2024年承包建设工程合作协议书

2024年承包建设工程合作协议书合同编号：__________鉴于甲方拥有合法的建设工程项目，具备发包资格；乙方具备相应的建设资质和施工能力，愿意承包该工程项目。为确保双方合法权益，经充分协商，特订立本合作协议书，以便共同遵守。一、工程概述1.工程名称：________________2.工程地点：________________3.工程规模：________________4.工程内容：________________5.工程造价：________________6.工程期限：本工程自____年__月__日开工，至____年__月__日竣工。二、双方权利与义务1.甲方权利与义务：（1）甲方负责提供工程项目所需的全部资料、图纸、技术规范等文件，并保证其真实性、完整性和有效性。（2）甲方负责办理工程项目所需的各项审批手续，并承担相关费用。（3）甲方按照约定时间和金额向乙方支付工程款。（4）甲方有权对乙方施工过程进行监督、检查，对不符合要求的施工内容有权要求乙方整改。2.乙方权利与义务：（1）乙方负责按照甲方提供的资料、图纸、技术规范等文件进行施工，并确保工程质量符合国家相关标准。（2）乙方负责组织施工力量，按时完成工程，并承担施工过程中的安全责任。（3）乙方按照约定时间向甲方提交工程进度报告和结算报告。（4）乙方在工程竣工后，负责向甲方提交完整的工程资料和验收报告。三、工程款支付1.甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方向乙方支付工程预付款，金额为合同总价款的______%。（2）乙方按照工程进度完成相应工作量后，甲方向乙方支付进度款，支付比例为完成工作量的______%。（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付剩余工程款。2.乙方在收到甲方支付的工程款后，应当开具正规发票。四、违约责任1.任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应当承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本协议总价的______%。2.由于甲方原因导致工程延期，甲方应当向乙方支付延期违约金，延期违约金为工程总价的______%。3.由于乙方原因导致工程延期或质量不符合约定，乙方应当承担相应的法律责任。五、争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应当通过友好协商解决。2.如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：____年__月__日注意事项：1.权利与义务明确：合同中应明确双方的权利与义务，包括但不限于提供资料、办理审批手续、支付工程款、施工质量保证等，以确保双方在合同执行过程中的责任清晰。2.工程款支付条款：合同中应详细约定工程款的支付方式、进度和条件，包括预付款、进度款和尾款的比例和支付时间。3.违约责任：明确约定违约责任，包括违约金的比例和计算方式，以及因工程延期或质量不符合约定而产生的法律责任。4.争议解决方式：合同中应明确约定争议解决的方式，如友好协商或诉讼，并指定合同签订地人民法院作为诉讼管辖法院。5.补充协议：对于合同未尽事宜，双方应通过补充协议进行约定，并确保补充协议具有同等法律效力。解决办法：1.协商解决：当双方在合同执行过程中出现争议时，应通过友好协商的方式解决，以减少不必要的诉讼成本。2.法律途径：如协商不成，可通过法律途径解决，包括但不限于调解、仲裁或直接向法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.违约责任（BreachofContract）：指合同当事人违反合同义务所应承担的民事法律责任。2.预付款（AdvancePayment）：合同中约定的一方在合同履行前支付给另一方的部分款项，通常用于保障合同履行。3.违约金（LiquidatedDamages）：合同中约定的一种违约赔偿方式，即当一方违约时，另一方可以按照合同约定的金额要求赔偿。4.争议解决（DisputeResolution）：指合同双方在合同履行过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。5.补充协议（SupplementaryAgreement）：指对原合同进行补充或修改的协议，通常在原合同的基础上增加新的条款或对原有条款进行变更。特殊应用场合及补充条款：1.环保要求严格的工程：应用场合：比如在生态敏感区进行的建设，或者涉及到特殊环保要求的工程项目。补充条款：为确保工程符合环保要求，双方约定：“本工程必须遵守国家及地方环保法律法规，任何施工活动均需取得环保部门的批准。乙方需采取有效措施保护生态环境，如遇环保问题，应立即整改，否则甲方有权要求乙方暂停施工。”2.涉及文化遗产保护的工程：应用场合：在历史建筑附近或者文化遗址周边进行的建设。补充条款：为了保护文化遗产，双方约定：“乙方在施工过程中，如发现任何文物或文化遗产，应立即停止施工并报告甲方及相关部门。乙方需采取一切必要措施保护文物不受损害，相关费用由甲方承担。”3.需要临时占用公共区域的工程：应用场合：比如施工需要临时占用街道、公园等公共区域。补充条款：考虑到公共利益，双方约定：“乙方在施工中需要临时占用公共区域时，必须提前向甲方和相关部门申请，并获得必要的许可。乙方需确保施工期间不影响公共秩序和市民生活，并在施工结束后及时恢复原状。”合同所需附件列表：1.工程设计图纸及说明书2.工程预算书3.工程施工