建设工程外架劳务分包合同2024年

建设工程外架劳务分包合同2024年合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同定义第二章：合同主体2.1甲方权利与义务2.2乙方权利与义务2.3双方代表第三章：工程概况3.1工程名称及地点3.2工程规模及特点3.3工程质量要求第四章：劳务分包范围4.1分包工程内容4.2分包工程量4.3分包工程期限第五章：合同价款及支付5.1合同价款5.2付款方式5.3付款条件第六章：工程进度6.1进度计划6.2进度控制6.3进度延误处理第七章：工程质量与安全7.1质量标准7.2安全生产7.3质量与安全事故处理第八章：材料与设备8.1材料供应8.2设备使用8.3材料与设备管理第九章：工程变更与索赔9.1工程变更9.2索赔程序9.3索赔处理第十章：合同履约保证10.1履约保证金10.2履约保证书10.3履约保证的解除第十一章：合同终止与解除11.1合同终止条件11.2合同解除程序11.3合同终止与解除后的权利义务第十二章：违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿第十三章：争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决费用第十四章：合同生效及其他14.1合同签订14.2合同生效条件14.3合同的修改与补充14.4附加条款14.5合同的解释14.6法律适用与管辖14.7通知与送达14.8合同的完整性14.9合同的签署与保存14.10其他约定第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确甲方与乙方在建设工程外架劳务分包过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。1.2合同适用范围本合同适用于甲方与乙方就建设工程外架劳务分包项目所达成的所有条款和条件。1.3合同定义本合同中所涉及的专业术语和定义，详见本合同附件一。第二章：合同主体2.1甲方权利与义务甲方应按照合同约定提供工程所需的条件和资料，并有权对乙方的工作进行监督和检查。2.2乙方权利与义务乙方应按照合同约定完成劳务分包工作，并有权获得相应的报酬。2.3双方代表甲方代表为______，乙方代表为______，双方代表负责合同的执行和协调工作。第三章：工程概况3.1工程名称及地点工程名称为______，地点位于______。3.2工程规模及特点工程规模为______，具有以下特点：______。3.3工程质量要求工程质量应符合国家及行业相关标准，具体要求详见本合同附件二。第四章：劳务分包范围4.1分包工程内容乙方负责的分包工程内容包括但不限于：______。4.2分包工程量工程量详见本合同附件三，具体分包工程量为：______。4.3分包工程期限工程期限自______年______月______日起至______年______月______日止。第五章：合同价款及支付5.1合同价款本合同总价款为人民币（大写）元整（￥）。5.2付款方式甲方应按照以下方式向乙方支付合同价款：______。5.3付款条件乙方完成相应工程量后，甲方应在______个工作日内支付相应款项。第六章：工程进度6.1进度计划乙方应根据甲方提供的进度计划安排施工，具体计划详见本合同附件四。6.2进度控制甲方有权对工程进度进行监督和控制，乙方应配合甲方的进度管理。6.3进度延误处理如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的责任和赔偿。第七章：工程质量与安全7.1质量标准工程质量应达到国家及行业相关标准，具体标准详见本合同附件五。7.2安全生产乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全。7.3质量与安全事故处理如发生质量或安全事故，双方应按照本合同附件六的规定进行处理。以上为合同前七章的详细内容，后续章节将在后续提问中继续完善。第八章：材料与设备8.1材料供应甲方负责提供工程所需的主要材料，并保证材料的质量和供应时间。8.2设备使用乙方应合理使用甲方提供的设备，并负责日常的维护和保养。8.3材料与设备管理双方应共同制定材料与设备的管理制度，确保材料和设备的合理使用和保管。第九章：工程变更与索赔9.1工程变更如遇工程变更，甲方应及时书面通知乙方，并协商变更事宜。9.2索赔程序乙方有权在合同约定的条件下提出索赔，甲方应在收到索赔通知后______天内给予答复。9.3索赔处理双方应根据合同约定和实际情况，公正合理地处理索赔事宜。第十章：合同履约保证10.1履约保证金乙方应在合同签订后______天内，向甲方支付履约保证金人民币（大写）元整（￥）。10.2履约保证书甲方应在收到履约保证金后，向乙方出具履约保证书。10.3履约保证的解除合同履行完毕后，甲方应在______天内无息退还履约保证金给乙方。第十一章：合同终止与解除11.1合同终止条件合同在满足以下条件之一时终止：______。11.2合同解除程序一方要求解除合同，应提前______天书面通知对方，并说明解除合同的理由。11.3合同终止与解除后的权利义务合同终止或解除后，双方应按照合同约定和实际情况，妥善处理相关事宜。第十二章：违约责任12.1违约情形违约情形包括但不限于：______。12.2违约责任违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。12.3违约赔偿违约赔偿的金额和方式，应根据违约情形和实际损失协商确定。第十三章：争议解决13.1争议解决方式双方应首先通过友好协商解决争议，协商不成时，可提交仲裁或依法向人民法院提起诉讼。13.2争议解决程序争议解决应遵循以下程序：______。13.3争议解决费用争议解决过程中产生的费用，由败诉方承担。