建设工程施工合同范本gf02012024年

建设工程施工合同范本gf02012024年合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同解释第二章：合同主体2.1甲方（发包方）基本信息2.2乙方（承包方）基本信息2.3双方权利与义务第三章：工程概况3.1工程名称及地点3.2工程规模及内容3.3工程质量标准第四章：承包范围4.1工程承包范围4.2工程承包方式4.3工程承包期限第五章：合同价格5.1合同总价5.2价格调整机制5.3付款方式及时间第六章：工程进度6.1工程进度计划6.2进度变更管理6.3进度延误责任第七章：材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料与设备质量保证第八章：工程变更8.1变更申请与审批8.2变更费用计算8.3变更实施第九章：工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收结果处理第十章：质量保证与保修10.1质量保证期10.2保修责任10.3保修期限与范围第十一章：安全生产与环境保护11.1安全生产责任11.2环境保护要求11.3事故处理第十二章：违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3争议解决第十三章：合同变更与终止13.1合同变更条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的权利与义务第十四章：合同签订14.1签订方14.2签订时间14.3签订地点14.4合同生效条件14.5合同附件及效力第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，并达到双方约定的工程质量标准。1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方进行的建设工程施工项目，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等。1.3合同解释本合同的解释应遵循合同文字、合同目的、相关法律法规以及行业惯例。第二章：合同主体2.1甲方（发包方）基本信息甲方名称：；地址：；法定代表人：；联系方式：。2.2乙方（承包方）基本信息乙方名称：；地址：；法定代表人：；联系方式：。2.3双方权利与义务甲方有权对工程进度和质量进行监督，乙方应按照合同约定完成工程施工任务。第三章：工程概况3.1工程名称及地点工程名称：；工程地点：。3.2工程规模及内容工程规模：；工程内容：。3.3工程质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准，具体标准为：______。第四章：承包范围4.1工程承包范围乙方承包的工程范围包括：______。4.2工程承包方式工程承包方式为：______。4.3工程承包期限工程承包期限自______年______月______日起至______年______月______日止。第五章：合同价格5.1合同总价合同总价为人民币（大写）：元整（￥）。5.2价格调整机制合同价格可根据市场变化和工程实际情况进行调整，具体调整机制为：______。5.3付款方式及时间甲方应按照以下方式及时间向乙方支付工程款：______。第六章：工程进度6.1工程进度计划乙方应根据合同约定制定工程进度计划，并报甲方审批。6.2进度变更管理如遇特殊情况需变更工程进度，双方应协商一致，并签订书面变更协议。6.3进度延误责任如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。第七章：材料与设备7.1材料供应乙方负责提供工程所需的全部材料，并保证材料质量符合工程要求。7.2设备供应乙方负责提供工程所需的全部设备，并保证设备性能满足工程需要。7.3材料与设备质量保证乙方应保证所提供的材料和设备符合合同约定的质量标准，并承担相应的质量保证责任。第八章：工程变更8.1变更申请与审批任何工程变更需由提出方书面申请，经双方协商一致后，签订书面变更协议。8.2变更费用计算工程变更所增加的费用，应根据实际工作量和合同约定的计价方式进行计算。8.3变更实施变更协议一经签订，双方应按照变更协议的内容执行。第九章：工程验收9.1验收标准工程验收应按照合同约定的质量标准和国家相关规范进行。9.2验收程序乙方完成工程后，应向甲方提出验收申请，甲方应在收到申请后______天内组织验收。9.3验收结果处理验收合格后，双方应签署验收合格证明；如验收不合格，乙方应在甲方规定的时间内完成整改，并重新申请验收。第十章：质量保证与保修10.1质量保证期工程质量保证期为自工程竣工验收合格之日起______年。10.2保修责任在质量保证期内，如工程出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。10.3保修期限与范围保修期限及范围应符合国家相关法律法规和合同约定。第十一章：安全生产与环境保护11.1安全生产责任乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保工程施工安全。11.2环境保护要求乙方在施工过程中应采取有效措施，减少对环境的影响。11.3事故处理如发生安全事故或环境污染事件，乙方应按照国家相关规定和合同约定进行处理。第十二章：违约责任12.1违约情形如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。12.2违约责任违约方应赔偿守约方因此遭受的损失，包括但不限于直接损失、间接损失和合理的律师费用。12.3争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交仲裁或依法向人民法院提起诉讼。第十三章：合同变更与终止13.1合同变更条件合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。