版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2024年水电消防分包合同范本合同编号:__________甲方(总包方):__________乙方(分包方):__________鉴于甲方为合法成立并有效存在的独立法人,具备相应的资质和能力,承担某项目的水电消防工程总包方;乙方为合法成立并有效存在的独立法人,具备相应的资质和能力,愿意承担甲方委托的水电消防工程分包任务。双方为明确各自的权利义务,经友好协商,达成如下协议:第一条工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程内容:包括但不限于水电安装、消防设施安装、调试、验收等。1.4工程工期:自____年__月__日起至____年__月__日止。第二条分包范围及责任2.1分包范围:甲方将工程中的水电消防工程分包给乙方,具体范围详见附件一。2.2乙方责任:(1)乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方的规定,保质、保量、按时完成分包范围内的工程。(2)乙方应自行承担分包范围内的工程所需的人工、材料、机械等费用。(3)乙方应负责分包工程的安全、环保及文明施工,确保工程顺利进行。第三条工程价款及支付3.1工程价款:本合同总价款为人民币(大写):____元整(小写):____元。3.2支付方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款。(2)乙方完成工程量达到合同总价款的50%时,甲方支付乙方合同总价款的30%。(3)乙方完成工程量达到合同总价款的80%时,甲方支付乙方合同总价款的30%。(4)工程验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的20%作为质保金。3.3支付期限:甲方应在支付条件满足后的____个工作日内支付相应款项。第四条质量及验收4.1乙方应确保分包工程的质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的规定。4.2甲方有权对乙方施工过程中的工程质量进行监督检查,乙方应予以配合。4.3工程验收:乙方完成分包工程后,应向甲方提交验收申请,甲方应在收到验收申请后的____个工作日内组织验收。4.4验收合格后,双方签署验收合格证书。如验收不合格,乙方应在甲方指定的合理期限内整改,直至验收合格。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付相应的赔偿金。5.2乙方未能按照约定时间完成工程的,每逾期一日,应向甲方支付合同总价款1%的违约金。5.3乙方未能按照约定质量完成工程的,甲方有权要求乙方承担修复费用,并有权按照合同总价款的____%向乙方追讨违约金。第六条争议解决6.1双方因履行本合同发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。甲方(总包方):__________地址:________________联系人:_______________联系电话:______________乙方(分包方):__________地址:________________联系人:_______________联系电话:______________签订日期:____年__月__日注意事项:1.权利义务明确:合同中应明确甲乙双方的权责,包括分包范围、质量标准、工程价款、支付方式、工期等,以避免履行过程中的纠纷。2.质量及验收:乙方应保证工程质量符合国家及行业标准,甲方有权进行监督检查并组织验收。3.违约责任:合同中应约定违约责任,包括未能按时完成工程、未能达到质量标准等情况下的违约金计算方式。4.争议解决:合同应明确约定争议解决方式,如友好协商、诉讼等。5.合同生效与期限:合同自双方签字(或盖章)之日起生效,并应约定合同的有效期限。解决办法:1.协商解决:在合同执行过程中,双方应积极沟通,通过友好协商的方式解决争议。2.法律途径:如协商不成,可依据合同约定,向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释:1.违约责任:指合同当事人违反合同义务或者附随义务而应承担的民事责任。2.预付款:指合同一方在合同履行前预先支付给对方的款项。3.质保金:指为确保工程质量,甲方在支付工程款项时预留的一部分款项,待工程验收合格后支付。4.违约金:指合同一方违反合同约定,按照合同约定或者法律规定向对方支付的一定数额的金钱。5.争议解决:指合同双方在履行合同过程中产生的纠纷,通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式予以解决。6.合同生效:指合同自当事人签字、盖章或者按照法律规定的方式成立后,产生法律效力。7.合同期限:指合同当事人约定的合同有效期限,超过该期限,合同效力终止。特殊应用场合及合同补充条款:1.场合:工程项目位于自然灾害频发区域。补充条款:若因不可抗力因素(如地震、洪水等自然灾害)导致工程无法正常进行,双方应立即协商,合理延长工期,并互不承担因不可抗力导致的违约责任。2.场合:工程项目涉及重要公共安全或紧急救援设施。补充条款:乙方应确保分包工程在遇到紧急情况时能够迅速响应,保证设施的正常运行,如有需要,乙方需提供24小时紧急联络人及应急处理方案。3.场合:工程项目涉及新技术或实验性施工方法。补充条款:乙方在采用新技术或实验性施工方法前,应提前向甲方报备,并经甲方书面同意后方可实施。若新技术或方法导致工程出现问题,乙方应负责解决并承担相应费用。4.场合:工程项目位于环保要求严格的地区。补充条款:乙方应遵守当地环保法规,采取有效措施减少施工过程中的环境污染。若因乙方原因导致环保违规,乙方应承担全部责任及相应罚款。合同所需附件列表:1.附件一:分包工
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论