建设部建设工程施工合同2024年

建设部建设工程施工合同2024年合同目录第一章：合同总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同解释第二章：合同主体2.1甲方权利与义务2.2乙方权利与义务2.3双方代表第三章：工程概况3.1工程名称及地点3.2工程规模及主要技术指标3.3工程范围第四章：工程总承包内容4.1设计服务4.2采购服务4.3施工服务第五章：合同价格及支付5.1合同总价5.2付款方式5.3价格调整第六章：工程进度与工期6.1工程进度计划6.2工期延误6.3工期索赔第七章：质量与安全7.1工程质量标准7.2安全生产7.3质量与安全事故处理第八章：变更与索赔8.1工程变更8.2索赔程序8.3索赔计算第九章：工程验收与交付9.1工程验收标准9.2工程交付9.3工程保修第十章：合同违约与解除10.1违约责任10.2合同解除条件10.3合同终止第十一章：保密与知识产权11.1保密义务11.2知识产权归属11.3知识产权保护第十二章：不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力通知12.3不可抗力后果第十三章：争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3法律适用第十四章：合同签订与生效14.1合同签订方14.2签订时间14.3签订地点14.4合同生效条件第一章：合同总则1.1合同目的本合同旨在明确甲方与乙方在建设项目工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方进行的建设项目工程施工，包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收等所有相关活动。1.3合同解释本合同的解释应遵循合同文字、合同目的、相关法律法规及行业惯例。第二章：合同主体2.1甲方权利与义务2.1.1甲方有权监督工程进度和质量，确保工程符合合同要求。2.1.2甲方有义务按照合同约定支付工程款项。2.1.3甲方应提供必要的工程资料和现场条件。2.2乙方权利与义务2.2.1乙方有权按照合同约定收取工程款项。2.2.2乙方有义务按照合同约定完成工程施工任务。2.2.3乙方应保证工程质量符合国家和行业标准。2.3双方代表2.3.1甲方代表：______，负责合同履行过程中的沟通协调。2.3.2乙方代表：______，负责工程实施和合同履行。第三章：工程概况3.1工程名称及地点3.1.1工程名称：______。3.1.2工程地点：______。3.2工程规模及主要技术指标3.2.1工程规模：______。3.2.2主要技术指标：______。3.3工程范围3.3.1工程范围：______，包括但不限于施工图纸所涵盖的所有工作内容。第四章：工程总承包内容4.1设计服务4.1.1乙方应根据甲方要求和国家相关标准进行工程施工。4.1.2施工图纸和相关技术文件应由乙方提供。4.2采购服务4.2.1乙方负责工程所需材料、设备的采购。4.2.2乙方应保证采购材料、设备的质量符合工程要求。4.3施工服务4.3.1乙方负责工程的施工工作。4.3.2乙方应按照施工图纸和施工规范进行施工。第五章：合同价格及支付5.1合同总价5.1.1合同总价为：元（大写：）。5.1.2合同总价包括施工费、材料费、设备费等所有费用。5.2付款方式5.2.1付款方式：______。5.2.2付款进度：______。5.3价格调整5.3.1价格调整条件：______。5.3.2价格调整程序：______。第六章：工程进度与工期6.1工程进度计划6.1.1乙方应根据合同要求制定工程进度计划。6.1.2工程进度计划应经甲方确认。6.2工期延误6.2.1工期延误的定义：______。6.2.2工期延误的处理：______。6.3工期索赔6.3.1工期索赔的条件：______。6.3.2工期索赔的程序：______。第七章：质量与安全7.1工程质量标准7.1.1工程质量应符合国家和行业的相关标准。7.1.2乙方应建立质量管理体系，确保工程质量。7.2安全生产7.2.1乙方应遵守国家安全生产法律法规。7.2.2乙方应制定安全生产措施，确保施工安全。7.3质量与安全事故处理7.3.1质量事故的处理：______。7.3.2安全事故的处理：______。第八章：变更与索赔8.1工程变更8.1.1工程变更的定义：任何由甲方提出的，或因不可抗力导致的工程内容、范围、标准、时间等方面的更改。