2025年二级建造师《建设工程法规及相关知识》冲刺试卷三

2025年二级建造师《建设工程法规及相关知识》冲刺试卷三[单选题]1.根据《建筑法》，下列建筑工程承发包行为中，属于法律允许的行为是()。A.承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人B.两个以上的承包单位（江南博哥）联合共同承包一项大型建筑工程C.分包单位将其承包的部分工程发包给他人D.承包单位将其承包的全部建筑工程肢解后发包给他人正确答案：B参考解析：本题考查的知识点为建筑工程共同承包《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。故B选项正确禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。故A、D选项不正确建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。禁止分包单位将其承包的工程再分包。故C选项不正确。[单选题]2.关于代理的法律特征的说法，下列选项正确的是()。A.任何民事行为都可以代理B.代理行为的法律后果归属于第三人C.代理人应该以自己的名义实施代理行为D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为正确答案：D参考解析：本题考查的知识点为代理的法律特征A选项：代理人必须在代理权限范围内实施代理行为，故A选项不正确。B选项：代理行为的法律后果归属于被代理人，故B选项不正确。C选项：代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为，故C选项不正确。D选项：代理行为必须是具有法律意义的行为，故D选项正确。[单选题]3.《建筑企业资质管理规定》中规定，企业可以申请一项或多项建筑企业资质。企业首次申请或增项申请资质，应当()。A.申请最高等级资质B.申请最低等级资质C.申请实际等级资质D.申请综合等级资质正确答案：B参考解析：本题考查的是施工企业资质证书的申请、延续和变更，为一般考点。《建筑企业资质管理规定》中规定，企业可以申请一项或多项建筑企业资质。企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质。所以B正确。[单选题]4.在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，采取正确做法是()。A.继续按照工程设计图纸施工B.按照技术标准修改工程设计C.追究设计单位违法责任D.及时提出意见和建议正确答案：D参考解析：施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。[单选题]5.根据有关规定，关于可动用工程质量保证金的情形，下列说法正确的是()。A.凡是缺陷责任期内出现的承包人责任工程质量问题需要维修的B.凡是法定保修期内出现的工程质量问题需要维修的C.凡是工程合理使用年限内出现的工程质量问题需要维修的D.凡是合同约定保修期内出现的工程质量问题需要维修的正确答案：A参考解析：本题考查的知识点为质量保证金的返还虽然缺陷责任期、保修期、工程合理使用年限通常均从工程竣工验收合格之日起计，但它们的时间长短往往不相同，有相互重合的时段，也有不重合的时段。建设工程质量保证金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。据此，如承包人缺陷责任期内认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满后，发包人需返还承包人该保证金（或其余额）。综上，从对情形表述的严谨性讲，正确答案为A。[单选题]6.《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为()。A.2年和3年B.5年和合理使用年限C.2年和5年D.2年和合理使用年限正确答案：D参考解析：本题考查的知识点为建设工程质量的最低保修期限《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。[单选题]7.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当报废的起重机械是()。A.须大修才能达到安全技术标准的B.超过制造厂家规定的使用年限的C.无安全技术档案的D.无齐全有效的安全保护装置的正确答案：B参考解析：有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：（1）属国家明令淘汰或者禁止使用的；（2）超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；（3）经检验达不到安全技术标准规定的；（4）没有完整安全技术档案的；（5）没有齐全有效的安全保护装置的。建筑起重机械有以上第（1）（2）（3）项情形之一的，出租单位或者自构建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。[单选题]8.由两个以上的自然人、法人或者其他组织合作开发的软件，其著作权的归属()。A.某一方合作者B.所有合作者C.书面合同约定D.合作单位正确答案：C参考解析：由两个以上的自然人、法人或者其他组织合作开发的软件，其著作权的归属由合作开发者签订书面合同约定。[单选题]9.下列情形中，应当更换施工项目负责人的是()。A.发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同B.承包方同意更换项目负责人C.发包方与承包方产生了合同纠纷D.因不可抗力需要暂停施工正确答案：A参考解析：本题考查的是二级建造师执业岗位范围，为一般考点。注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；A正确；（2）发包方同意更换项目负责人的；B错误；（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。D错误；注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，除以上规定的情形外，不得变更注册至另一企业。C为干扰选项。[单选题]10.下列情形中属于效力待定合同的有()。A.出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍B.10周岁的儿童因发明创造而接受奖金C.成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买D.10周岁的少年将自家的电脑卖给40岁的张某正确答案：D参考解析：本题考查的是合同的效力，为重要考点。《民法典》规定的效力待定合同有两种，（一）限制行为能力人订立的纯获利益的合同或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应的合同以外的其他合同；（二）无权代理订立的合同。D选项中10岁少年的买卖行为构成限制行为能力人订立的合同。所以D正确。[单选题]11.二级注册建造师注册证书有效期为()年。A.1B.2C.3D.4正确答案：C参考解析：本题考查的是二级建造师的注册，为一般考点。注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管、使用。注册证书与执业印章有效期为3年。所以C正确。[单选题]12.承包商与建设单位如果在施工承包合同中约定了仲裁，则()。A.