建设工程与施工合同2024年

建设工程与施工合同2024年合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3定义和解释第二章：合同主体2.1甲方权利与义务2.2乙方权利与义务2.3双方共同权利与义务第三章：工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程内容及规模第四章：工程质量要求4.1质量标准4.2质量保证措施4.3质量验收第五章：工程进度5.1工程进度计划5.2进度调整5.3进度延误责任第六章：合同价格及支付6.1合同总价6.2付款方式6.3价格调整第七章：材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料与设备的质量要求第八章：工程变更与索赔8.1工程变更8.2索赔程序8.3索赔处理第九章：安全生产与环境保护9.1安全生产责任9.2环境保护措施9.3事故处理第十章：工程验收10.1验收标准10.2验收程序10.3验收结果第十一章：工程保修11.1保修期限11.2保修责任11.3保修程序第十二章：合同违约与争议解决12.1违约责任12.2争议解决方式12.3法律适用第十三章：合同的变更、解除和终止13.1合同变更13.2合同解除13.3合同终止第十四章：合同签订14.1签订方14.2签订时间14.3签订地点14.4合同生效条件第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程项目中的合作内容、权利义务及责任，确保工程顺利进行。1.2合同适用范围本合同适用于双方就建设工程项目所达成的所有合作事宜，包括但不限于工程的设计、施工、监理等。1.3定义和解释本合同中所涉及的专业术语和定义，以国家相关法律法规及行业标准为依据进行解释。第二章：合同主体2.1甲方权利与义务2.1.1甲方有权对工程进度、质量进行监督和检查。2.1.2甲方应按合同约定支付工程款项。2.2乙方权利与义务2.2.1乙方有权按合同约定收取工程款项。2.2.2乙方应保证工程质量，按时完成工程任务。2.3双方共同权利与义务2.3.1双方应共同遵守本合同约定，确保工程顺利进行。2.3.2双方应相互协作，解决工程实施过程中出现的问题。第三章：工程概况3.1工程名称本工程名称为：______。3.2工程地点工程地点位于：______。3.3工程内容及规模3.3.1工程内容：______。3.3.2工程规模：______。第四章：工程质量要求4.1质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准，具体标准为：______。4.2质量保证措施4.2.1乙方应采取必要的质量控制措施，确保工程质量。4.2.2甲方有权对乙方的质量保证措施进行监督。4.3质量验收4.3.1工程完成后，乙方应提交质量验收申请。4.3.2甲方应在收到申请后______天内组织验收。第五章：工程进度5.1工程进度计划5.1.1乙方应根据甲方要求，制定详细的工程进度计划。5.1.2工程进度计划应包括各阶段的起止时间、关键节点等。5.2进度调整5.2.1如遇不可抗力或其他特殊情况，双方可协商调整工程进度。5.2.2进度调整应以书面形式确认，并作为合同附件。5.3进度延误责任5.3.1因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任。5.3.2因甲方原因导致工程延误，甲方应给予乙方相应的补偿。第六章：合同价格及支付6.1合同总价本合同总价为：______。6.2付款方式6.2.1甲方应按合同约定的付款方式支付工程款项。6.2.2付款方式包括但不限于：预付款、进度款、竣工款等。6.3价格调整6.3.1如遇市场价格波动或政策调整，双方可协商调整合同价格。6.3.2价格调整应以书面形式确认，并作为合同附件。第七章：材料与设备7.1材料供应7.1.1乙方负责提供工程所需的全部材料。7.1.2乙方应保证材料质量符合工程要求。7.2设备供应7.2.1乙方负责提供工程所需的全部设备。7.2.2乙方应保证设备性能满足工程需求。7.3材料与设备的质量要求7.3.1材料与设备应符合国家及行业相关标准。7.3.2甲方有权对材料与设备的质量进行监督和检查。第八章：工程变更与索赔8.1工程变更8.1.1工程变更应由甲方提出，并以书面形式通知乙方。8.1.2乙方应在接到变更通知后______天内提出变更方案和费用预算。