8.1.2工程变更的申请和批准：甲方提出变更请求，乙方评估影响后，双方协商确定变更内容及费用。8.2索赔程序8.2.1索赔的提出：一方认为对方违约或因不可抗力遭受损失时，应书面通知对方并提出索赔。8.2.2索赔的处理：双方应尽快协商解决索赔事宜，如无法协商一致，可提交仲裁或诉讼。8.3索赔计算8.3.1索赔金额的计算应基于实际损失和合同约定。8.3.2索赔的支付：经双方确认的索赔金额应在约定的时间内支付。第九章：工程验收与交付9.1工程验收标准9.1.1工程验收应按照合同约定的标准和程序进行。9.1.2验收不合格时，乙方应在规定时间内完成整改并重新申请验收。9.2工程交付9.2.1工程交付的条件：工程经甲方验收合格后，乙方应将工程交付给甲方。9.2.2交付文件：乙方应提供完整的工程交付文件，包括但不限于竣工图纸、操作手册等。9.3工程保修9.3.1保修期限：自工程交付之日起，保修期为______年。9.3.2保修责任：乙方应在保修期内对工程出现的质量问题负责免费维修。第十章：合同违约与解除10.1违约责任10.1.1违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。10.1.2违约责任的具体内容和计算方式应根据合同约定和实际损失确定。10.2合同解除条件10.2.1双方协商一致，可以解除合同。10.2.2一方严重违约，另一方有权解除合同。10.3合同终止10.3.1合同履行完毕，自然终止。10.3.2合同解除后，双方应按照合同约定处理善后事宜。第十一章：保密与知识产权11.1保密义务11.1.1双方应对合同履行过程中知悉的商业秘密和技术秘密负有保密义务。11.1.2保密期限：自合同签订之日起至______年。11.2知识产权归属11.2.1由乙方独立完成的设计成果，其知识产权归乙方所有。11.2.2双方共同完成的成果，其知识产权由双方共同所有。11.3知识产权保护11.3.1双方应尊重对方的知识产权，未经许可不得擅自使用。11.3.2一方侵犯对方知识产权时，应承担相应的法律责任。第十二章：不可抗力12.1不可抗力事件12.1.1不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。12.1.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。12.2不可抗力通知12.2.1一方遭遇不可抗力时，应立即书面通知对方，并提供相关证明。12.2.2通知的内容应包括不可抗力事件的详细情况及对合同履行的影响。12.3不可抗力后果12.3.1因不可抗力导致合同无法履行时，双方应协商解决。12.3.2不可抗力导致的损失，双方应根据实际情况合理分担。第十三章：争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应首先通过友好协商解决争议。13.1.2协商不成时，可提交至______仲裁委员会进行仲裁。13.2争议解决程序13.2.1一方提出争议解决请求，另一方应在接到请求后______天内给予答复。13.2.2双方应按照仲裁规则进行仲裁程序。13.3法律适用13.3.1本合同的订立、解释、履行、变更、解除和争议解决均适用中华人民共和国法律。13.3.2法律适用的具体条款：______。第十四章：合同签订与生效14.1合同签订方14.1.1甲方（全称）：______。14.1.2乙方（全称）：______。14.2签订时间14.2.1合同签订时间为：______年______月______日。14.3签订地点14.3.1合同签订地点为：______。14.4合同生效条件14.4.1合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。14.4.2合同生效后，双方应严格遵守合同约定，履行各自义务。多方为主导时的，附件条款及说明一、附件条款概述在多方为主导的建设项目工程中，合同的复杂性和管理难度相应增加。本附件条款及说明旨在明确多方参与情况下，各方的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。二、多方参与的定义在本合同中，“多方”指的是除甲方和乙方之外，参与本工程的第三方、第四方等其他参与方，包括但不限于分包商、供应商、设计顾问、监理单位等。多方参与方应遵守本合同的规定，并在各自职责范围内履行义务。