（单选题）［单选题］*

A.进行见证取样

B.复核工程计量有关数据

C.进行工程计量

D.检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况

专业监理工程师应履行下列职责，但不包括（）（单选题）［单选题］*

A.参与工程变更的审查和处理

B.组织编写监理日志，参与编写监理月报

C.收集、汇总、参与整理监理文件资料

D.组织编写监理月报、监理工作总结（总监职责）

建设单位收到工程竣工报告后，应由（）组织相关单位项目负责人进行单位工程验

收（单选题）［单选题］*

A.总监理工程师

B.建设单位项目负责人

C.总监理工程师代表

D.政府行政主管部门

工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合

同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量（）（单选题）［单选题］*

A.不承担责任

B.承担主要责任

C.承担监理责任

D.承担次要责任

建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告

和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管

部门或者其他有关部门备案。（单选题）［单选题］*

A.7

B.15（正确答案）

C.30

D.60

根据建设工程质量管理条例规定，建设工程竣工验收后，建设单位未向建设行政主

管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的，责令改正，处（）的罚款。（单选

题）［单选题］*

A.1万元以上10万元以下

B.5万元以上10万元以下

C.10万元以上50万元以下

D.50万元以上1（）0万元以下

根据建设工程质量管理条例规定，建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作

人员因调动工作、退休等原因离开该单位后，被发现在该单位工作期间违反国家有

关建设工程质量管理规定，造成重大工程质量事故的，（）（单选题）［单选题］*

A.仍应当依法追究法律责任

B.不应当追究法律责任

C.依法适当减轻法律责任

D.视情况而定

根据建筑法规定，（）对建筑工程的质量事故、质量缺陷有权向建设行政主管部门

或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。（单选题）［单选题］*

A.建设单位

B.监理单位

C.设计院

D.任何单位和个人

住宅工程质量分户验收时，对于普通水泥楼地面（混凝土、水泥砂浆楼地面）检查

有无空鼓，按规定，空鼓面积不大于（）,且每自然间（标准间）不多于2处可不

计。（单选题）［单选题】*

A.100cm2

B.200cm2

C.400cm2

D.600cm2

住宅工程质量分户验收时，对于板块楼地面面层检查有无空鼓，按规定，单块板材

部空鼓，面积不大于甲块板材面积的（），且每自然间（标准间）不超过总数的

5%可不计。（单选题）［单选题］*

A.5%

B.10%

C.20%（正确答案）

D.30%

在组织建设工程流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数通

常包括（）。（单选题）［单选题］*

A.施工过程和施工段

B.流水节拍和施工段

C.施工过程和流水强度

D.流水步距和流水强度

利用横道图表示工程进度计划的优点是（）（单选题）［单选题］*

A.形象直观，易于编制和理解（正确答案）

B.能明确地反映出各项工作之间错综复杂的相互关系

C.能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路

D.能反映出工作所具有的机动时间

以下不属于常见建筑工程施工作业方式的是（）o（单选题）［单选题］*

A.依次作业方式

B.平行作业方式

C.流水作业方式

D.多段作业方式（正确答案）

流水施工参数不包括（）o（单选题）［单选题］*

A.空间参数

B.人员参数

C.工艺参数

D.时间参数

下列关于流水节拍的说法错误的是（）（单选题）［单选题］*

A.流水节拍是流水施工的时间参数之一

B.流水节拍可以按定额计算法确定

C.流水节拍小，其流水速度慢，节奏感不强

D.流水节拍决定着单位时间的资源供应量

当利用S曲线比较工程项目的实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点

落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在水平方向的距离表示工

程项目（）o（单选题）［单选题］*

A.实际超额完成的任务量

B.实际拖欠的任务量

C.实际进度拖后的时间

D.实际进度超前的时间

在施工阶段，施工单位将所编制的施工进度计划及时提交给监理工程师审查的原因

是为了（）。（单选题）［单选题1*

A.及时得到工程预付款

B.符合《建设工程监理规定》的要求

C.解除其对施工进度所承担的责任和义务

D.使监理工程师及时下达开工令

在建设工程施工阶段，由于施工单位自身的原因造成工期延误时，监理工程师对施

工单位修改后的进度计划的批准意味着（）。（单选题）［单选题］*

A.同意延长施工合同工期

B.免除施工单位的误期损失赔偿

C.确认施工单位在合理的状态下进行施工组织

D.同意支付施工单位赶工的全部额外开支

某建设工程项目，承包商在施工过程中发生如下人工费:完成业主要求的合同外工

作花费3万元；由于业主原因导致工效降低，使人工费增加2万元；施工机械故障

造成人员窝工损失0.5万元。则承包商可索赔的人工费为（）万元（单选题）［单

选题］*

A.2.0