当事人可以选择仲裁，也可以选择诉讼B.当事人不可以选择诉讼C.当事人不可以选择和解D.当事人不可以选择调解正确答案：B参考解析：本题考查的知识点为仲裁协议的效力有效的仲裁协议可以排除法院的管辖权；纠纷发生后，一方当事人提起仲裁的，另一方必须仲裁。仲裁协议同样对法院具有拘束力，具体表现为排除法院对仲裁事项的诉讼管辖权。当事人将仲裁协议中约定的争议诉诸法院时，法院无权受理仲裁法规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。[单选题]13.关于工程质量检测机构职责的说法，错误的是()。A.检测报告经检测人员、审核人员、检测机构法定代表人或者其授权的签字人等签署，并加盖检测专用章后方可生效。B.检测机构对涉及结构安全的所有结果应时报告建设主管部门C.检测机构不得与相关的建设、施工、监理单位有隶属、利害关系D.检测机构应当对结果不合格的项目建立单独台账正确答案：B参考解析：A正确，检测报告经检测人员、审核人员、检测机构法定代表人或者其授权的签字人等签署，并加盖检测专用章后方可生效。B错在“所有检测结果”，而是“检测结果的不合格情况”。C正确，检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。检测机构不得与行政机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的建设单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。D正确，检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账。[单选题]14.用人单位在职工发生事故伤害后未依法提出工伤认定申请的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起()内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。A.1个月B.3个月C.半年D.1年正确答案：D参考解析：本题考查的知识点为工伤保险的规定职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报社会保险行政部门同意，申请时限可以适当延长。用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。[单选题]15.下列关于用益物权的说法中，正确的是()。A.用益物权的权能是占有、处分、收益B.不动产租赁权属于用益物权C.住宅建设用地使用权届满的，自动续期D.不动产征收后，用益物权人可以获得适当补偿正确答案：C参考解析：A选项错误，用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。B选项错误，用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、居住权和地役权。C选项正确，住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。D选项错误，因不动产或者动产被征收、征用，致使用益物权消灭或者影响用益物权行使的，用益物权人有权获得相应补偿。[单选题]16.按照《劳动合同法》的规定，在下列选项中，不属于用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后可以解除劳动合同的情形是()。A.劳动者患病或非因工负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的，也不能从事由用人单位另行安排的工作的B.劳动者试用期间被证明不符合录用条件的C.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经协商未能就变更劳动合同内容达成协议的D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的正确答案：B参考解析：本题考查的是劳动合同的解除，为一般考点。《劳动合同法》规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后，可以解除劳动合同：①劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；②劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；③劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。选项B是用人单位可以直接解除合同的情况。[单选题]17.根据《民法典》规定，引起合同权利义务终止的情形不包括()。A.债务已经履行B.债务人依法将标的物提存C.债务人免除债务D.债权债务同归于一人正确答案：C参考解析：根据《民法典》规定，引起合同权利义务终止的情形包括：（1）债务已经履行。（2）债务相互抵销。（3）债务人依法将标的物提存。（4）债权人免除债务。（5）债权债务同归于一人。（6）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。[单选题]18.依据《拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单管理暂行办法》规定，用人单位被列入失信联合惩戒名单的有()。A.拖欠农民工工资报酬B.因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的C.未按照劳动合同约定提供劳动保护与劳动条件的D.未依法为劳动者缴纳社会保险费的正确答案：B参考解析：本题考查的是拖欠工程款或工人工资不良行为认定标准，为重要考点。《拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单管理暂行办法》规定，用人单位拖欠农民工工资，具有下列情形之一，经人力资源社会保障行政部门依法责令限期支付工资，逾期未支付的，人力资源社会保障行政部门应当作出列入决定，将该用人单位及其法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员列入失信联合惩戒名单：（1）克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的；（2）因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的。所以B正确。[单选题]19.我国《招标投标法》规定，招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同应当自中标通知书发出之日起()日内完成。A.15B.30C.45D.60正确答案：B参考解析：本题考查的知识点为中标和签订合同招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。[单选题]20.下列情形中，当事人不享有法定解除权的是()。A.运输建材的货车途中遭遇泥石流，货物全部损毁B.施工合同签订后，承包人向发包人明确表示届时将不履行合同C.发包人拒不支付工程款，承包人催告后仍不支付D.施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误正确答案：D参考解析：本题考查的是合同的解除，为重要考点。