8.2索赔程序8.2.1任何一方认为对方违约或造成损失时，可提出索赔。8.2.2索赔方应提供索赔的详细说明和相关证据。8.3索赔处理8.3.1双方应尽快协商解决索赔事宜。8.3.2如协商不成，可提交仲裁或诉讼解决。第九章：安全生产与环境保护9.1安全生产责任9.1.1乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。9.1.2甲方应提供必要的安全生产条件。9.2环境保护措施9.2.1乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。9.2.2甲方应监督乙方的环境保护措施的实施。9.3事故处理9.3.1发生安全事故时，乙方应立即采取措施，并报告甲方。9.3.2双方应共同处理事故，减少损失。第十章：工程验收10.1验收标准10.1.1工程验收应符合本合同及国家相关标准。10.1.2甲方有权邀请第三方参与验收。10.2验收程序10.2.1乙方应在工程完工后______天内提交验收申请。10.2.2甲方应在收到申请后______天内组织验收。10.3验收结果10.3.1验收合格后，甲方应出具验收合格证明。10.3.2如验收不合格，乙方应在规定时间内完成整改。第十一章：工程保修11.1保修期限11.1.1工程保修期限为自工程验收合格之日起______年。11.1.2保修期内，乙方应负责免费维修。11.2保修责任11.2.1乙方应承担因施工质量问题导致的维修责任。11.2.2甲方应提供必要的协助和信息。11.3保修程序11.3.1甲方发现质量问题，应及时通知乙方。11.3.2乙方应在接到通知后______天内响应并进行维修。第十二章：合同违约与争议解决12.1违约责任12.1.1违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。12.1.2违约责任的具体内容由双方协商确定。12.2争议解决方式12.2.1双方应首先通过协商解决争议。12.2.2如协商不成，可提交仲裁或诉讼解决。12.3法律适用12.3.1本合同的解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.3.2双方同意，任何争议首先提交至______仲裁委员会进行仲裁。第十三章：合同的变更、解除和终止13.1合同变更13.1.1合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更。13.1.2合同变更应以书面形式确认，并作为合同附件。13.2合同解除13.2.1一方违约严重，另一方有权解除合同。13.2.2合同解除后，双方应根据实际情况协商处理后续事宜。13.3合同终止13.3.1合同履行完毕，自动终止。13.3.2合同解除或终止后，不影响双方结算和违约责任的追究。第十四章：合同签订14.1签订方甲方（全称）：______乙方（全称）：______14.2签订时间本合同签订时间为：______。14.3签订地点本合同签订地点为：______。14.4合同生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。多方为主导时的，附件条款及说明附件条款概述本附件条款旨在明确多方参与建设工程项目时的权利、义务和责任，确保项目的顺利实施和高效管理。本附件条款适用于由多方共同参与的建设工程项目，包括但不限于多方投资、多方建设、多方运营等情形。多方参与的定义2.1多方参与是指两个或两个以上的独立法人或自然人，共同参与建设工程项目的决策、投资、建设和运营等活动。2.2多方参与各方应明确各自的角色、职责和权益，并在合同中予以明确。多方参与的组织结构3.1多方参与的项目应设立项目管理机构，负责项目的统筹管理和日常运作。3.2项目管理机构的组成、职权和运作方式应在合同中明确。多方参与的权利与义务4.1各方应根据合同约定，享有相应的权利并履行相应的义务。4.2各方的权利与义务应相互独立，但需协调一致，以保证项目的顺利进行。多方参与的决策机制5.1项目的重大决策应由多方参与各方共同决定。5.2决策机制应包括决策程序、表决方式、决策效力等内容，并在合同中明确。多方参与的财务管理6.1项目的财务管理应遵循公开、透明的原则。6.2各方应共同制定财务管理制度，包括资金的筹集、使用、监督和审计等。多方参与的风险管理7.1项目的风险管理应由多方参与各方共同负责。