B.3.0

C.5.0（正确答案）

D.5.5

某埋管沟槽开挖分项工程，采用单价合同承包，价格为18000元/1000m,计日工

每工日工资标准30元，管沟长10km。在开挖过程中，由于建设方原因，造成施工

方8人窝工5天，施工方原因造成5人窝工1（）天，由此施工方提出的人工费索赔

应是（）元（单选题）［单选题］*

A.1200.0确答案）

B.1500.0

C.1950.0

D.2700.0

最常用的计算索赔费用的方法是（）（单选题）［单选题］*

A.总费用法

B.修正的总费用法

C.关键线路法

D.实际费用法

下列事件中，需要进行现场签证的是（）（单选题）［单选题］*

A.合同范围以内零星工程的确认

B.修改施工方案引起工程量增减的确认

C.承包人原因导致设备窝工损失的确认

D.合同范围以外新增工程地确认经案）

某工程的合同总价为4000万元，工程预付款为600万元，主要材料、构配件所占

比重为60%。贝IJ,该工程预付款的起扣点为（）万元［单选题］*

A.600

B.1000

C.3000

D.3400

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-对工程索赔的规定，承包人应在知

道或应当知道索赔事件发生后（）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发

生索赔事件的事由。［单选题］*

A.28（正确答案）

B.14

C.10

D.7

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-规定，除专用合同条款另有约定

外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后（）天内完成支付。

［单选题］*

A.7

B.10

C.14（正确答案）

D.28

根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为（）年。施工企业

在安全生产许可证的有效期内未发生死亡事故的，经原发证机关同意，安全生产许

可证的有效期可以延期0年。［单选题］*

A.2、3

B.3、2

C.3、3（正确答案）

D.2、2

消防专项验收由（）提出。（单选题）［单选题］*

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.消防设计单位

申请消防专项验收时应当提供的材料不包括（）（单选题）［单选题］*

A.工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸

B.劳务分包单位的合法身份证明和资质等级证明文件饰答案》

C.消防设施检测合格证明文件

D.检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件

列入城建档案管理机构接收范围的工程，在工程竣工验收后（）个月内，必须移交

一套符合规定的工程档案。（单选题）［单选题］*

A.1

B.2

C.3（正确答案）

D.4

分户验收的主要内容不包括（）o（单选题）［单选题］*

A.房间尺寸

B.地面、墙面和顶棚质量

C.栏杆、护栏质量

D.空调管预留洞质量（正确答案）

进行绿色建筑评价，对一般项和优选项，进行达标判断，判定结果分为（）*

A.是（正确答案）

B.否（正确答案）

C优秀

D.合格

E.不参评

绿色建筑评价标识可由（）共同参与*

A.施工单位

B.建设单位

C.设计单位（正确答案）

D.监理单位

E.贷款银行

绿色建筑物废弃物处理技术包括0*

A.作为回填材料直接利用（正确答案）

B.中水回收

C.废砂浆和废砖块生产再生混凝土谒答案）

D.作为建筑产品直接利用（正确答案）

E.粉碎后的废沥青混凝土作为部分骨料掺入新沥青混凝土中制成再生混凝土

答案）

绿色施工中应注意节约能源，具体包括（）*

A.安装节能灯具（正确答案）

B.采用高效环保型的机械

C.提高机械满载率（正确答案）

D.减少临时工程用地

E.建立中水使用系统画

施工合同索赔的依据主要有（）o*

A.合同文件

B.法律、法规,答案，

C.工程建设惯例

D.气象报告和资料

E.工程有关照片和录像（正确答案）

以下列举的事件中，承包商可以提出索赔的是（）。*

A.施工期间发生强暴雷雨天气，致使施工中断数日

B.工程设计缺陷，进行方案修改造成工期拖延

C.采用科学管理措施，工程提前完成

D.业主在支付期限内，延误了支付正确答葺）

E.监理人对于合同文件进行了歧义解释造成费用增加

对承包人索赔的处理说法正确的是（）*

A.监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人

B.监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本

案）

C.发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，由

监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果

D.发包人逾期答复的，承包人应重新提交索赔报告及相应证明材料

E.承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付E附答系）

合同争议的解决方式包括（）。*

A.和解

B.协调

C.争议评审（正确答案）

D.仲裁

E.诉讼

下列关于FIDIC合同条件特点说法正确的是（）。

A.具有国际性、广泛的适用性、权威性的特点

B.具有公正合理性的特点

C.具有条款繁杂、程序严谨、不易操作的特点

D.讲究“诚实信用原则”

E.在合同的执行过程中设置了具有相对独立性的第三方即“工程师”

