2024年建设工程设计合同范文（三篇）

第8页共8页2024年建设工程设计合同范文1.设计交底、处理设计问题及竣工验收由承包人及设计单位共同负责。若项目在一年内未开始施工，设计单位将继续执行这些任务，并可按实际工作量向发包人收取一定比例的咨询费，具体金额需双方协商确定。2.保密条款：双方应尊重彼此的知识产权，未经许可，任何一方不得擅自修改、复制对方的资料，或将其用于本合同以外的项目。如违反此规定，违约方需承担由此产生的一切后果和赔偿责任。3.仲裁：如出现合同纠纷，双方应首先尝试协商解决，也可请求当地建设行政主管部门进行调解。如协商或调解失败，双方同意提交______仲裁委员会进行仲裁。若未在合同中指定仲裁机构，且双方未达成书面仲裁协议，可诉诸法院。4.合同生效及其他条件：4.1若发包人要求设计单位派遣专人长期驻场配合，需另签技术咨询服务合同。4.2设计单位的服务将持续至施工安装结束。4.3设计单位不得指定建筑材料或设备的供应商。若需设计单位协助采购，相关费用由发包人承担。4.4对于引进项目的设计任务，设计人员应参与从询价、谈判到投产的各个阶段，出国费用除制装费外，由发包人支付。4.5若发包人需要设计单位提供合同外的服务，应另签协议并支付费用。4.6遇到不可抗力导致合同无法执行，双方应及时协商解决。4.7本合同自双方签字盖章后生效，一式____份，发包人与设计人各持____份。4.8合同生效后，应按省级建设行政主管部门的规定进行备案，必要时可向工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同义务后，本合同终止。4.9来往的传真、电报、会议纪要等经双方确认的文件，均视为合同的一部分，具有同等法律效力。4.10对未在本合同中明确的事项，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人名称：______设计人名称：______(盖章)______(盖章)______法定代表人：(签字)______法定代表人：(签字)______委托代理人：(签字)______委托代理人：(签字)______项目经理：(签字)______项目经理：(签字)______住所：______住所：______邮政编码：______邮政编码：______电话：______电话：______传真：______传真：______开户银行：______开户银行：______银行帐号：______银行帐号：______建设行政主管部门备案：______鉴证意见：______(盖章)______(盖章)______备案号：______经办人：______备案日期：______鉴证日期：______2024年建设工程设计合同范文（二）6.2.5设计方在提交设计资料及文件后，应按要求参与相关的设计审查，并根据审查结论对原定范围内的内容进行必要的调整和补充。设计方需在合同规定的时间内交付设计资料及文件，负责向发包方及施工单位进行设计说明，并出席涉及设计的会议及竣工验收。6.2.6在设计和施工过程中，如需对设计方案进行局部修改或调整，设计方不再收取额外服务费。6.2.7施工阶段，设计方需派驻现场代表处理施工中的设计问题，以配合发包方对工程质量和进度的动态管理。若设计方技术人员未能及时处理现场问题，导致的工程延误、质量问题等损失，由设计方负责赔偿。6.2.8设计方有义务保护发包方的知识产权，不得向第三方泄露或转让发包方提供的技术经济资料。若因此给发包方造成经济损失，发包方有权向设计方索赔。6.2.9如因设计方原因延误设计文件交付，每延误一天，应减少该项目设计费的千分之二。第七条违约责任：7.1合同履行期间，发包方要求终止或解除合同，应根据设计方已完成的实际工作量支付费用，若工作量不足一半，支付该阶段设计费的一半；超过一半，支付全部设计费。7.2设计方对设计资料及文件的遗漏或错误负责修改或补充。因设计错误导致的质量事故，设计方除采取补救措施外，应免收受影响部分的设计费。若损失严重，设计方应根据损失程度和责任大小支付双倍赔偿金。7.3设计方自身原因延误设计文件交付，每延误一天，应减少该项目设计费的千分之二。第八条其他条款：8.1设计方在各设计阶段提供的图纸，蓝图份数应符合邯郸市报建部门的要求，以满足报建部门和实际需要。8.2本项目所采用的国家或地方标准图，由发包方自行购买。8.3设计文件中应详细注明建筑材料、建筑构配件和设备的技术指标，设计方不得指定特定的生产厂或供应商。若需要设计方配合加工订货，相关费用由发包方承担。8.4发包方委托设计方承担合同外的工作，需支付额外费用。8.5遇到不可抗力导致合同无法履行，双方应及时协商解决。8.6本设计合同无预付款或订金。8.7合同争议应通过协商解决，协商不成时，可向设计方所在地法院提起诉讼。8.8本合同一式伍份，发包方持有叁份，设计方持有贰份。合同经双方签章并在发包方支付订金后生效。8.9本合同生效后，应按规定向项目所在省级建设行政主管部门备案。双方认为必要时，可向当地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同义务后，合同自动终止。8.10本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。发包方名称：设计方名称：（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）项目经理：（签字）项目经理：（签字）住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行账号：银行账号：建设行政主管部门备案：鉴证意见：（盖章）（盖章）备案号：经办人：备案日期：年月日鉴证日期：年月日2024年建设工程设计合同范文（三）建设单位（甲方）与设计单位（乙方）：一、工程名称甲方委托乙方承担的工程设计项目为______，其建筑安装面积为____平方米，建设地点位于_____。二、甲方义务1.在工程开工前，甲方应组织施工单位与乙方进行设计技术交底；工程竣工后，需通知乙方参与验收。2.当设计人员进入施工现场工作时，甲方应提供必要的工作条件。3.甲方必须保护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，不得复制或擅自扩大建设范围。甲方有责任保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。三、乙方义务1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和设计深度要求进行设计，并在____年____月____日之前向甲方提交设计文件，包括设计文件____份，技术设计文件____份，施工图设计文件____份。2.设计文件应满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和施工图设计文件的需要。同时，施工图设计文件应满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程的合理使用年限。3.乙方需配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的设计问题，负责设计变更，参与隐蔽工程验收和工程竣工验收。四、设计费支付甲方将乙方的设计文件交由3_5家工程公司报价，若所有报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方将一次性支付乙方设计费人民币____元。五、违约责任1.若甲方未按合同规定支付设计费，应按银行关于延期付款的规定向乙方支付违约金。2.如因乙方原因延误设计文件交付，每延误____天，乙方应支付设计费____%的违约金（可从设计费中扣除）。3.若因乙方设计质量低劣导致返工，乙方需继续完善设计并视损失退还设计费。若因乙方设计错误造成工程质量事故，乙方应承担赔偿责任。六、其它条款本合同自____年____月____日双方签章后生效。如有未尽事宜，双方应协商补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。未尽事项按我国法律法规和规章处理。本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。建设单位（甲方）：_____设计单位（乙方）：_____代表人（签