《民法典》规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：①因不可抗力致使不能实现合同目的；所以A符合；②在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；B符合；③当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；C符合；④当事人一方迟延履行债务或者其他违约行为致使不能实现合同目的；⑤法律规定的其他情形。所以本题选D。[单选题]21.下列关于民事诉讼的当事人的说法，错误的是()。A.狭义的民事诉讼当事人包括原告和被告B.广义的民事诉讼当事人包括原告、被告和第三人C.公民、法人和其他组织可以作为民事诉讼的当事人D.法人由其法定代表人进行诉讼，其他组织由其主要负责人进行诉讼正确答案：B参考解析：《民事诉讼法》规定，公民、法人和其他组织可以作为民事诉讼的当事人。法人由其法定代表人进行诉讼，其他组织由其主要负责人进行诉讼。故B选项不正确。[单选题]22.按照建设工程合约约定，某建设单位应于工程验收合格交付后两个月内付清工程款。2013年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。施工单位经过内部商量后决定要通过诉讼的方式解决纠纷，下列情形会使诉讼时效中止的是()。A.2015年8月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产B.2016年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产C.2016年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D.2016年8月，建设单位付清了所有的工程款正确答案：B参考解析：《民法典》规定，普通诉讼时效期间通常为3年，在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。本题时效从知道自身利益受损时开始，即2013年11月1日起算，选项A没有发生在时效期间最后6个月，不适用中止；选项C不属于“其他障碍不能行使请求权”。[单选题]23.下列财产不可以抵押的是()。A.建设用地使用权B.土地所有权C.正在建造的建筑物D.海域使用权正确答案：B参考解析：债务人或者第三人有权处分的下列财可以抵押：（1）建筑物和其他土地附着物；（2）建设用地使用权；（3）海域使用权；（4）生产设备、原材料、半成品、产品；（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器；（6）交通运输工具；（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产，抵押人可以将上述所列财产一并抵押。正确答案为B。[单选题]24.下列各项业务中，涉及增值税进项税额可以抵扣的是()。A.甲公司因违法经营被强令销毁一批货物造成的损失B.乙公司在国外采购商品从海关取得进口增值税专用缴款书上注明的增值税额C.丙施工单位为甲供材料的工程提供清包工方式的建筑服务D.丁公司将外购的房屋作为集体宿舍，以福利方式供员工居住正确答案：B参考解析：下列进项税额准予从销项税额中抵扣：（1）从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。（2）从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额。（3）购进农产品，除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外，按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和11%的扣除率计算的进项税额，国务院另有规定的除外。（4）自境外单位或者个人购进劳务、服务、无形资产或者境内的不动产，从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额。A非常损失，C简易计税，D属于消费行为，未进入生产环节。[单选题]25.关于投标违法行为的说法，错误的有()。A.同一集团成员的投标人按照该集团要求协同投标，视为串通投标B.投标人不得以低于成本的报价竞标C.提供虚假的项目负责人的简历属于弄虚作假骗取中标D.不同投标人的投标保证金从同一个账户转出，视为串通投标正确答案：A参考解析：本题考查的是禁止申通投标和其他不正当竞争行为的规定，为重要考点。A错误，属于投标人相互串通投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（2）投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。B正确，投标人不得以低于成本价的报价竞标。C正确，弄虚作假骗取中标的情形：（1）使用伪造、变造的许可证件；（2）提供虚假的财务状况或者业绩；（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；（4）提供虚假的信用状况；（5）其他弄虚作假的行为；D正确，有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。[单选题]26.有关施工水污染防治的说法中，错误的是()。A.禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。B.禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。C.禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。D.在饮用水水源保护区内，可以适当设置排污口。正确答案：D参考解析：施工水污染防治：1）禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。2）禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。3）禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。4）禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。5）禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物。在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。[单选题]27.根据《招标投标法实施条例》，投标人对资格预审文件、招标文件、招标过程和中标结果的异议，应当先向()提出异议。A.招标人B.评标委员会C.有关行政监督部门D.招标代理机构正确答案：A参考解析：本题考查的知识点为招标投标投诉处理《招标投标法实施条例》规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。对资格预审文件、招标文件、招标过程和中标结果的异议，应当先向招标人提出异议。[单选题]28.建筑市场信用信息中的不良信用信息主要是指()信息，以及经有关部门认定的其他不良信用信息。A.合同履行纠纷B.投诉或诉讼过程C.工程质量和安全检查D.行政处罚正确答案：D参考解析：本题考查的知识点为建筑市场各方主体信用信息分类不良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中违反有关法律、法规、规章或工程建设强制性标准等，受到县级以上住房城乡建设主管部门行政处罚的信息，以及经有关部门认定的其他不良信用信息。