13.2合同终止条件如遇不可抗力或其他合同约定的情形，合同可提前终止。13.3合同终止后的权利与义务合同终止后，双方应按照合同约定和法律规定，妥善处理善后事宜。第十四章：合同签订14.1签订方甲方：；乙方：。14.2签订时间本合同于______年______月______日签订。14.3签订地点本合同签订地点为：______。14.4合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.5合同附件及效力本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。多方为主导时的，附件条款及说明在多方为主导的建设工程施工合同中，附件条款及说明是确保合同完整性和明确性的关键组成部分。以下是详细的附件条款及说明：附件一：工程详细说明工程范围和具体要求详细描述工程的各个部分，包括土建、结构、电气、给排水、暖通、装修等。列出工程的具体技术要求和施工标准。施工图纸和技术文件提供完整的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图和详图。附上所有相关的技术文件和施工规范。工程量清单详细列出工程所需的所有材料、设备和劳务的量。说明工程量清单的编制依据和方法。施工进度计划提供详细的施工进度计划表，包括各阶段的开始和结束日期。说明进度计划的调整机制和条件。附件二：质量保证和验收标准质量保证措施描述施工过程中的质量控制措施和质量保证体系。列出质量检查和监督的具体流程。验收标准和程序明确工程验收的标准和程序，包括中间验收和最终验收。描述验收不合格时的处理流程和补救措施。质量保修期规定工程的质量保修期限和保修范围。说明保修期内的维修和更换责任。附件三：安全、环保和文明施工安全生产管理描述施工现场的安全生产管理措施和应急预案。列出施工人员的安全培训和防护要求。环境保护措施说明施工过程中的环境保护措施，包括噪音控制、粉尘控制和废弃物处理。描述施工现场的绿化和美化措施。文明施工要求规定施工现场的文明施工标准，包括施工现场的整洁和秩序。描述施工人员的行为规范和施工现场的公共关系管理。附件四：合同价格和支付方式合同价格构成详细说明合同价格的构成，包括材料费、人工费、机械使用费等。列出价格调整的条件和计算方法。支付方式和时间规定工程款的支付方式，包括预付款、进度款和最终结算款。明确各阶段款项的支付时间和比例。价格调整机制描述市场价格波动时的价格调整机制。说明因设计变更或工程量增减导致的价格调整程序。附件五：合同变更、转让和分包合同变更条件和程序规定合同变更的条件和必须遵循的程序。描述变更后合同条款的修改和补充。合同转让限制明确合同转让的条件和限制。说明合同转让的程序和所需文件。工程分包管理规定分包工程的范围和条件。描述分包商的选择标准和分包工程的管理流程。附件六：知识产权和保密知识产权归属明确工程中产生的知识产权的归属和使用权。描述知识产权的保护措施和侵权责任。保密条款规定合同履行过程中的保密义务和保密期限。描述保密信息的范围和保密措施。附件七：违约责任和争议解决违约责任明确违约的定义和违约责任的承担方式。描述违约赔偿的范围和计算方法。争议解决机制规定合同争议的解决方式，包括协商、调解、仲裁和诉讼。描述争议解决的程序和时限。附件八：其他附加条款列出合同中未尽事宜的附加条款。描述附加条款的生效条件和法律效力。特别约定规定合同中的特别约定和双方的特殊要求。描述特别约定的执行和监督机制。合同的生效和终止明确合同的生效条件和终止条件。描述合同终止后的权利和义务。以上附件条款及说明是多方为主导时合同的重要组成部分，旨在确保合同的完整性、明确性和可执行性。各方应仔细阅读并理解附件内容，确保在合同执行过程中能够遵守约定，维护自身权益。附件及其他补充说明一、附件列表：工程详细说明：包括工程范围、技术要求、施工图纸、技术文件、工程量清单、施工进度计划。质量保证和验收标准：涵盖质量保证措施、验收标准和程序、质量保修期。安全、环保和文明施工：包括安全生产管理、环境保护措施、文明施工要求。合同价格和支付方式：明确合同价格构成、支付方式和时间、价格调整机制。合同变更、转让和分包：规定合同变更条件和程序、合同转让限制、工程分包管理。知识产权和保密：明确知识产权归属、保密条款。违约责任和争议解决：包括违约责任、争议解决机制。其他：附加条款、特别约定、合同的生效和终止。二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于未按合同约定履行义务、未经同意变更或解除合同、违反保密和知识产权保护条款、未按时支付款项或提供服务。违约行为的认定基于合同条款、实际履行情况及相关证据。三、法律名词及解释：不可抗力：不能预见、避免或克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为。仲裁：双方约定的第三方仲裁机构进行的争议裁决方式。诉讼：通过法院解决合同争议的法律程序。调解：第三方协助双方协商解决争议的方式。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：首选方式，双方通过友好协商解决争议。调解：协商不成时，可请求第三方进行调解。仲裁：调解不成时，提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。诉讼：仲裁后，一方不服可向人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：生效条件：合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。变更程序：任何变更应以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后生效。解除程序：一方严重违约，经催告后未改正的，对方有权解除合同。终止后事宜：合同终止后，双方应妥善处理善后事宜，包括款项结算、资料移交