7.2风险管理应包括风险识别、评估、控制和应对措施等内容。多方参与的合同变更与解除8.1合同的变更与解除应由多方参与各方共同协商决定。8.2变更与解除的条件、程序和效力应在合同中明确。多方参与的争议解决9.1多方参与各方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过协商解决。9.2如协商不成，可提交至合同约定的仲裁机构或法院进行解决。多方参与的合同终止10.1合同终止的条件、程序和效力应在合同中明确。10.2合同终止后，各方应根据合同约定和实际情况，妥善处理后续事宜。多方参与的附加条款11.1各方可根据项目实际情况，协商增加附加条款。11.2附加条款应与主合同具有同等法律效力，并在合同中明确。多方参与的合同生效12.1本附件条款自多方参与各方授权代表签字盖章之日起生效。12.2本附件条款与主合同具有同等法律效力，是主合同不可分割的一部分。多方参与的合同备案13.1本附件条款应按照相关法律法规的规定进行备案。13.2备案程序、要求和效力应在合同中明确。多方参与的合同解释14.1本附件条款的解释权归多方参与各方共同所有。14.2对本附件条款的解释应遵循公平、合理的原则，并充分考虑各方的权益。多方参与的合同附件15.1本附件条款可包含多个附件，附件应与本条款具有同等法律效力。15.2附件的内容应包括但不限于项目的技术规范、施工图纸、工程量清单、质量标准、安全规范等。多方参与的合同修改16.1本附件条款的修改应由多方参与各方共同协商决定。16.2修改的条件、程序和效力应在合同中明确。多方参与的合同保密17.1各方应对合同内容及相关商业秘密承担保密义务。17.2保密义务的期限、范围和违约责任应在合同中明确。多方参与的合同通知18.1合同的任何通知应以书面形式进行。18.2通知的方式、时间和效力应在合同中明确。多方参与的合同语言和文本19.1本附件条款的正式语言为中文。19.2如有外文版本，应与中文版本具有同等法律效力。多方参与的合同适用法律20.1本附件条款的订立、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。20.2如涉及国际合作项目，可协商确定适用的法律。本附件条款为多方参与建设工程项目的合同的重要组成部分，各方应严格遵守并执行。在合同履行过程中，如有任何疑问或需要进一步明确的问题，各方应及时沟通协商，确保合同的顺利执行和项目的顺利完成。附件及其他补充说明一、附件列表：本合同的附件是合同不可分割的一部分，具有与合同正文同等的法律效力。附件列表如下：附件一：工程图纸及技术规范附件二：工程量清单及报价附件三：质量保证体系文件附件四：安全生产管理规定附件五：环境保护措施方案附件六：项目组织结构图及管理流程附件七：风险评估报告及风险管理计划附件八：财务管理制度及审计报告附件九：合同变更、解除及终止程序说明附件十：项目进度计划及关键节点时间表二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于以下情形：未按合同约定支付款项。未按合同约定的时间和质量完成工程任务。违反合同中关于保密义务的规定。未经合同其他方同意擅自变更合同内容。违约行为的认定应由合同各方共同协商确定，或由仲裁机构或法院依法裁定。三、法律名词及解释：不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。工程变更：指在合同履行过程中，因设计、技术、环境等因素变化而对原工程内容进行的调整。索赔：指合同一方因对方违约或不可抗力等原因遭受损失，向对方提出经济补偿的要求。仲裁：指合同各方在争议发生时，提交给仲裁机构进行裁决的解决方式。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：争议发生后，各方应首先通过友好协商的方式解决。调解：协商不成时，可请求第三方进行调解。仲裁：调解不成时，各方同意将争议提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。诉讼：仲裁不成或合同另有约定时，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜合同生效条件：合同自各方授权代表签字盖章之日起生效。合同变更程序：合同变更应由各方协商一致，并以书面形式确认。合同解除程序：一方违约严重或不可抗力导致合同无法履行时，另一方可提