2024HH集团建设工程项目合同管理制度

合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为进行__________（项目名称），经双方友好协商，就乙方承担该项目的施工建设事宜达成如下协议：第一条工程内容1.1本项目包括但不限于__________（具体工程内容）。1.2乙方应按照甲方的要求，按时完成施工，并保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。第二条工程进度及工期2.1乙方的施工期限自__________起至__________止。2.2乙方应按照甲方提供的施工计划和进度要求进行施工，如有特殊情况需提前或延后完成，应提前向甲方提出申请，并经甲方同意后方可调整。第三条工程质量3.1乙方应严格按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。3.2工程验收不合格的，乙方应负责返工、整改，并承担相应费用。第四条工程费用及支付4.1乙方的工程费用为__________元（大写：__________元整）。4.2甲方应按照双方约定的付款进度，及时向乙方支付工程款项。4.3乙方完成工程后，经甲方验收合格，甲方应在验收合格后的__________日内支付剩余工程款项。第五条违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照__________的标准向甲方支付违约金。5.2甲方未按照约定时间支付工程款项的，应按照__________的标准向乙方支付滞纳金。第六条争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且剩余工程款项支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守国家的法律法规，双方应保证合同内容的合法性。如合同内容违反法律法规，应立即改正。解决办法为：立即调整合同内容，确保合法性。2.双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。如一方未履行或未完全履行合同义务，应承担违约责任。解决办法为：违约方应承担相应的违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。3.合同中的条款如有争议，双方应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。解决办法为：通过法律途径解决争议，如协商、调解、仲裁或诉讼等。4.合同的有效期为自双方签字（或盖章）之日起至工程验收合格且剩余工程款项支付完毕之日终止。如双方未在合同有效期内完成工程验收和支付剩余款项，合同将继续有效，直至完成验收和支付。解决办法为：双方应按照合同约定履行各自的义务，确保在合同有效期内完成工程验收和支付剩余款项。5.合同的履行过程中，如发生不可抗力因素，导致一方无法履行合同义务，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明。双方应协商解决不可抗力因素对合同履行造成的影响。解决办法为：根据不可抗力因素的影响，双方协商调整合同履行计划，或根据实际情况协商解决合同履行问题。法律名词及名词解释：1.甲方：指承担工程建设项目的法人或其他组织。2.乙方：指承担工程建设项目的施工单位。3.工程内容：指合同约定的建设项目包括的具体工程。4.工程进度：指工程建设的各个阶段和工作程序的实施顺序和时间安排。5.工程质量：指工程建设项目满足使用功能和美观要求的能力。6.工程费用：指完成工程建设项目的全部费用。7.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的金钱赔偿。8.滞纳金：指未按照约定时间支付款项的一方应支付给另一方的额外费用。9.争议解决：指通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径解决合同履行过程中产生的争议。10.不可抗力：指无法预见、无法避免并无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。应用场合：1.适用于甲方（如HH集团）与乙方（施工单位）之间的建设工程项目合同管理制度。2.可用于各类建设工程项目，包括但不限于房屋建筑、基础设施建设、装修改造等。3.适用于双方在工程建设过程中，明确各自权利、义务和责任，确保工程顺利进行。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致工程费用发生变化的，双方应协商调整合同价款。2.工程延期：如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照约定的标准向甲方支付违约金。如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任。3.工程验收：工程验收不合格的，乙方应负责返工、整改，并承担相应费用。直至验收合格为止。4.保密条款：双方应对合同内容、工程资料等信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。5.知识产权保护：双方同意，工程中所涉及的发明创造、技术秘密等知识产权，归甲方所有。乙方不得