第十四章：合同生效及其他14.1合同签订本合同由甲乙双方授权代表签字盖章后生效。14.2合同生效条件本合同自______年______月______日起生效。14.3合同的修改与补充合同的任何修改和补充，均应以书面形式进行，并经双方代表签字盖章后生效。14.4附加条款本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。14.5合同的解释本合同的解释权归甲方所有。14.6法律适用与管辖本合同的订立、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.7通知与送达双方因履行本合同而相互发出的通知，应以书面形式送达对方。14.8合同的完整性本合同及其附件构成双方就本工程的全部协议和共识。14.9合同的签署与保存本合同一式______份，甲乙双方各持______份，具有同等法律效力。14.10其他约定双方可根据实际情况，对本合同进行其他约定：______。以上为合同后七章的详细内容，合同正文至此结束。多方为主导时的，附件条款及说明附件一：专业术语和定义1.1建设工程：指由甲方发起，乙方参与施工的建筑或结构工程。1.2劳务分包：指乙方根据合同约定，对建设工程中的特定部分进行施工的行为。1.3工程量：指乙方在合同期内应完成的工程的具体数量。1.4工程进度：指工程从开始到完成的各个阶段的时间安排和完成情况。1.5质量标准：指工程应达到的国家或行业规定的质量要求。1.6安全生产：指在施工过程中采取的预防措施，以确保人员和财产安全。附件二：工程质量要求2.1工程质量应符合国家及行业相关标准，包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》。2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工技术要求进行施工。2.3甲方有权对工程质量进行检查和验收，乙方应配合甲方的质量检查工作。附件三：分包工程量3.1分包工程量详细清单，包括但不限于施工面积、施工长度、施工体积等。3.2工程量的计量单位和计算方法。3.3工程量变更的处理流程和条件。附件四：进度计划4.1工程进度的详细时间表，包括各阶段的开始和结束时间。4.2进度计划的调整机制，包括因不可抗力或其他原因导致的进度调整。4.3进度延误的责任界定和处理方式。附件五：质量标准5.1工程质量的具体标准，包括材料、施工工艺、施工设备等方面的要求。5.2质量检查和验收的流程和标准。5.3质量问题的处理流程和责任承担。附件六：质量与安全事故处理6.1质量事故的定义、分类和处理流程。6.2安全事故的定义、预防措施和应急处理流程。6.3事故责任的界定和赔偿机制。附件七：材料与设备管理制度7.1材料的采购、验收、存储和使用管理制度。7.2设备的采购、维护、使用和报废管理制度。7.3材料和设备的损耗和赔偿机制。附件八：工程变更与索赔流程8.1工程变更的申请、审批和执行流程。8.2索赔的申请条件、审批流程和赔偿标准。8.3变更和索赔的记录和文档管理。附件九：履约保证金9.1履约保证金的支付方式、金额和期限。9.2履约保证金的保管和退还条件。9.3履约保证金的违约责任和处理方式。附件十：合同履约保证书10.1履约保证书的格式和内容要求。10.2履约保证书的出具和保管。10.3履约保证书的法律效力和责任。附件十一：合同终止与解除条件11.1合同终止的法定条件和约定条件。11.2合同解除的申请、审批和执行流程。11.3合同终止与解除后的权利义务处理。附件十二：违约责任12.1违约情形的具体描述和分类。12.2违约责任的承担方式和赔偿标准。12.3违约赔偿的计算方法和支付流程。附件十三：争议解决机制13.1争议解决的首选方式和程序。13.2仲裁或诉讼的适用条件和程序。13.3争议解决的费用承担和赔偿机制。附件十四：合同生效及其他14.1合同签订的具体流程和要求。14.2合同生效的前提条件和时间。14.3合同修改和补充的流程和条件。14.4合同的解释权和法律适用。14.5通知与送达的方式和要求。14.6合同的完整性和附加条款的效力。14.7合同的签署、保管和使用。以上附件条款及说明构成了本合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。各方应严格遵守附件中的条款和说明，确保合同的顺利执行。附件及其他补充说明一、附件列表：本合同包含以下附件，各附件与合同正文具有同等法律效力：附件一：专业术语和定义附件二：工程质量要求附件三：分包工程量附件四：进度计划附件五：质量标准附件六：质量与安全事故处理附件七：材料与设备管理制度附件八：工程变更与索赔流程附件九：履约保证金附件十：合同履约保证书附件十一：合同终止与解除条件附件十二：违约责任附件十三：争议解决机制附件十四：合同生效及其他二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于未按合同约定履行义务、迟延履行、不完全履行或拒绝履行。违约行为的认定应基于合同条款、实际履行情况及相关证据进行。三、法律名词及解释：合同：指本建设工程外架劳务分包合同及其所有附件。当事人：指合同的甲方和乙方。不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。履约保证金：指乙方为保证合同履行而向甲方支付的一定金额的保证金。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：合同争议首选协商解决。协商不成时，可提交双方认可的调解机构进行调解。调解不成时，可向约定的仲裁委员会申请仲裁。仲裁不成或双方未约定仲裁的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜合同自双方授权代表签字盖章之日起