厂房施工合同范本2024年

厂房施工合同范本2024年合同编号：____________甲方（发包人）：____________乙方（承包人）：____________一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程规模：_______4.工程内容：详见本合同附件《工程量清单》。二、合同工期1.本工程合同工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。2.如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应签订书面协议，根据实际情况调整工期。三、合同价款1.本工程合同总价款为人民币_______元（大写：_______元整）。2.付款方式：按照工程进度分期支付，具体付款比例和时间为：（1）合同签订后_______天内，甲方支付乙方合同总价款的_______%；（2）工程进度达到_______%时，甲方支付乙方合同总价款的_______%；（3）工程验收合格后_______天内，甲方支付乙方合同总价款的_______%；（4）剩余_______%的款项作为质保金，在工程质保期满后_______天内支付。四、工程质量1.乙方应按照国家相关法律法规、施工规范及设计要求进行施工，确保工程质量符合国家标准。2.工程质量保修期限为_______年，自工程验收合格之日起计算。五、甲乙双方的权利与义务（一）甲方权利与义务1.甲方应按照合同约定及时支付工程价款。2.甲方应提供施工所需的场地、水电等基础设施。3.甲方有权对工程进度、质量进行监督检查。（二）乙方权利与义务1.乙方应按照合同约定完成施工任务，确保工程质量。2.乙方应自行承担施工过程中的安全责任。3.乙方在施工过程中应遵守国家相关法律法规，不得损害甲方利益。六、违约责任1.任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总价款的_______%。2.由于乙方原因导致工程延期，乙方应按照延期天数向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的_______%。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.若协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜，可由双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发包人）：____________乙方（承包人）：____________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.权利与义务：确保合同中明确规定了甲乙双方的权利和义务，以避免合同执行过程中的纠纷。2.工期与延期：注意合同中对工期的具体规定，以及延期情况下的责任和违约金的计算方式。3.付款条款：应详细规定付款的时间、比例和条件，确保资金流转的明确性。4.质量标准：明确工程质量的标准和保修期限，以及质量不合格的处理方式。5.违约责任：违约责任的规定应具体明确，包括违约金的计算和支付方式。6.争议解决：应规定争议解决的方式和地点，通常为仲裁或诉讼。解决办法：1.审慎审查：在签订合同前，双方应仔细审查合同条款，确保理解并同意所有内容。2.法律咨询：在制定和签署合同时，可以寻求专业法律人士的意见，确保合同的合法性和有效性。3.书面记录：任何变更或补充协议都应以书面形式记录，并由双方确认签字。4.履行监督：在合同执行过程中，双方应相互监督对方履行合同约定的义务。法律名词解释：合同工期：指合同约定的完成工程所规定的时间期限。违约金：是指合同当事人违反合同约定时，应向对方支付的金钱赔偿。质量保修期：是指工程验收合格后，承包人应对工程质量问题负责保修的一定期限。不可抗力：是指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害等，因不可抗力导致合同不能履行时，可部分或全部免除责任。争议解决：指在合同执行过程中发生纠纷时，双方采取的解决纠纷的方式，包括协商、调解、仲裁和诉讼等。1.特殊场合：工程地点位于环境敏感区域补充条款：乙方在施工过程中应采取特殊环保措施，确保不会对周围环境造成污染。具体措施详见附件《环保措施执行计划》。场合一：如果厂房附近有学校补充条款：由于工地附近有学校，乙方在施工时必须避开学生上下学高峰期，减少噪音和尘土对学生的影响。2.场合二：施工期间遇到极端天气补充条款：如果遇到极端天气（比如罕见的暴雨或大雪），双方应协商确定工程延期的时间，并签订书面协议。3.场合三：节假日或特殊事件补充条款：施工期间如遇到国家法定节假日或当地重大活动，乙方应调整施工计划，确保不影响活动进行。附件列表：附件一：《工程量清单》附件二：《施工图纸》附件三：《材料设备清单》附件四：《环保措施执行计划》附件五：《施工安全措施计划》《工程量清单》：详细列出所有施工项目和相应的工程量。《施工图纸》：包括了所有的施