FIDIC合同条款中属于业主的风险的包括（）*

A.承包商（包括其分包商）人员造成的骚乱和混乱等

B.工程所在国内部起义、恐怖活动、革命等内部战争或动乱

C.外币支付部分由于汇率变化的影响

D.工程设计不当造成的损失

E.一个有经验的承包商也无法合理预见并采取措施来防范的自然力的作用

案）

建设工程监理文件资料应以（）等为依据填写。*

A.工程合同（正确答案）

B.工程施工质量验收标准

C.建设工程监理规范

D.建设工程文件归档整理规范

E.建设单位意见

项目监理机构文件资料管理的基本职责包括（）。*

A.项目监理机构应建立完善监理文件资料管理制度。

B.项目监理机构应及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料，并

按规定组卷归档

C.项目监理机构应采用笔记本电脑进行监理资料管理

D.项目监理机构应根据工程特点和有关规定保存监理档案

E.监理单位档案部门需要的监理档案，由项目监理部及时按监理单位的有关要求提

供

BIM相应建模和分析软件，在应用于城市规划设计和管理时可进行*

A.日照采光模拟和分析（正确答案）

B.建筑微环境的空气流动分析

C.施工图MEP（电气、暖通、给排水）管线综合和碰撞检测分析

D.城市规划可视度分析

E.城市建筑群热工分析

利用BIM技术进行碰撞检查，是指提前查找和报告在工程项目中（）空间上的冲

突。*

A.建筑结构本身

B.专业设备管线之间

C.管线与建筑结构部分

D.结构变形

E.设计变更和工程变更

目前，我国工程项目管理咨询服务过程中应用BIM技术主要期望能达到如下目标

0*

A.可视化展示

B.提高工程设计和项目管理质量

C.控制工程造价

D.缩短工程施工周期

E.实现4D设计管理系统

利用BIM技术提供的完整信息模型，可以对建筑的各种性能进行模拟测试，并进

行优化设计，从而达到节能环保、降低成本、提高建筑使用舒适度的目的。主要包

括0等。*

A.日照分析，采光环境模拟与优化建议

B.热环境分析，建筑能耗模拟与优化建议

C.风环境模拟与设计优化

D.声环境模拟与优化、声场设计优化三确答案「

E.建设工程项目管理模拟

建设工程监理的性质主要包括（）*

A.服务性（正确答案）

B.先进性

C.科学性（正确答案）

D.独立性

E.公平性（正确答案）

依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列（）必须实行监理*

A.使用国外政府援助资金的项目

B.投资额为2000万元的公路项目（3000万）

C.建筑面积在4万平方米的住宅小区项目（5万）

D.投资额为1000万元的学校项目高答案）

E.投资额为350（）万元的医院项目（正确等案）

注册监理工程师可以从事（）等业务*

A.工程监理

B.工程项目管理

C.工程招标与采购咨询辘答案）

D.工程勘察

E.工程设计

按照我国有关规定，在工程建设中，应当实行（）等主要管理制度*

A.项目决策咨询评估制

B.项目法人责任制

C.工程招标投标制（正确答案）

D.建设工程监理制

E.合同管理制（正确答案）

经与会各方签并经批准的图纸会审与设计交底的会议纪要可作为工程施工与的依据

之一［判断题］*

对

错

专题会议是为解决监理过程中的工程专项问题而由总监理工程师定期主持召开议

［判断题］*

对

错（正确答案）

是否将施工组织设计纳入合同文件组成部分，可以由合同当事人在施工合同专用款

中根据项目情况自行约定［判断题1*

对

错（正确答案）

对于施工单位开工条件的审查中，应该且必须包括审查其《建筑工程施工许可证》

是否已经取得［判断题］*

对

错（正确答案）

建设工程的工期自总监理工程师发出的工程开工令中载明的开工日期起计算［判断

题］*

对

错

在不具备法定开工条件的前提下，如果经建设单位批准后监理人发出了开工通知，

承包人有权拒绝开工［判断题］*

对

错

如项目涉及多个单位工程，建设单位分别发包，则每个单位工程开工都应填报《开