[单选题]29.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在危险部位设置明显的安全警示标志。这里所指的安全警示标志必须符合()。A.施工单位标准B.设计单位标准C.建设单位标准D.国家标准正确答案：D参考解析：本题考查的知识点为危险部位设置安全警示标志安全警示标志必须符合国家标准。如《安全标志及其使用导则》GB2894-2008、《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健[2014]111号）等。[单选题]30.下列情形不属于仲裁员回避情形的是()。A.是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属B.是申请人所选定的C.与本案有利害关系D.接受当事人、代理人的请客送礼正确答案：B参考解析：本题考查的知识点为仲裁员回避情形仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请：（1）是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属；（2）与本案有利害关系；（3）与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的；（4）私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的。[单选题]31.甲公司与乙公司就某一合同纠纷进行仲裁，达成和解协议，向仲裁委员会申请撤回仲裁申请。后乙公司未按和解协议履行其义务。甲公司应如何解决此纠纷()。A.甲公司可以依据仲裁协议重新申请仲裁B.甲公司只能向法院提起诉讼C.甲公司既可以向法院提起诉讼，也可以与乙公司重新达成仲裁协议申请仲裁D.甲公司可以向仲裁委员会申请恢复仲裁程序正确答案：A参考解析：当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。若撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议再申请仲裁。故A选项正确。[单选题]32.按照《建筑企业资质管理规定》和《注册建造师管理规定》的规定，建筑业企业、注册建造师或聘用单位未按规定提供其信用档案信息的，由有关主管部门责令限期整改，逾期未改正的，可以()。A.处1000元以上1万元以下罚款B.撤回资质证书C.吊销资质证书D.降低资质等级正确答案：A参考解析：本题考查的知识点为建造师违法行为应承担的责任《建筑业企业资质管理规定》中规定，企业未按照本规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以1000元以上1万元以下的罚款。《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期未改正的，可处以1000元以上1万元以下的罚款。[单选题]33.甲建筑公司聘请王某担任推销员，双方签订劳动合同，约定劳动试用期六个月，六个月后再根据王某工作情况确定劳动合同期限，下列正确的是()。A.王某的工作不满一年，试用期不得超过一个月B.试用期是不成立的，六个月应为劳动合同期限C.劳动合同的试用期不得超过六个月，所以王某的试用期是成立的D.甲建筑材料公司与王某签订的劳动合同属无固定期限合同正确答案：B参考解析：本题考查的是劳动合同的形式和内容，为重要考点。《劳动合同法》规定，劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。所以ACD错误。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。所以B正确。[单选题]34.甲单位与采购员某乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价采购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁明知乙离职。关于本案，说法正确的是()。A.甲有权拒绝向丙.丁承担责任B.由于甲单位存在过失，两份合同均属于表见代理C.由于乙行为违法，两份合同均属于无效合同D.甲对丙应承担付款义务正确答案：D参考解析：丙属于表见代理，该合同为有效合同，甲对丙应承担付款义务。丁的属于无效代理，甲不对丁承担责任。[单选题]35.关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的是()。A.应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加固维修和补强D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任正确答案：A参考解析：A选项正确：应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。B选项错误：建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定；C选项错误：并经有相应资质等级的施工单位进行加固、维修和补强，该建设工程能达到继续使用条件的就可以继续使用；D选项错误：如果不经鉴定、加固等而违法继续使用的，所产生的后果由产权所有人自负。[单选题]36.某单位就一办公楼项目进行公开招标，2015年3月1日确定甲承包单位为中标人，并于当日向其发出了中标通知书，则下列说法正确的是()。A.双方应在2015年3月15日前订立书面合同B.中标通知书就是正式的合同C.建设单位应在2015年3月15日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告D.建设单位应在2015年3月30日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告正确答案：C参考解析：本题考查的知识点为建设工程中标招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，选项A、B错误。《招投标法》规定，招标人应当在确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，选项D错误。[单选题]37.施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款()的罚款。A.2％以下B.2％以上4％以下C.3％以上4％以下D.4％以上正确答案：B参考解析：本题考查的知识点为规划、消防、节能和环保验收《民用建筑节能条例》规定，施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款2%以上4%以下的罚款。[单选题]38.可以撤销建筑业企业资质的情形是()。A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的B.企业取得资质后发生重大安全事故的C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的正确答案：C参考解析：有下列情形之一的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质（1）资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守准予资质许可的；（2）超越法定职权准予资质许可的；（3）违反法定程序准予资质许可的；（4）对不符合资质标准条件的申请企业准予资质许可的；（5）依法可以撤销资质许可的其他情形。