第六章建设工程施工合同

第六章建设工程施工合同合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同的法律依据第二章：合同主体2.1甲方（项目业主）信息2.2乙方（施工单位）信息2.3主体资格与资质要求第三章：工程概况3.1工程名称与地点3.2工程规模与特性3.3工程承包范围第四章：工程质量与验收标准4.1工程质量要求4.2验收标准与程序4.3质量保证期限第五章：工程费用与支付5.1工程费用构成5.2支付方式与时间节点5.3费用调整机制第六章：工程进度与延期6.1工程进度计划6.2进度监控与调整6.3延期责任与处理第七章：材料与设备供应7.1材料与设备要求7.2供应责任与时间7.3材料与设备的质量检验第八章：施工安全管理8.1安全生产责任8.2安全管理措施8.3事故处理与报告第九章：工程变更与签证9.1工程变更的程序9.2变更费用的确定9.3工程签证的管理第十章：违约责任10.1违约情形的界定10.2违约责任的承担10.3赔偿范围与计算方法第十一章：合同变更、中止与终止11.1合同变更的条件与程序11.2合同中止与恢复11.3合同终止的条件与后果第十二章：争议解决12.1争议解决的方式12.2争议解决的程序12.3法律适用与管辖第十三章：不可抗力13.1不可抗力的定义13.2不可抗力的通知与证明13.3不可抗力的处理第十四章：保险与担保14.1工程保险的要求14.2工程担保的方式14.3保险与担保的责任范围第十五章：附加条款15.1附加条款的内容15.2附加条款的效力15.3附加条款的变更第十六章：签字栏16.1甲方签字16.2乙方签字16.3签订时间16.4签订地点合同编号：______第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工项目中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方承担的建设工程施工及与之相关的所有活动。1.3合同的法律依据本合同的订立、履行、变更、解除和争议解决均适用中华人民共和国法律。第二章：合同主体2.1甲方（项目业主）信息甲方名称：______地址：______法定代表人：______2.2乙方（施工单位）信息乙方名称：______地址：______法定代表人：______2.3主体资格与资质要求2.3.1甲方应具备合法的项目业主资格。2.3.2乙方应具备相应的施工资质和安全生产许可证。第三章：工程概况3.1工程名称与地点3.1.1工程名称：______3.1.2工程地点：______3.2工程规模与特性3.2.1工程规模：______3.2.2工程特性：______3.3工程承包范围3.3.1乙方承包的工程范围包括但不限于土建工程、安装工程等。第四章：工程质量与验收标准4.1工程质量要求4.1.1工程质量应符合国家及行业相关标准。4.1.2乙方应按照设计文件和技术规范施工。4.2验收标准与程序4.2.1工程验收应按照国家及行业相关验收标准执行。4.2.2验收程序包括初步验收、竣工验收等。4.3质量保证期限4.3.1工程质量保证期限自工程竣工验收合格之日起计算，期限为______年。第五章：工程费用与支付5.1工程费用构成5.1.1工程费用包括材料费、人工费、机械使用费等。5.1.2费用构成应详细列明，以确保双方对费用计算方式的理解一致。5.2支付方式与时间节点5.2.1甲方应按照合同约定的时间节点支付工程款项。5.2.2支付方式可以包括进度付款、分期付款等。5.3费用调整机制5.3.1如因设计变更等原因导致工程量增减，双方应协商调整工程费用。5.3.2费用调整应按照合同约定的计价方法和程序执行。第六章：工程进度与延期6.1工程进度计划6.1.1乙方应根据甲方要求和工程实际情况编制工程进度计划。6.1.2工程进度计划应经过甲方确认。6.2进度监控与调整6.2.1甲方有权对工程进度进行监控，并提出调整建议。6.2.2乙方应根据甲方的建议及时调整工程进度计划。6.3延期责任与处理6.3.1如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。6.3.2延期处理包括赶工、调整进度计划等措施。以上为合同前半部分的详细内容，后半部分将在后续提问中继续完善。第七章：材料与设备供应7.1材料与设备要求7.1.1乙方应使用符合设计要求和国家标准的材料与设备。7.1.2所有材料与设备必须具备相应的合格证书和检验报告。7.2供应责任与时间7.2.1乙方负责材料与设备的采购、运输和保管。7.2.2材料与设备的供应时间应满足工程进度计划的要求。7.3材料与设备的质量检验7.3.1乙方应确保材料与设备在进场前经过严格的质量检验。