三、多方参与方的权利与义务3.1多方参与方的权利3.1.1多方参与方有权获得合同约定的报酬和费用。3.1.2多方参与方有权在合同规定的范围内，对工程进行必要的监督和管理。3.2多方参与方的义务3.2.1多方参与方应按照合同约定和甲方、乙方的要求，完成各自的工作任务。3.2.2多方参与方应保证其工作成果符合合同规定的质量标准和安全要求。四、多方参与方的协调与管理4.1协调机制4.1.1甲方和乙方应建立有效的协调机制，确保多方参与方的工作协调一致。4.1.2协调机制应包括定期会议、信息共享和问题解决流程。4.2管理责任4.2.1甲方和乙方应指定专人负责多方参与方的管理工作。4.2.2管理责任包括监督工作进度、质量控制、安全监督和合同履行。五、多方参与方的工作内容与标准5.1工作内容5.1.1多方参与方的工作内容应详细列明在各自的分包合同或服务合同中。5.1.2工作内容应包括但不限于设计、施工、材料供应、设备安装等。5.2工作标准5.2.1多方参与方的工作标准应符合国家和行业的相关标准。5.2.2工作标准应包括质量标准、安全标准、环保标准等。六、多方参与方的变更与索赔6.1变更管理6.1.1多方参与方提出的工程变更应遵循合同规定的变更程序。6.1.2变更请求应由甲方和乙方共同审批，并明确变更的责任和费用。6.2索赔管理6.2.1多方参与方有权根据合同规定提出索赔。6.2.2索赔的提出、处理和解决应遵循合同规定的索赔程序。七、多方参与方的违约责任7.1违约定义7.1.1违约是指多方参与方未能履行合同义务或履行不符合合同约定的行为。7.1.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、解除合同等。7.2违约处理7.2.1违约方应及时纠正违约行为，并承担相应的违约责任。7.2.2甲方和乙方应共同监督违约处理的实施，并确保合同的继续履行。八、多方参与方的保密与知识产权8.1保密义务8.1.1多方参与方应对在合同履行过程中知悉的商业秘密和技术秘密负有保密义务。8.1.2保密期限应根据合同约定执行，直至相关信息公开或不再具有保密价值。8.2知识产权归属8.2.1多方参与方独立完成的工作成果，其知识产权归各自所有。8.2.2多方参与方共同完成的工作成果，其知识产权归属应根据合同约定确定。九、多方参与方的不可抗力9.1不可抗力事件9.1.1多方参与方遭遇不可抗力事件时，应及时通知甲方和乙方，并提供相关证明。9.1.2不可抗力事件的处理应遵循合同规定的不可抗力条款。十、多方参与方的争议解决10.1争议解决方式10.1.1多方参与方之间的争议应首先通过协商解决。10.1.2协商不成时，可邀请第三方进行调解。10.1.3调解不成时，可提交至合同约定的仲裁机构或法院进行解决。十一、附件条款的生效与变更11.1附件条款的生效11.1.1本附件条款作为主合同不可分割的一部分，自各方签字盖章之日起生效。11.1.2本附件条款的生效不影响主合同的效力。11.2附件条款的变更11.2.1本附件条款的任何变更应经甲方、乙方及多方参与方协商一致，并以书面形式确认。11.2.2变更后的条款应作为本附件条款的一部分，与原条款具有同等法律效力。十二、其他12.1本附件条款未尽事宜，按照主合同的相关规定执行。12.2本附件条款的解释权归甲方和乙方共同所有。通过上述条款及说明，我们旨在为多方参与的建设项目工程提供一个全面、明确和操作性强的框架，以促进合同的顺利执行和项目的成功完成。附件及其他补充说明一、附件列表：附件一：工程详细设计图纸和技术规范。附件二：工程进度计划表和关键节点时间表。附件三：工程质量控制和安全标准详细规定。附件四：工程变更管理流程和表格。附件五：索赔程序和索赔表格。附件六：保密协议和知识产权归属声明。附件七：不可抗力事件通知模板和处理流程。附件八：争议解决流程图和相关表格。二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于：未按合同约定的时间、质量或数量完成工作。未按合同约定支付款项。违反保密协议或知识产权条款。未及时通知不可抗力事件或未采取合理措施减轻损失。违反合同中规定的其他义务。违约行为的认定应由合同各方根据合同条款和实际情况共同确定，必要时可邀请第三方专家进行评估。三、法律名词及解释：不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。保密义务：指合同各方对在合同履行过程中知悉的商业秘密和技术秘密负有保密责任。知识产权：指在合同履行过程中产生的或使用的专利权