以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的，应当予以撤销。[单选题]39.企业名称、地址、注册资金、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后的()天内办理资质证书变更手续。A.15B.30C.45D.60正确答案：B参考解析：本题考查的是施工企业资质证书的申请、延续和变更，为一般考点。企业在建筑业资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后1个月内办理资质证书变更手续。所以B正确。[单选题]40.某人以其居住的别墅作为担保，该种担保方式属于()。A.保证B.质押C.留置D.抵押正确答案：D参考解析：保证担保常常是以保证人的承诺作为担保；质押担保是出质人将质物交给质权人；而留置是以债务人的动产作为担保。上述三者均不符合题意，故正确答案为D。[单选题]41.下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，正确的是()。A.建设单位将工程发包给具有相应资质等级的单位，是保证工程质量的前提B.建设单位可根据工程特点和满足社会关系的需要划分标段，肢解分包工程C.勘察、设计、施工、监理任务的发包，必须采用公开招标方式D.为确保工程质量，重要设备、材料的采购可直接发包给特定生产厂商正确答案：A参考解析：本题考查的知识点为禁止肢解发包的规定B选项肢解发包违法；C选项公开招标方式不是必须采用，需要满足一定条件；D选项表述错误。[单选题]42.下列关于施工许可法律制度的选项中，错误的是()。A.按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，一般都属于大中型建设项目B.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工C.某工程因洪水中止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后自行恢复施工D.在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作正确答案：C参考解析：本题考核的是延期开工、核验和重新办理批准的规定，为重要考点。按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，一般都属于大中型建设项目。A选项正确。《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。B选项正确。《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。C选项错，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。D选项正确。[单选题]43.关于竣工验收备案，下列说法正确的是()。A.建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，向单位所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案B.备案时，住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》C.工程竣工验收备案表一式两份，1份由工程质量监督部门保存，1份留备案机关存档D.工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起15日内，向备案机关提交工程质量监督报告正确答案：B参考解析：选项A错误，备案时间为竣工验收合格之日起15日，由建设单位向工程项目所在地的县级以上住建部门备案，不是向单位所在地。选项C错误，竣工验收备案表一式两份，1份由建设单位保存，1份留备案机关存档。选项D错误，质量监督机构在工程竣工验收之日起5日内向备案机关提交工程质量监督报告。[单选题]44.根据《建筑法》，下列属于申请领取施工许可证的条件是()。A.质量监督手续应当与施工许可证合并办理B.在城市规划区的项目，已经取得用地规划许可证和工程规划类许可证C.监理单位已经确定D.建设资金已经落实，施工单位应当提供建设资金已经落实承诺书正确答案：B参考解析：施工许可证的申请条件：（1）依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续。（2依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证。（3）施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求。（4）已经确定施工企业。（5）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书，施工图设计文件已按规定审查合格有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格。（6）有保证工程质量和安全的具体措施。[单选题]45.仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，应当()。A.由仲裁机构强制执行B.另一方当事人可就已经裁决的事项提起诉讼C.由仲裁机构向人民法院申请执行D.另一方当事人向人民法院申请执行正确答案：D参考解析：本题考查的知识点为仲裁裁决的执行仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行，受申请的人民法院应当执行。[单选题]46.关于团体标准的说法，正确的是()。A.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准B.团体标准的技术要求不得高于强制性标准的相关技术要求C.团体标准由依法成立的社会团体协调相关市场主体共同制定D.团体标准对本团体成员强制通用正确答案：C参考解析：本题考查的是工程建设团体标准的制定，为一般考点。A错误，国家支持在重要行业、战略性新兴产业、关键共性技术等领域利用自主创新技术制定团体标准、企业标准；B错误，国家鼓励社会团体制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准；C正确，团体标准是依法成立的社会团体为满足市场和创新需要，协调相关市场主体共同制定的标准。D错误，团体标准由本团体成员约定采用或者按照本团体的规定供社会自愿采用。[单选题]47.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，二级和二级以下建筑施工总承包资质企业配置专职安全生产管理人员应不少于()。A.2人B.3人C.4人D.6人正确答案：B参考解析：本题考查的知识点为施工单位安全生产管理机构和专职安全生产管理人员的职责建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加：（1）建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人。（2）建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于3人；二级和二级以下资质企业不少于2人。（3）建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于2人。