建设部建设工程施工合同范本2024年

建设部建设工程施工合同范本2024年合同编号：__________一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程内容：_______4.工程规模：_______5.工期要求：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。二、合同范围1.乙方按照甲方提供的施工图纸、工程量清单及有关技术资料、施工要求等，完成本工程的施工任务。2.乙方负责办理与施工相关的各项手续，包括但不限于施工许可、临时占用道路、环保、消防、安全等。三、合同价款2.合同价款包括乙方完成本工程所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、措施费、管理费、利润、规费、税金等。四、付款方式（1）预付款：甲方在合同签订后_______日内支付乙方合同价款的_______%作为预付款。（2）进度款：乙方每月底向甲方提交上月实际完成工程量的报告，甲方在接到报告后_______日内支付乙方上月完成工程量的_______%。（3）竣工结算：工程竣工验收合格后，乙方提交完整的竣工资料，甲方在_______日内完成竣工结算，支付剩余合同价款。五、工程质量1.本工程的质量标准为：_______2.乙方应严格按照国家相关法律法规、施工规范、设计要求等进行施工，确保工程质量。3.工程质量不符合约定标准的，乙方应承担修复、返工等费用。六、工期延误（1）不可抗力因素；（2）甲方变更设计；（3）甲方未按约定提供施工条件。2.因乙方原因造成工期延误的，乙方应承担违约责任，并向甲方支付违约金。七、安全生产1.乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，采取有效措施，确保施工安全。2.乙方负责施工现场的治安、环保、消防等工作，因乙方原因造成的损失，乙方应承担全部责任。八、合同变更与解除1.双方同意，合同的变更、解除必须书面签署，并经双方确认。2.合同变更、解除后，双方应按照实际情况和约定办理相关手续。九、违约责任1.甲乙双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。2.违约金金额为合同价款的_______%。十、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。十一、其他约定1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：_______法定代表人（签字）：_______日期：_______年_______月_______日日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同主体资格：确保甲方和乙方均为合法成立并有效存在的法人或其他组织，具有签订和履行合同的资格。2.合同内容明确：合同中的工程概况、合同范围、合同价款、付款方式等关键条款必须明确具体，避免含糊其辞。3.合同法律效力：合同必须符合法律法规的规定，不得含有违反法律、行政法规的强制性规定的内容。4.合同签署程序：合同应当由甲乙双方的法定代表人或授权代表签署，并加盖公章，确保合同的有效性。5.工期延误处理：明确工期延误的责任归属和违约金的计算方式，以及工期顺延的审批程序。6.安全生产责任：乙方应严格遵守安全生产法律法规，制定并执行安全生产措施，防止安全事故的发生。解决办法：1.审查合同主体资格，确保其合法性。2.对合同内容进行详细审查，确保各项条款明确、合理。3.依法签订合同，避免合同中出现违法条款。4.严格遵循签署程序，保证合同的法定效力。5.在合同中明确工期延误的处理机制，减少纠纷。6.加强安全生产管理，明确安全生产责任。法律名词解释：发包人：指委托他人进行工程建设，并按约定支付报酬的单位或个人。承包人：指接受发包人委托，负责完成工程建设任务，并收取报酬的单位或个人。工程量清单：指详细列出工程建设项目中各分部分项工程的数量、规格、单价等内容的清单。预付款：指在合同履行前，发包人预先支付给承包人的一部分合同价款。进度款：指在合同履行过程中，根据工程实际完成情况，发包人支付给承包人的款项。竣工结算：指工程完工后，根据实际完成情况对合同价款进行的最终结算。违约金：指合同一方违反合同约定，按照约定向守约方支付的金钱赔偿。争议解决：指在合同履行过程中发生纠纷时，双方采取的解决争议的方式，包括协商、调解、仲裁、诉讼等。场合1：工程所在地在风景区补充条款：考虑到工程位于美丽的风景区，乙方在施工过程中应特别注重环保，采取额外措施保护环境，不得破坏景区的自然景观和生态。场合2：工程涉及古建筑保护补充条款：鉴于本工程涉及古建筑的保护与修复，乙方需严格按照文物部门的规定和标准进行施工，确保古建筑的原貌不受破坏。场合3：施工期间需要居民搬迁补充条款：由于施工需要，乙方应协助甲方做好居民搬迁工作，确保搬迁过程的顺利进行，并对搬迁居民给予适当的补偿。场合4：极端天气频繁地区场景补充条款：如果遇到极端天气，比如台风、洪水等，乙方应该有应对措施，合同工期可以根据实际情况适当调整。1.合同附件一：施工图纸及说明书2.合同附件二：工程量清单3.合同附件三：施工方案及安全生产措施4.合同附件四：建筑材料和设备清单5.合同附件五：付款计划表6.合同附件六：双方营业执照复印件7.合同附件七：授权代表签署的授权书（如有）附件嘛，就是一些合同需要用到的小帮手，下面是我们需要的一些：1.施工图纸和说明书——这可是施工的指南针，不能少。2.工程量清单——详细列出要做的事情和需要的东西，清清楚楚。3.施工方案和安全生产措施——