2024年装修施工合同样本（二篇）

第8页共8页2024年装修施工合同样本超过30%的工程款项应在竣工验收当天结算，剩余5%的金额亦然。如增加工程项目，需签订项目变更表并全额支付100%的费用。若装饰工程有形市场另有规定，应按市场规定执行。六、其他事项1.甲方责任：（1）甲方需在开工前一天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明若干份，并进行现场交底。确保全部或部分房屋的施工无障碍，对遗留的家具、陈设等采取保护措施。同时，向乙方提供施工所需的水、电等必要条件，并详细说明使用注意事项。（2）负责施工期间与公共区域使用及邻里关系的协调工作。（3）如需改动原建筑结构或设计管线，需在所在地房管部门或物业管理部门办理审批手续，并承担相关费用。2.乙方责任：（1）乙方应参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。（2）指定专人作为乙方驻工地代表，负责合同执行，组织施工，确保工程质量、数量和工期，其行为视为乙方的同意。如更换代表，乙方需及时书面通知甲方。（3）未经甲方同意及相关部门批准，不得随意改动原有建筑的承重结构或公共设备管线。七、违约责任：1.因甲方原因导致工程延期开工或中途停工，甲方应赔偿乙方因此产生的损失，每延误一天，甲方支付乙方一定金额作为补偿；若甲方未按合同约定付款，每逾期一天，按逾期未付款的一定比例支付违约金。2.因乙方原因导致工程逾期竣工，每逾期一天，乙方应按甲方已付款的一定比例向甲方支付违约金。3.未经相关手续，甲方强行要求乙方改动原有建筑承重结构或公共设备管线，由此产生的损失或事故由甲方负责并承担相应责任。4.乙方擅自改动原有建筑承重结构或公共设备管线，由此产生的损失或事故（包括罚款）由乙方负责。八、纠纷解决方式：1.如因工程质量产生争议，双方可凭本合同文本和施工企业的统一发票，向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会申请调解，或向区、县建设行政主管部门或消费者协会投诉。2.若双方不愿通过协商、调解解决，或协商、调解未达成一致，可按照本合同约定，向指定的仲裁委员会申请仲裁，或向指定的人民法院提起诉讼。九、合同变更与解除：1.合同生效后，双方应严格遵守。如需变更合同内容，应经双方协商一致后，以书面形式签订补充协议。若需终止合同，提出终止方需以书面形式提出，支付合同总价款的一定比例作为违约金，并办理终止合同手续。2.施工过程中，任何一方提出终止合同，需以书面形式向对方提出，经双方同意办理清算手续，签订终止合同协议，视为本合同解除。十、其他约定：1.2.3.4.5.十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件视为合同的组成部分。甲方（签章）：_____________乙方（签章）：_____________委托代理人：_____________法定代表人：_____________住址：_____________委托代理人：_____________电话：_____________地址：_____________邮编：_____________电话：_____________邮编：_____________签订日期：______年____月____日签订地点：_____________2024年装修施工合同样本（二）修订后的文本：一、工程变更：所有变更需以书面形式确认，如有未在原合同中明确的额外费用，应由双方协商一致后确定。二、工程结算：结算详情见附件六《工程结算单》。三、工程保修期为一年。在工程款全部结算完毕后，甲、乙双方方可签订《工程保修单》（详情见附件七），保修期自竣工验收签字之日起计算。四、财务规定：双方所有款项往来应出具收据，工程结束后需提供正式发票。五、其他事项：1.甲方责任：（1）甲方需在开工前一天向乙方提供经物业管理部门确认的施工图纸或做法说明，并进行现场交底。确保房屋全部腾空或部分腾空，清除施工障碍物。对未完全腾空的房屋内留有的家具和陈设应采取保护措施，并提供施工所需的水、电等基本条件，同时说明使用注意事项。（2）负责处理施工期间可能影响公共区域使用或邻里关系的协调工作。（3）如需改动原建筑结构或设计管线，需在所在地房管部门或物业管理部门办理相关审批手续，并承担相应费用。2.乙方责任：（1）乙方应参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。（2）指定专人作为乙方工地代表，负责合同执行，组织施工，确保工程质量、数量和工期，处理乙方相关事务。如更换代表，乙方需提前书面通知甲方。（3）未经甲方书面同意及所在地房管或物业管理部门批准，不得改动原有建筑的承重结构或共用设备管线。六、违约责任：1.因甲方原因导致工程延期开工或中途停工，甲方应赔偿乙方因停工、窝工造成的损失，每延误一天，甲方支付乙方一定金额作为补偿；甲方未按合同约定支付款项，每逾期一天，按逾期未付款的一定比例支付违约金。2.乙方原因导致工程逾期竣工，每延误一天，乙方应按甲方已付款的一定比例支付违约金。3.未经相关手续，甲方强行要求改动原有建筑承重结构或共用设备管线，由此产生的损失或事故由甲方承担。4.乙方擅自改动原有建筑承重结构或共用设备管线，由此产生的损失或事故由乙方负责。七、争议解决：1.如因工程质量产生争议，双方可依据本合同文本和施工企业的统一发票，向无锡市建筑装饰协会家庭装饰委员会申请调解，或向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投诉。2.若双方不愿通过协商、调解解决，或协商、调解未达成一致，可依据本合同约定，向无锡市仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院提起诉讼。八、合同变更与解除：1.合同自双方签字生效（在有形市场签订的合同需经市场管理部门见证盖章）后，双方应遵守。任何一方要求变更合同内容，需经双方协商一致后，以书面形式签订补充协议。若需终止合同，提出终止方需书面提出，并按合同总价款的一定比例支付违约金，办理终止合同手续。2.施工过程中，任何一方提出终止合同，需以书面形式通知对方，经双方同意办理清算手续，签订终止合同协议，视为本合同解除。九、其他约定：_____________________________________。十、合同份数：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方（签字）：_____乙方（签字）：_____委托代理人：_____法定代表人：_____住址：_____地址：_____电话：_____电话：_____邮编：_____