（4）建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员。[单选题]48.沈某因资金周转需要，向李某借款10万元整，在借据中仅写明了借款数额和3个月的借款期限，未对借款利息作出约定。关于该借款合同，下列说法正确的是()。A.该借款合同自沈某出具借据时生效B.该借款合同自李某向沈某提供借款时生效C.沈某应当按照银行同类贷款利率支付借款利息D.李某可以要求按照银行同类贷款利率的4倍支付借款利息正确答案：B参考解析：本题考查的是借款合同，为一般考点。自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。所以A错误。自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息，B正确。自然人之间的借款合同约定支付利息的，借款的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定。选项CD错误。[单选题]49.甲公司向乙公司购买一批正在由丙运输公司运输途中的货物。合同生效后，到达目的地之前遭遇山洪，全部材料被毁。关于此损失的责任分担，下列说法中正确的是()。A.丙可要求甲支付运费B.甲可要求乙赔偿损失C.乙可要求丙赔偿损失D.材料损失由甲承担正确答案：D参考解析：本题考查的是运输合同当事人的主要权利和义务，为一般考点。货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费；已收取运费的，托运人可以要求返还。山洪暴发属于不可抗力，因而丙不得要求甲支付运费。所以A错误；出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时由买受人承担。因此，材料损失应由甲承担；所以D正确，B、C错误。[单选题]50.下列情形的建筑市场各方主体，除()以外都将被列入建筑市场主体“黑名单”。A.经法院判决认定为拖欠工程款且拒不履行生效法律文书确定的义务的B.进行违法分包的C.发生转包、出借资质，受到行政处罚的D.利用虚假材料、以欺骗子段取得企业资质的正确答案：B参考解析：《建筑市场信用管理暂行办法》规定，县级以上住房城乡建设主管部门按照"谁处罚、谁列入"的原则，将存在下列情形的建筑市场各方主体，列入建筑市场主体"黑名单"：（1）利用虚假材料、以欺骗子段取得企业资质的；（2）发生转包、出借资质，受到行政处罚的；（3）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；（4）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款，且拒不履行生效法律文书确定的义务的。B选项不在上述规定范围内，故选B。[单选题]51.建筑施工企业的管理人员和作业人员每()应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。A.半年B.2年C.1年D.3年正确答案：C参考解析：本题考查的知识点为施工单位全员的安全生产教育培训施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。[单选题]52.下列情形中，招标人应当拒收的投标文件有()。A.投标人未提交投标保证金的B.投标人的法定代表人未到场的C.未按招标文件要求密封的D.投标人对招标文件有异议的正确答案：C参考解析：在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。[单选题]53.根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可担任两个项目的负责人的情形是()。A.两个项目的发包人是同一单位B.因发包人原因导致停工超过3个月C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算D.建造师同时具有两个专业的执业资格正确答案：C参考解析：注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形的除外：1.同一工程相邻分段发包或分期施工的；2.合同约定的工程验收合格的；3.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。[单选题]54.下列关于施工总承包单位和分包单位安全生产责任的说法中，错误的是()。A.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任.D.分包单位不服从总承包单位的安全生产管理导致生产安全事故的，总承包单位不承担责任正确答案：D参考解析：本题考查的知识点为建设工程总承包的安全责任工程总承包单位对承包范围内工程的安全生产负总责。A选项描述正确。《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。BC选项描述正确。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任，分包不免除工程总承包单位的安全责任，D选项描述错误。[单选题]55.下列关于企业信用档案的说法中，正确的是()。A.企业的信用档案主要记入不良行为记录B.企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供C.企业信用档案应包括企业的基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履行情况等D.企业信用档案信息的公布应征得企业同意正确答案：C参考解析：建筑业企业信用档案应当包括企业基本情况、资质、业绩、工程质量和安全、合同履约、社会投诉和违法行为等情况。企业的信用档案信息按照有关规定向社会公开。取得建筑业企业资质的企业应当按照有关规定，向资质许可机关提供真实、准确、完整的企业信用档案信息。违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记入其信用档案。[单选题]56.根据民法典的相关规定，下列财产中，可以进行抵押的是()。A.项目施工中使用的施工设备B.农村的耕地和宅基地C.建设用地所有权D.某公立大学的学生宿舍正确答案：A参考解析：下列财产不得抵押：（1）土地所有权；（2）宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外；（3）学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（5）依法被查封、扣押、监管的财产；（6）法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。选项BCD为不得抵押的财产。[单选题]57.施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是()。A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒正确答案：C参考解析：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的属于工程重大安全事故罪，只有选项C是降低工程质量的描述。[单选题]58.关于承揽合同的解除，下列表述中错误的是()。A.承揽人具有法定解除权B.定作人具有法定解除权C.承揽人具有任意解除权D.定作人具有任意解除权正确答案：C参考解析：本题考查的是承揽合同的解除权，为一般考点。承揽人的合同解除权：定作人不履行协助义务的，承揽人可催告其在合理的期限内履行，定作人逾期仍不履行的，承揽人可以解除合同。