7.3.2甲方有权对材料与设备进行抽检，不合格材料与设备不得使用。第八章：施工安全管理8.1安全生产责任8.1.1乙方应严格遵守安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制。8.1.2乙方应承担因安全管理不善导致的事故责任。8.2安全管理措施8.2.1乙方应制定详细的安全管理措施和应急预案。8.2.2乙方应定期组织安全教育培训和应急演练。8.3事故处理与报告8.3.1发生安全事故时，乙方应立即采取措施控制事故扩大，并及时报告甲方和相关部门。8.3.2事故处理应遵循“四不放过”原则，查明原因，落实整改。第九章：工程变更与签证9.1工程变更的程序9.1.1任何工程变更应由甲方提出或经甲方同意，并以书面形式确定。9.1.2工程变更涉及的费用和工期调整应由双方协商确定。9.2变更费用的确定9.2.1变更费用应根据实际工程量和合同约定的计价方法计算。9.2.2乙方应在变更确定后______天内提出变更费用报告。9.3工程签证的管理9.3.1工程签证是工程变更和额外工作的正式记录，具有法律效力。9.3.2工程签证应由甲方授权代表和乙方代表共同签署。第十章：违约责任10.1违约情形的界定10.1.1违约情形包括但不限于未按期完工、工程质量不合格、违反合同约定等。10.1.2违约方应承担违约责任，并赔偿守约方因此遭受的损失。10.2违约责任的承担10.2.1违约方应根据违约情节，支付违约金或采取补救措施。10.2.2违约责任的承担方式应符合法律规定和合同约定。10.3赔偿范围与计算方法10.3.1赔偿范围包括守约方的直接损失、间接损失及相关费用。10.3.2赔偿金额的计算方法应公平合理，具体由双方协商确定。第十一章：合同变更、中止与终止11.1合同变更的条件与程序11.1.1合同变更应基于双方协商一致，不得违反法律法规和损害社会公共利益。11.1.2合同变更应以书面形式进行，并经双方授权代表签字确认。11.2合同中止与恢复11.2.1合同中止可在特定情况下发生，如不可抗力、一方严重违约等。11.2.2合同中止后，双方可根据情况恢复合同履行或协商终止合同。11.3合同终止的条件与后果11.3.1合同可在双方协商一致、工程完工、一方违约等情况下终止。11.3.2合同终止后，双方应根据合同约定和实际完成情况结算费用。第十二章：争议解决12.1争议解决的方式12.1.1双方应首先通过友好协商解决合同履行过程中出现的争议。12.1.2如协商不成，双方同意提交至______仲裁委员会进行仲裁。12.2争议解决的程序12.2.1争议解决应遵循公平、公正的原则，保障双方的合法权益。12.2.2争议解决程序应符合法律规定和合同约定。12.3法律适用与管辖12.3.1本合同的订立、解释、履行、变更、解除和争议解决均适用______法律。12.3.2双方同意由合同签订地的人民法院管辖。第十三章：不可抗力13.1不可抗力的定义13.1.1不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。13.2不可抗力的通知与证明13.2.1一方因不可抗力不能履行合同时，应及时书面通知对方，并提供相应证明。13.2.2不可抗力的通知应在知道或应当知道不可抗力情况发生后______小时内发出。13.3不可抗力的处理13.3.1不可抗力发生时，受影响一方可根据实际情况部分或全部免除责任。13.3.2双方应协商解决因不可抗力导致的合同履行问题。第十四章：保险与担保14.1工程保险的要求14.1.1乙方应为施工项目投保工程一切险和第三方责任险。14.1.2保险金额应足以覆盖工程价值和潜在的第三方责任风险。14.2工程担保的方式14.2.1乙方应提供履约保证金或履约保函作为工程履约的担保。14.2.2担保金额和形式应符合甲方的要求和相关法律规定。14.3保险与担保的责任范围14.3.1保险与担保应覆盖乙方在施工过程中可能产生的各类风险和责任。14.3.2责任范围应明确，确保在发生保险事故时能够得到及时有效的赔偿。第十五章：附加条款15.1附加条款的内容15.1.1双方可根据项目具体情况，协商确定附加条款。15.1.2附加条款可以包括特殊技术要求、环境保护措施等。15.2附加条款的效力15.2.1附加条款是本合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。15.2.2附加条款的解释应符合合同目的和双方的真实意愿。15.3附加条款的变更15.3.1附加条款的变更应遵循与合同正文相同的程序和要求。15.3.2变更后的附加条款应由双方授权代表签字确认。第十六章：签字栏16.1