2024合同模板建设工程施工合同（国际）范本VIP

合同编号：__________甲方：（全称）地址：联系电话：联系人：乙方：（全称）地址：联系电话：联系人：鉴于：1.甲方为委托人，乙方为承包人，双方依据平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方承担甲方建设工程施工事宜，经充分协商，达成一致，特订立本合同，以共同遵守。第一条合同范围与内容1.1本合同范围包括：__________。1.2乙方应按照甲方的要求、合同约定的标准和质量要求完成施工任务，并承担相应的质量保修责任。第二条合同价格与支付2.1本合同总价款为人民币__________元整（大写：_______________________元整），乙方应按照本合同约定的价格完成施工任务。2.2甲方应按照本合同约定的付款节点和方式向乙方支付合同价款。具体付款节点和方式如下：（1）合同签订后__________日内，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为尾款。第三条工期3.1本项目合同工期为__________日。自合同签订之日起计算，至工程验收合格之日止。3.2乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第四条质量与标准4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、行业标准、规范进行施工，保证工程质量。第五条保密条款5.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同外，双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。5.2乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。第六条违约责任6.1乙方未按照合同约定完成施工任务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________。6.2甲方未按照合同约定支付价款的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守中华人民共和国法律、法规，不得损害国家利益、社会公共利益，不得侵犯他人的合法权益。解决办法：双方应确保合同内容的合法性，如有疑问，可咨询专业法律人士。2.双方应按照合同约定的条款履行各自的义务，不得擅自变更或者解除合同。解决办法：双方应严格遵守合同约定，如需变更或解除合同，应协商一致，并签订书面协议。3.合同价款的支付和结算应严格按照约定的付款节点和方式进行，如需调整，应提前通知对方并协商一致。解决办法：双方应按照合同约定的付款节点和方式进行支付，如有调整，应提前通知对方并协商一致。4.乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、行业标准、规范进行施工，保证工程质量。解决办法：乙方应严格按照甲方的要求和国家相关法律法规、行业标准、规范进行施工，如有疑问，可咨询专业法律人士。5.双方应保守合同内容和签订过程的保密，未经对方同意，不得向第三方披露。解决办法：双方应遵守保密义务，如有疑问，可咨询专业法律人士。6.如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法：双方应积极寻求友好协商解决争议，如有必要，可咨询专业法律人士。法律名词及名词解释：1.甲方：指委托人，本合同中的委托方。2.乙方：指承包人，本合同中的受托方。3.建设工程施工项目：指在本合同中约定施工的项目，包括工程内容、工程规模等。4.合同价款：指双方约定的完成施工任务后，乙方应得的报酬。5.工期：指双方约定的完成施工任务所需的时间。6.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的赔偿金。7.质量保修责任：指乙方在工程验收合格后，对工程质量承担的保修责任。8.保密义务：指双方在合同履行过程中，对合同内容和签订过程承担的保密责任。9.管辖权：指对合同争议有审判权的法院。应用场合：1.国际建设工程施工项目2.双方为跨国公司或国外企业3.工程规模较大，投资金额较高4.工程涉及的技术复杂，需要专门的技术规范和标准5.双方希望通过合同明确各自的权益和义务，减少合同履行过程中的纠纷补充条款：1.工程变更条款：当工程内容、规模、投资等发生变更时，双方应如何处理。2.不可抗力条款：因不可抗力导致合同无法履行或产生纠纷时，双方应如何处理。3.技术规范和标准：具体的技术规范和标准，以及乙方应如何遵守。4.工程验收和保修：验收标准、验收程序、保修期限等内容。5.争议解决方式：如双方在履行合同过程中发生争议，应如何解决。附件列表：1.工程设计图纸和技术文件2.