fidic工程合同模板 中英

fidic工程合同模板中英这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！

标题：fidic工程合同模板（中英）

一、前言

本合同模板是根据国际咨询工程师联合会（FIDIC）的相关规定，结合我国实际情况，为工程建设项目量身定制的中英双语合同。本合同旨在明确双方的权利、义务和责任，确保工程项目的顺利进行。

二、合同主体

1.承包商：（全称，以下简称“乙方”）

2.业主：（全称，以下简称“甲方”）

三、合同条款

1.工程范围

（1）乙方按照甲方提供的工程图纸、技术规范和施工要求，承担以下工程：

1）土建工程；

2）安装工程；

3）调试工程；

4）其他配套工程。

（2）乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求，完成上述工程。

2.合同价格

（1）合同价格采用固定总价方式，包括但不限于设计、施工、材料、设备、劳务、管理、税费、利润等一切费用。

（2）合同价格的具体金额为：（大写：人民币元整；小写：￥元）。

3.工期

（1）合同工期为（年/月/日）至（年/月/日），共计（天）。

（2）乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

4.付款方式

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的（%）作为预付款。

（2）工程进度达到（%）时，甲方支付乙方合同总价款的（%）。

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的（%）。

（4）工程保修期满，甲方支付乙方合同总价款的（%）。

（5）剩余（%）的款项，按照双方约定的质量保证金返还方式进行支付。

5.违约责任

（1）如乙方未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：（）。

（2）如甲方未按照合同约定支付款项，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式为：（）。

6.争议解决

（1）双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

（2）如协商不成，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院诉讼解决。

四、附则

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程保修期满止。

---

Thisisacarefullycompiledcontractdocumentbytheeditor,whichclearlyandexplicitlysetsforththeimportantcontentsandtermsofthecontract.Pleasemodifyitbasedonyourownneedstoobtainthefinalversionofthecontract.Thankyou!

Title:FIDICEngineeringContractTemplate(ChineseandEnglish)

1.Preface

Thiscontracttemplateistailor-madeforconstructionprojectsinbothChineseandEnglish,basedontheregulationsoftheInternationalFederationofConsultingEngineers(FIDIC)andtheactualsituationinourcountry.Thiscontractaimstoclarifytherights,obligations,andresponsibilitiesofbothpartiestoensurethesmoothprogressoftheproject.

2.ContractingParties

1.Contractor:(FullName,hereinafterreferredtoas"PartyB")

2.Employer:(FullName,hereinafterreferredtoas"PartyA")

3.ContractTerms

1.ScopeofWork

(1)PartyBshallundertakethefollowingworksaccordingtothedrawings,technicalspecifications,andconstructionrequirementsprovidedbyPartyA:

1)Civilengineering;

2)Installationworks;

3)Commissioningworks;

4)Othersupportingworks.

(2)PartyBshallcompletetheaforementionedworksinaccordancewiththeagreedtime,quality,safety,andotherrequirements.

2.ContractPrice

(1)Thecontractpriceisfixedandincludesallcostssuchasdesign,construction,materials,equipment,labor,management,taxes,fees,andprofits.

(2)Thespecificamountofthecontractpriceis:(inuppercase:RMByuan;inlowercase:￥yuan).

3.ConstructionPeriod

(1)Thecontractperiodisfrom(year/month/day)to(year/month/day),atotalof(days).

(2)PartyBshallcompletetheprojectwithintheagreedconstructionperiod.IftheconstructionperiodisdelayedduetoPartyB'sreasons,PartyBshallbearthecorrespondingliabilityforbreachofcontract.

4.PaymentMethod

(1)Afterthecontractissigned,PartyAshallpayPartyB(percent)ofthetotalcontractpriceasanadvancepayment.

(2)Whentheprojectprogressreaches(percent),PartyAshallpayPartyB(percent)ofthetotalcontractprice.

(3)Aftertheprojectiscompletedandaccepted,PartyAshallpayPartyB(percent)ofthetotalcontractprice.

(4)Afterthewarrantyperiodexpires,PartyAshallpayPartyB(percent)ofthetotalcontractprice.

(5)Theremaining(percent)ofthepaymentshallbemadeaccordingtotheagreedmethodofreturnofthequalityretentionmoney.

5.LiabilityforBreachofContract

(1)IfPartyBfailstocompletetheprojectasagreedinthecontract,itshallbeartheliabilityforbreachofcontractandpayPartyAaliquidateddamage,withthecalculationmethodasfollows:().

(2)IfPartyAfailstopaythepaymentasagreedinthecontract,itshallbeartheliabilityforbreachofcontractandpayPartyBaliquidateddamage,withthecalculationmethodasfollows:().

6.DisputeResolution

(1)Disputesarisingfromtheperformanceofthecontractbybothpartiesshallberesolvedthroughfriendlynegotiationfirst.

(2)Ifthenegotiationfails,eitherpartyhastherighttosubmitthedisputetoapeople'scourtwithjurisdictioninourcountryforlitigation.

4.SupplementaryProvisions

1.Thiscontractisinduplicate,wit