2024年建设工程设计合同范文（四篇）

第8页共8页2024年建设工程设计合同范文1.设计交底、处理设计问题及竣工验收由承包人及设计单位共同负责。若项目在一年内未开始施工，设计单位将继续执行这些任务，并可按实际工作量向发包人收取一定比例的咨询费，具体金额需双方协商确定。2.保密条款：双方应尊重彼此的知识产权，未经许可，任何一方不得擅自修改、复制对方的资料，或将其用于本合同以外的项目。如违反此规定，违约方需承担由此产生的一切后果和赔偿责任。3.仲裁：如出现合同纠纷，双方应首先尝试协商解决，也可请求当地建设行政主管部门进行调解。如协商或调解失败，双方同意提交______仲裁委员会进行仲裁。若未在合同中指定仲裁机构，且双方未达成书面仲裁协议，可诉诸法院。4.合同生效及其他条件：4.1若发包人要求设计单位派遣专人长期驻场配合，需另签技术咨询服务合同。4.2设计单位的服务将持续至施工安装结束。4.3设计单位不得指定建筑材料或设备的供应商。若需设计单位协助采购，相关费用由发包人承担。4.4对于引进项目的设计任务，设计人员应参与从询价、谈判到投产的各个阶段，出国费用除制装费外，由发包人支付。4.5若发包人需要设计单位提供合同外的服务，应另签协议并支付费用。4.6遇到不可抗力导致合同无法执行，双方应及时协商解决。4.7本合同自双方签字盖章后生效，一式____份，发包人与设计人各持____份。4.8合同生效后，应按省级建设行政主管部门的规定进行备案，必要时可向工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同义务后，本合同终止。4.9来往的传真、电报、会议纪要等经双方确认的文件，均视为合同的一部分，具有同等法律效力。4.10对未在本合同中明确的事项，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人名称：______设计人名称：______(盖章)______(盖章)______法定代表人：(签字)______法定代表人：(签字)______委托代理人：(签字)______委托代理人：(签字)______项目经理：(签字)______项目经理：(签字)______住所：______住所：______邮政编码：______邮政编码：______电话：______电话：______传真：______传真：______开户银行：______开户银行：______银行帐号：______银行帐号：______建设行政主管部门备案：______鉴证意见：______(盖章)______(盖章)______备案号：______经办人：______备案日期：______鉴证日期：______2024年建设工程设计合同范文（二）6.2.5设计方在提交设计资料及文件后，应按要求参与相关的设计审查，并根据审查结论对原定范围内的内容进行必要的调整和补充。设计方需在合同规定的时间内交付设计资料及文件，负责向发包方及施工单位进行设计说明，并出席涉及设计的会议及竣工验收。6.2.6在设计和施工过程中，如需对设计方案进行局部修改或调整，设计方不再收取额外服务费。6.2.7施工阶段，设计方需派驻现场代表处理施工中的设计问题，以配合发包方对工程质量和进度的动态管理。若设计方技术人员未能及时处理现场问题，导致的工程延误、质量问题等损失，由设计方负责赔偿。6.2.8设计方有义务保护发包方的知识产权，不得向第三方泄露或转让发包方提供的技术经济资料。若因此给发包方造成经济损失，发包方有权向设计方索赔。6.2.9如因设计方原因延误设计文件交付，每延误一天，应减少该项目设计费的千分之二。第七条违约责任：7.1合同履行期间，发包方要求终止或解除合同，应根据设计方已完成的实际工作量支付费用，若工作量不足一半，支付该阶段设计费的一半；超过一半，支付全部设计费。7.2设计方对设计资料及文件的遗漏或错误负责修改或补充。因设计错误导致的质量事故，设计方除采取补救措施外，应免收受影响部分的设计费。若损失严重，设计方应根据损失程度和责任大小支付双倍赔偿金。7.3设计方自身原因延误设计文件交付，每延误一天，应减少该项目设计费的千分之二。第八条其他条款：8.1设计方在各设计阶段提供的图纸，蓝图份数应符合邯郸市报建部门的要求，以满足报建部门和实际需要。8.2本项目所采用的国家或地方标准图，由发包方自行购买。8.3设计文件中应详细注明建筑材料、建筑构配件和设备的技术指标，设计方不得指定特定的生产厂或供应商。若需要设计方配合加工订货，相关费用由发包方承担。8.4发包方委托设计方承担合同外的工作，需支付额外费用。8.5遇到不可抗力导致合同无法履行，双方应及时协商解决。8.6本设计合同无预付款或订金。8.7合同争议应通过协商解决，协商不成时，可向设计方所在地法院提起诉讼。8.8本合同一式伍份，发包方持有叁份，设计方持有贰份。合同经双方签章并在发包方支付订金后生效。8.9本合同生效后，应按规定向项目所在省级建设行政主管部门备案。双方认为必要时，可向当地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同义务后，合同自动终止。8.10本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。发包方名称：设计方名称：（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）项目经理：（签字）项目经理：（签字）住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行账号：银行账号：建设行政主管部门备案：鉴证意见：（盖章）（盖章）备案号：经办人：备案日期：年月日鉴证日期：年月日2024年建设工程设计合同范文（三）建设单位（甲方）与设计单位（乙方）：一、工程名称甲方委托乙方承担的工程设计项目为______，其建筑安装面积为____平方米，建设地点位于_____。二、甲方义务1.在工程开工前，甲方应组织施工单位与乙方进行设计技术交底；工程竣工后，需通知乙方参与验收。2.当设计人员进入施工现场工作时，甲方应提供必要的工作条件。