工报审表》办理报批手续［判断题］*

对（正确答案）

错

分包工程开工前，可由专业监理工程师审核签认分包单位报送的分包单位资格报审

表［判断题］*

对

错（正确答案）

总包单位实行分包后，仍应向项目监理机构提交分包单位的主要施工管理人员表，

并对分包单位的施工人员进行实名制管理［判断题］*

对（正确答案）

错

合格批被判为不合格批的概率，即合格批被拒收的概率，称为错判概率［判断题］*

对（正确答案）

错

住宅工程质量分户验收时，室内楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求，相邻踏步

高差、踏步两端宽度差不应大于20mm［判断题］*

对

错（正确答案）

质量是反映产品或服务满足明确或隐含需要能力的特征和特性的总和［判断题1*

对（正确答案）

错

对于质量控制、进度控制、造价控制的关系，项目监理机构应坚持质量第一的理

念，始终将质量控制置于优先地位［判断题］*

对

错（正确答案）

在工程建设国家标准与行业标准中，有些条文用黑粗体字表达，是指直接涉及工程

质量、安全、卫生及环境保护等方面的，它们被称为工程建设强制性条文［判断题】

*

对

错

影响施工阶段工程质量的因素包括材料的影响因素［判断题］*

对（正确答案）

错

在工程质量控制中，审查施工方案属于施工方法控制的范畴。［判断题］*

对（正确答案）

错

一般情况下，施工组织设计应由总承包单位负责人审批［判断题］*

对

错（正确答案）

危险性较大分部分项工程专项方案一般应包括“计算书及相关图纸”等内容。［判断

题］*

对（正确答案）

错

危险性较大分部分项工程专项方案一般应包括“施工预算”等内容［判断题］*

对

错（正确答案）

项目监理机构的测量成果复核一般应包括:审核由承包单位递交的建筑物定位放线

轴线和标高传递、建筑物层高和垂直度测量、建筑物沉降量观测等成果［判断题1*

对

错（正确答案）

项目监理机构的测量成果复核一般应包括:审核由承包单位递交的建筑物定位放线

轴线和标高传递、建筑物层高和垂直度测量、建筑物沉降量观测等成果［判断题1*

对

错（正确答案）

根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，一般事故是指造成3人以下

死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事

故。［判断题］*

对

错

监理人员发现施工中存在重大质量隐患，可能造成质量事故时，应通过总监理工程

师及时下达工程暂停令，要求承包商停工整改［判断题］*

对

错

利用横道图表示工程进度计划，其不足是不能明确反映整个工程单位时间内的资源

需求量。［判断题］*

对

错（正确答案）

暂列金额是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能

确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额［判断题］*

对

错（正确答案）

合同价格是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工

费、暂估价及暂列金额等。［判断题1*

对

错（正确答案）

监理人更换监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更

换。［判断题］*

对（正确答案）

错

监理单位主动提出外出考察申请时，所发生的费用应由监理单位自行承担［判断题］

*

对

错

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人

批准时，可不再报委托人［判断题］*

对

错（正确答案）

绿色建筑一定是低碳建筑，智能建筑一定是绿色建筑。［判断题］*

对

错（正确答案）

案例1:事件1:承包人在自检合格基础上提交了竣工验收申请报告报送建设单位，

同时