2024年酒店弱电施工合同_第1页
2024年酒店弱电施工合同_第2页
2024年酒店弱电施工合同_第3页
2024年酒店弱电施工合同_第4页
2024年酒店弱电施工合同_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2024年酒店弱电施工合同合同编号:__________名称:_______地址:_______法定代表人:_______联系电话:_______名称:_______地址:_______法定代表人:_______联系电话:_______一、工程概述1.1工程名称:_______酒店弱电系统施工项目1.2工程地点:_______(1)综合布线系统;(2)计算机网络系统;(3)监控系统;(4)可视对讲系统;(5)智能照明系统;(6)其他甲方指定的弱电系统。1.4工程期限:_______(日历天)二、合同价款2.1合同总价:人民币(大写):_______元整(小写):_______元。2.2付款方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款;(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方合同总价款的40%;(3)工程进度达到80%时,甲方支付乙方合同总价款的30%;(4)工程验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的20%。三、工程进度与质量3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸及工程规范进行施工,确保工程质量和进度。3.2乙方应按合同约定的工程期限完成工程,如有延期,每延期一日,乙方应向甲方支付合同总价款1%的违约金。3.3工程质量应达到国家相关标准,乙方应确保所提供的设备、材料符合国家及行业标准。四、安全生产与环保4.1乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规,确保施工过程中的人员安全和财产安全。4.2乙方应采取有效措施,确保施工过程中对环境的影响降到最低。五、知识产权5.1乙方保证所提供的弱电系统设备和技术不侵犯他人的知识产权。5.2甲方有权使用乙方提供的弱电系统设备和技术,但不得将其转让给第三方。六、保密6.1双方应对在合同履行过程中获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等予以严格保密。6.2保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。七、违约责任7.1双方应严格按照本合同的约定履行义务,如一方违约,应承担违约责任。7.2由于不可抗力等原因导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。八、争议解决8.1双方因履行本合同发生的争议,应通过友好协商解决。8.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:_______年_______月_______日注意事项:1.权利义务明确:合同中应明确甲乙双方的权利和义务,包括工程内容、工程期限、合同价款、付款方式等,以避免履行过程中的纠纷。法律名词解释:权利义务明确,即合同的明确性原则,指合同条款应当具体、明确,使合同双方能够清楚了解各自的权利和义务。2.质量与安全标准:乙方应保证工程质量符合国家相关标准,严格遵守安全生产法律法规。法律名词解释:质量保证,指卖方对提供的商品或服务在一定期限内保证其质量的承诺。安全生产,指在生产过程中,采取各种措施保障人员安全和财产安全。3.知识产权保护:乙方应保证所提供的弱电系统设备和技术不侵犯他人知识产权。法律名词解释:知识产权,指依法对知识成果享有的专有权利,包括专利权、商标权、著作权等。4.保密条款:双方应对在合同履行过程中获悉的对方的商业秘密、技术秘密等予以保密。法律名词解释:商业秘密,指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。5.违约责任:双方应严格按照合同约定履行义务,如一方违约,应承担违约责任。法律名词解释:违约责任,指合同当事人违反合同义务应承担的法律责任。解决办法:1.协商解决:双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。法律名词解释:友好协商,指双方在自愿、平等、互利的基础上,通过对话、谈判等方式解决争议。2.诉讼解决:若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词解释:诉讼,指合同当事人将争议提交法院审理,由法院依法作出判决的法律程序。特殊应用场合及补充条款:1.场合:酒店位于自然灾害频发地区,如地震带或台风区。补充条款:若因不可抗力自然灾害导致工程暂停或延期,乙方应及时通知甲方,并根据实际情况调整施工计划,双方互不承担因不可抗力导致的违约责任。2.场合:酒店准备在未来进行扩建或改造,可能影响弱电系统的使用。补充条款:乙方应提供一份弱电系统的升级和扩展建议书,以便甲方在未来进行扩建或改造时,能顺利对接和升级现有系统,减少未来改造的难度和成本。3.场合:酒店位于繁华商业区,对施工噪音和环境影响有特别要求。补充条款:乙方在施工过程中应采取有效措施,减少噪音和尘土对周围环境的影响,并在必要时配合甲方进行环境监测,确保施工对周围商业活动的影响降到最低。4.场合:酒店为高端商务酒店,对信息安全有严格要求。补充条款:乙方应确保所提供的弱电系统具备高级别的信息安全防护措施,并定期对系统进行检查和维护,确保酒店客户信息的安全。合同所需附件列表:1.甲方授权书:确认甲方有权签署本合同并代表酒店进行相关事宜。2.乙方资质证明:包括但不限于乙方的营业执照、相关施工资质证书、安全生产许可证等。3.施工图纸和技术规范:详细描述工程内容和施工要求。4.工程预算书:列出工程所需材料、设备、人工等费用的预算。5.工程进度计划表:详细说明施工各阶段的时间节点和进度安排。6.质量保证书:乙方提供的弱电系统设备和技术质量承诺。7.保密协议:明确双方对商业秘密、技术秘密等的保密义务和责任。8.安

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论