施工合同简易范本2024年_第1页
施工合同简易范本2024年_第2页
施工合同简易范本2024年_第3页
施工合同简易范本2024年_第4页
施工合同简易范本2024年_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

施工合同简易范本2024年合同编号:__________第一条项目概述1.1项目名称:_______1.2项目地点:_______1.3工程内容:_______1.4工程规模:_______第二条工程承包范围(1)土建工程;(2)安装工程;(3)装饰工程;(4)其他工程:_______。2.2承包商应按照本合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务。第三条工程进度及工期3.1工程进度计划:_______。3.2工期:自本合同生效之日起至_______年_______月_______日止。3.3如因不可抗力等因素导致工期延误,双方协商一致,可对工期进行合理调整。第四条工程质量及验收4.1承包商应保证施工质量符合国家及行业相关标准,确保工程安全、可靠、美观。4.2工程验收标准:_______。4.3工程验收程序:_______。第五条工程价款及支付5.1工程价款:人民币(大写):_______元整(小写):_______元。5.2支付方式:(1)预付款:合同签订后_______日内,雇主支付承包商预付款人民币(大写):_______元整(小写):_______元;(2)进度款:按照工程进度,雇主支付承包商进度款;(3)结算款:工程验收合格后_______日内,雇主支付承包商结算款。5.3承包商应在收到雇主支付款项后_______日内开具正规发票。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同规定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,违约金为合同总价款的_______%。6.2承包商未按照约定完成施工任务,导致工程延期,每延期一日,应向雇主支付合同总价款_______%的违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。7.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1双方应遵守国家有关法律法规,不得从事违法经营活动。8.2双方应保守对方商业秘密,未经对方同意不得向第三方披露。8.3本合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方(雇主):____________乙方(承包商):____________签订日期:_______年_______月_______日注意事项:1.合同编号:确保合同有唯一的编号以便于管理和追溯。2.当事人信息:甲乙双方应提供完整、准确的法律主体信息,包括但不限于名称、地址、联系方式等。3.项目概述:明确项目的名称、地点、工程内容和规模,确保双方对项目的理解一致。4.工程承包范围:详细列明承包商的施工任务和责任范围。5.工程进度及工期:明确工程进度计划、工期以及可能的工期调整条款。6.工程质量及验收:设定工程质量标准、验收标准和程序,确保工程质量符合约定。7.工程价款及支付:明确工程价款总额、支付方式、时间和条件,以及发票开具的要求。8.违约责任:约定违约金或赔偿的计算方式,明确双方违约的责任。9.争议解决:确定争议解决的途径,如协商或诉讼。10.其他约定:包括法律法规遵守、商业秘密保护等额外条款。解决办法:1.违约责任:若发生违约,应根据合同条款进行违约金的计算和支付,或通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径解决。2.争议解决:尝试友好协商,如协商不成,可按照合同约定的争议解决方式,选择调解、仲裁或直接向法院提起诉讼。法律名词解释:违约责任(LiabilityforBreachofContract):指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定所应承担的民事责任。预付款(AdvancePayment):合同履行前,买方预先支付给卖方的一部分款项,作为履行合同的保证。进度款(ProgressPayment):根据工程进度,按照合同约定支付的款项,通常用于支付已完成工程部分的费用。结算款(SettlementPayment):工程全部完成并验收合格后,按照合同约定支付的一笔款项,用于结算整个工程的费用。违约金(LiquidatedDamages):当事人在合同中预先约定的,在违约发生时,违约方应支付给守约方的一定数额的金钱,作为对守约方的补偿。不可抗力(ForceMajeure):指在合同履行过程中,发生的不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等,导致合同不能履行或不能按期履行。协商(Negotiation):合同当事人之间通过对话、讨论等方式,自愿达成协议的过程。调解(Mediation):在第三方的协助下,合同当事人之间通过沟通、协商达成和解的一种争议解决方式。仲裁(Arbitration):当事人根据仲裁协议,将争议提交给仲裁机构进行审理,并由仲裁庭作出具有约束力的裁决的争议解决方式。诉讼(Litigation):当事人通过向法院提起诉讼,由法院按照法定程序审理并作出判决的争议解决方式。特殊应用场合及补充条款:1.场合:环保型施工项目补充条款:甲方应确保项目施工过程中符合国家环保标准,并对施工期间的环保措施给予乙方必要的支持。若乙方因遵循环保规定导致施工成本增加,双方应协商合理分担额外费用。2.场合:文化遗产保护区域施工补充条款:乙方在施工过程中应尊重并保护当地的文化遗产,避免对文物古迹造成损害。如遇不可预见的文化遗产,应立即停止施工并报告相关部门,共同制定保护方案。3.场合:国际合作项目补充条款:考虑到国际合作的特点,甲乙双方应遵守国际惯例和双方的法律法规,对于语言沟通、技术标准等方面可能存在的差异,应提前协商解决。4.场合:应急抢修工程补充条款:考虑到应急抢修工程的特点,甲乙双方应简化合同流程,加快决策速度。乙方应在接到通知后立即启动施工,甲方则应保证乙方在紧急情况下的合理费用。合同所需附件列表:1.项目施工图纸及技术规范2.工程预算书3.双方资质证明文件4.环保评估报告(如有)5.文化遗产保护方案(如有)6

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论