3.甲方必须保护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，不得复制或擅自扩大建设范围。甲方有责任保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。三、乙方义务1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和设计深度要求进行设计，并在____年____月____日之前向甲方提交设计文件，包括设计文件____份，技术设计文件____份，施工图设计文件____份。2.设计文件应满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和施工图设计文件的需要。同时，施工图设计文件应满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程的合理使用年限。3.乙方需配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的设计问题，负责设计变更，参与隐蔽工程验收和工程竣工验收。四、设计费支付甲方将乙方的设计文件交由3_5家工程公司报价，若所有报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方将一次性支付乙方设计费人民币____元。五、违约责任1.若甲方未按合同规定支付设计费，应按银行关于延期付款的规定向乙方支付违约金。2.如因乙方原因延误设计文件交付，每延误____天，乙方应支付设计费____%的违约金（可从设计费中扣除）。3.若因乙方设计质量低劣导致返工，乙方需继续完善设计并视损失退还设计费。若因乙方设计错误造成工程质量事故，乙方应承担赔偿责任。六、其它条款本合同自____年____月____日双方签章后生效。如有未尽事宜，双方应协商补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。未尽事项按我国法律法规和规章处理。本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。建设单位（甲方）：_____设计单位（乙方）：_____代表人（签字）：_____代表人（签字）：_________年____月____日____年____月____日签订地签订地点：_____签订地点：_____2024年建设工程设计合同范文（四）第一条设计合同的附件在具备设计条件的前提下，双方需签订阶段设计合同，明确规定甲方提交各阶段设计资料的名称和日期，以及乙方交付设计文件的日期。这些内容将作为本合同的附件，详细条款见附件(2)。第二条设计文件的编制与质量乙方需依据已批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及相关的设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求并进行设计，确保提交的设计文件质量合格。第三条设计的修改初步设计经上级主管部门审查后，如需在原定任务书范围内进行必要修改，乙方应负责承担修改工作。第四条设计的调整与终止1.若甲方因故要求修改设计，经乙方同意后，设计文件交付时间将重新确定。甲方应按乙方实际返工修改的工作日，以每日____元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。2.若原定任务书发生重大变更，需重做或修改设计，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的书面意见，双方将另订合同。已进行的设计费用支付，按上述方式计算。3.若甲方中途停止设计，需书面通知乙方，已付设计费不予退还，并按该阶段实际耗工时支付设计费，同时终止合同关系。第五条设计费的支付本合同生效后____天内，甲方应支付相当于设计费20%的定金。在乙方提交初步设计方案后____天内，支付____%的设计费；提交施工图文件后____天内，甲方应结清全部设计费（大型工程项目的施工图阶段设计费，可按单项工程设计完成后分别支付）。第六条奖励与违约责任1.若乙方采用先进技术或合理建议节省工程投资，可在合理投资控制数内从节约的投资额中提取____%作为奖励。2.如甲方未能按期、准确提供设计资料，导致乙方无法进行设计或需返工，设计文件交付日期将顺延，同时甲方应按乙方实际损失工日，以每日____元支付额外设计费。3.若甲方未按合同规定时间支付定金和设计费，应按银行关于延期付款的规定支付违约金。4.如因乙方原因延误设计文件交付，每延误____天，乙方应支付设计费____%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。5.若因乙方设计质量低劣导致返工，乙方需继续完成设计任务，并根据造成的损失程度减收或免收设计费。若因乙方设计错误造成重大质量事故，乙方除免收相应损失部分的设计费外，还需支付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。第七条其他条款_____本合同自____年____月____日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。如有未尽事宜，双方应协商并制定补充规定，补充规定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容冲突。合同执行中如发生纠纷，双方应尽快协商解决。协商不成，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向合同管理机关申请仲裁，或直接向人民法院提起诉讼。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式____份，送计委、建委、____等单位各留存一份。建设单位(甲方)：设计单位(乙方)：代表人：_____代表人：_____联系人：_____联系人：_