2024宾阳县中医医院高压氧仓建设工程施工合同

合同编号：__________合同各方：地址：________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________地址：________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________一、工程内容1.1乙方按照甲方的要求，完成高压氧仓建设工程的设计、采购、施工、验收及保修等工作。1.2工程包括但不限于：土建工程、装饰工程、设备安装、调试及培训等。二、工程进度及质量2.1乙方应按照双方约定的工期完成工程，确保工程进度不受影响。2.2乙方应保证工程质量，确保高压氧仓设备和安全系统达到国家相关标准和规定。三、工程款项3.1双方约定工程总价为人民币（大写）：___________元整（小写）：___________元。3.2甲方按照工程进度支付工程款，具体支付方式及进度由双方另行签订补充协议。四、合同的履行和验收4.1乙方应按照合同约定完成工程，并承担相应的安全责任。4.2工程验收合格后，乙方应提供相关资料和保修服务。五、违约责任5.1乙方未按照约定完成工程，应向甲方支付违约金，具体金额由双方约定。5.2甲方未按照约定支付工程款，应向乙方支付滞纳金，具体金额由双方约定。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1双方应遵守国家相关法律法规，不得损害国家、社会公共利益及他人合法权益。7.2双方应保守合同内容及商务秘密，未经对方同意不得向第三方披露。八、合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。8.2合同的变更和解除应经双方协商一致，并签订书面协议。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签名）：____________乙方代表（签名）：____________签订日期：________________注意事项及解决办法：1.工程进度和质量的保证：注意事项：乙方需严格按照合同约定的工期完成工程，并确保工程质量达到约定的标准。解决办法：甲方有权对工程进度和质量进行监督和检验，如发现不符合约定情况，甲方有权要求乙方及时整改，并视情况追究违约责任。2.工程款项的支付：注意事项：甲方应按照工程进度支付工程款，确保乙方的资金需求得到满足。解决办法：双方可设立专门的工程款支付监管机制，确保款项的支付与工程进度相匹配，避免延期支付导致的纠纷。3.合同的履行和验收：注意事项：乙方需全面履行合同义务，包括提供合格的工程、资料和保修服务。解决办法：甲方应按照合同约定进行工程验收，如验收不合格，甲方有权要求乙方在规定期限内整改，直至达到约定的验收标准。4.违约责任：注意事项：双方均需遵守合同约定，未履行或未正确履行合同义务可能面临违约责任。解决办法：一旦发生违约情况，守约方有权要求违约方承担违约金或滞纳金等违约责任，具体金额和方式按照合同约定执行。5.争议解决：注意事项：在合同履行过程中可能出现争议，需要明确争议解决途径。解决办法：双方应通过友好协商解决争议，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担委托任务的一方，即宾阳县中医医院。2.乙方：指合同中承担施工任务的一方，即施工单位。3.工期：指合同中规定的乙方完成工程的时间限制。4.工程质量：指合同中规定的乙方完成的工程应达到的技术和安全标准。5.工程款：指甲方根据工程进度支付给乙方的费用。6.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。7.滞纳金：指甲方未按时支付工程款时，应向乙方支付的逾期付款违约金。8.验收：指甲方对乙方完成的工程进行检查，以确认其是否达到合同约定的质量标准。9.保修服务：指乙方在工程验收合格后，按照合同约定对工程提供的后续维修和保养服务。10.法律：指适用于合同的法律规定，包括国家法律、行政法规、部门规章等。应用场合：1.宾阳县中医医院高压氧仓建设工程。2.施工单位与宾阳县中医医院之间的合同签订。3.工程内容包括土建工程、装饰工程、设备安装、调试及培训等。补充条款：1.工程变更条款：如工程内容、工程量、工期等发生变更时，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、费用及工期等。2.不可抗力条款：因不可抗力导致工程进度延误或无法履行合同义务时，双方可协商调整工期和费用。3.保险条款：乙方应购买建筑工程保险，并将甲方列为保险受益人。4.保密条款：双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密，未经对方同意不得向第三方披露。5.争议解决条款：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。附件列表：1.宾阳县中医医院高压氧仓建设