定作人的法定解除权：承揽人未经定作人同意将主要承揽工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同。定作人的法定任意解除权：定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。所以ABD均正确，C错误。[单选题]59.《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。A.50％B.60％C.80％D.90％正确答案：C参考解析：本题考查的知识点为施工单位项目负责人施工现场带班制度，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。[单选题]60.关于建筑节能的规定，下列说法错误的是()。A.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度B.建筑工程的建设、设计、施工和监理单位应当遵守建筑节能标准C.政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关不得批准建设D.未经总监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工正确答案：D参考解析：本题考查的知识点为新建建筑节能的规定未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。[多选题]1.下列建筑工程中，适合采用成本加酬金合同的有()。A.建筑面积为200平方米的公共厕所B.技术难度较低的建筑工程C.技术难度较大的建筑工程D.紧急抢险的建筑工程E.抗洪救灾修筑堤坝工程正确答案：CDE参考解析：本题考查的是建设工程价款，为重要考点。紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建筑工程，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款。所以CDE正确。[多选题]2.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有()行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款。A.机械设备在进入施工现场前查验不合格即投入使用B.使用未经验收的整体提升脚手架C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械D.在施工组织设计中未编制安全技术措施E.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍正确答案：ABCD参考解析：本题考查的知识点为施工现场安全防护违法行为应承担的法律责任施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：（1）安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的；（2）使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的；（3）委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的；（4）在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的。[多选题]3.下列关于施工水污染防治说法正确的是()。A.禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。B.禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。C.禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物。D.禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物。E.在饮用水水源保护区内，可适当设置排污口。正确答案：ABCD参考解析：施工水污染防治禁止事项：1）禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。2）禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。3）禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。4）禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。5）禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。6）禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物。7）在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。[多选题]4.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于()。A.施工安全防护用具及设施的采购B.施工安全防护用具及设施的更新C.安全生产无事故奖励D.安全生产条件的改善E.职工福利正确答案：ABD参考解析：本题考查的知识点为施工单位安全生产费用的提取和使用管理《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。[多选题]5.根据《建筑业企业资质管理规定》，在申请资质升级之日前1年至资质许可决定作出前，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请的情况有()。A.与建设单位之间相互串通投标B.将承包的工程转包或者违法分包C.发生过一起一般质量安全事故D.非法转让建筑业企业资质证书E.恶意拖欠分包企业工程款正确答案：ABDE参考解析：本题考查的是不予批准企业资质升级申请和增项申请的规定，为一般考点。《建筑业企业资质管理规定》规定，企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，有下列情形之一的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请和增项申请：（1）超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的；（2）与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的；（3）未取得施工许可证擅自施工的；（4）将承包的工程转包或违法分包的；（5）违反国家工程建设强制性标准施工的；（6）恶意拖欠分包企业工程款或者劳务人员工资的；（7）隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故，破坏事故现场、阻碍对事故调查的；（8）按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的现场管理人员和技术工种作业人员未取得证书上岗的；（9）未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务的；（10）伪造、变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书的；（11）发生过较大以上质量安全事故或者发生过两起以上一般质量安全事故的；（12）其他违反法律、法规的行为。ABDE正确。[多选题]6.关于委托代理的说法，正确的是()。A.委托代理是法定代理的一种B.委托代理的代理权是通过授权产生C.委托代理的授权委托书应当载明代理事项的内容D.委托代理充分体现被代理人的意志E.受托人有权辞去委托正确答案：BCDE参考解析：委托代理人按照被代理人的委托行使代理权。因委托代理中，被代理人是以意思表示的方法将代理权授予代理人的，故又称"意定代理"或"任意代理"。委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章。数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，或者被代理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。《民法典》规定，有下列情形之一的，委托代理终止：（1）代理期限届满或者代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人丧失民事行为能力；（4）代理人或者被代理人死亡；（5）作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。[多选题]7.王某被任命为某一大型工程的施工项目经理，根据《建设工程安全生产管理条例》，下列属于其安全责任的有()。A.制定安全生产规章制度B.落实安全生产责任制度C.确保安全生产费用的有效使用D.制定安全生产操作规程E.根据工程特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患正确答案：BCE参考解析：本题考查的知识点为施工项目负责人的安全生产责任《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。[多选题]8.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设单位相关安全责任的说法中，错误的有()。A.因需要可单方要求压缩合同约定的工期B.应当向施工单位提供真实、准确和完整的施工现场资料C.不得要求购买、租赁、使用不符合安全施工要求的用具设备等D.申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料E.涉及建筑主体的装修工程，没有设计方案的，可先施工随后再补充正确答案：AE参考解析：本题考查的知识点为建设单位的安全责任A选项描述错误，合同工期是施工合同的实质性条款之一，作为合同当事人之间的重要约定，具有法律约束力，不得一厢情愿地压缩合同约定的工期。B选项描述正确，应当向施工单位提供真实、准确和完整的施工现场资料。C选项描述正确，不得要求购买、租赁、使用不符合安全施工要求的用具设备等。D选项描述正确，申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料。E选项描述错误，《建筑法》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。同时还规定，房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担。[多选题]9.关于抵押的说法，正确的有()。A.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值B.抵押权与其担保的债权同时存在，抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保C.抵押担保的范围包括主债权以及利息、违约金、损害赔偿金，不包括实现抵押权的费用D.债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人可以直接请求人民法院拍卖、变卖抵押财产E.抵押财产折价或拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿正确答案：AB参考解析：选项C，抵押担保的范围包括主债权以及利息、违约金、损害赔偿金以及实现抵押权的费用。选项D，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人可以与抵押人协议以抵押财产折价或者以拍卖。选项E，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有。[多选题]10.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，承包人应当对处于合理使用寿命内的()质量承担责任。A.主体结构B.建筑装饰装修C.设备管道D.地基基础E.附属工程正确答案：AD参考解析：本题考查的知识点为竣工工程质量争议的处理《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。[多选题]11.根据《工程建设项目施工招标投标办法》，评标委员会对投标文件按否决投标处理的情形有()。A.投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为B.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字C.投标报价低于成本D.投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的正确答案：ABCE参考解析：本题考查的知识点为评标的准备与初步评审有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：①投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；②投标联合体没有提交共同投标协议；③投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；④同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；⑤投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；⑥投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；⑦投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。[多选题]12.下列可以作为监理工作的主要依据的有()。A.《工程建设标准强制性条文》B.施工图设计等设计文件C.与工程项目有关的推荐性标准D.建设工程承包合同E.建设工程监理委托合同正确答案：ABE参考解析：监理工作的主要依据是：（1）法律法规及工程建设标准（2）建设工程勘察设计文件（3）建设工程监理合同及其他合同文件[多选题]13.依据《民事诉讼法》规定，法官助理、书记员、司法技术人员、翻译人员、鉴定人、勘验人适用审判人员回避的有关规定。A.法官助理B.书记员C.司法技术人员D.翻译人员E.定损员正确答案：ABCD参考解析：依据《民事诉讼法》规定，法官助理、书记员、司法技术人员、翻译人员、鉴定人、勘验人适用审判人员回避的有关规定。[多选题]14.《劳动合同法》规定，被派遣者被劳务派遣单位派遣后，用工单位应当履行的义务包括()。A.执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护B.告知