监理工程师之合同管理综合练习试卷A卷附答案

监理工程师之合同管理综合练习试卷A卷附答案

单选题（共60题）1、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为（）。A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书【答案】B2、依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中正确的是（）。A.在到货5天前进行通知承包人B.承包人会同监理人共同进行验收C.要求提前交货时，承包人可以拒绝D.如承包人同意提前交货，由此增加的保管费用由承包人承担【答案】B3、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是()。A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包C.工程勘察任务的承包人可以是自然人D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位【答案】B4、建设工程合同应当采用书面形式，是（）的体现。A.合同标的的特殊性B.合同履行期限的长期性C.计划和程序的严格性D.合同形式的特殊要求【答案】D5、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中的定由（）投保为宜。A.发包人B.由其中一个承包人C.由多个承包人分别D.组成联合体【答案】A6、关于分包的说法错误的是（）。A.非主体、非关键性勘察或设计工作可以进行分包B.遵守招标文件中对分包内容限制性条件的规定C.接受分包的人就分包项目承担连带责任D.分包人应当就分包项目向招标人负责【答案】D7、施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4．998吨。施工单位应支付的货款为（）。A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【答案】A8、建设单位将自己的一批建筑设备抵押给银行，签订了抵押合同，但未办理抵押登记，下列说法正确的是（）。A.设备转移给银行占有B.抵押权自签订之日起设立C.因未办理抵押登记，抵押权尚未设立D.设立的抵押权能够对抗善意第三人【答案】B9、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。A.与承包单位承担连带赔偿责任B.与承包单位承担按份赔偿责任C.承包单位独自承担赔偿责任D.监理单位独自承担赔偿责任【答案】A10、实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位（），将建筑工程非主体部分的设计进行分包。A.必须通过公开招标方式B.必须通知邀请招标方式C.可以不通过招标方式D.只能通过协议方式【答案】C11、下列内容（）不属于合同协议书中应明确填写的内容。A.签约合同价B.合同工期C.质量标准D.争议解决方法【答案】D12、甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是()A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任【答案】D13、评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是()A.该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差B.该投标文件仍属于有效投标书C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清D.投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期【答案】D14、承包商按投标书中承诺的数量和型号的施工机械投放到施工中，工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商对此指示()A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，仍可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿【答案】D15、材料和通用型设备采购招标文件中，标包划分是（）。A.有利于提高经济效益B.有利于自身资质的不断完善C.有利于提高自身的利益和供货质量D.有利于吸引多家投标人参加竞争【答案】D16、下列措施可以避免食物中营养素流失的是（）。A.蔬菜先洗后切B.淘米的次数不要多C.发酵面食使用鲜酵母D.煮米粥加碱E.蔬菜先热烫再炒【答案】A17、大型工程设备的采购招标过程中，关于详细评审说法不正确的是（）。A.以评标价的高低比较投标书的优劣B.中标人一定是报价最低者C.投标人要按照招标文件内合同条款所列的付款条件报价D.货物到达施工现场的总费用有不同计算方式【答案】B18、监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。A.7B.14C.15D.28【答案】B19、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的试验报告格式要求是（）。A.加盖试验室公章并由试验负责人签字确认B.加盖试验室公章并由项目负责人签字确认C.加盖CMA章并由项目负责人签字确认D.加盖CMA章并由试验负责人签字确认【答案】D20、某工程项目由于异常恶劣的气候条件，导致施工单位工期拖延且产生费用损失，则（）。A.工期可以顺延，但费用不予补偿B.工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润C.工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿D.工期、费用、利润均不能补偿【答案】A21、依据监理合同示范文本规定，监理业务暂停期限超过半年以上时，监理人解除合同的程序为()A.发出终止合同通知，通知到达后的第14天合同终止B.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，合同终止C.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后35天内没有答复，合同终止D.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，发出第二份终止合同通’知，第二份通知发出后42天内没有答复，合同终止【答案】D22、建设工程勘察合同文本中内容，解释合同文件的优先由先到后顺序正确的是（）。A.中标通知书>投标函及投标函附录>发包人要求>专用合同条款B.合同协议书>发包人要求>专用合同条款>通用合同条款C.合同协议书>勘察费用清单>勘察纲要>发包人要求D.投标函及投标函附录>专用合同条款>通用合同条款>发包人要求；【答案】D23、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中的定由（）投保为宜。A.发包人B.由其中一个承包人C.由多个承包人分别D.组成联合体【答案】A24、下列哪种玻璃是由一级普通平板玻璃经风冷淬火法加工处理而成？()A.泡沫玻璃B.冰花玻璃C.钢化玻璃D.防辐射玻璃【答案】C25、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。A.只向发包人提交分包合同副本B.应向发包人和监理人提交分包合同副本C.应向监理人提交分包合同副本D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】B26、根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（）。A.直接与保险人协商一致后，通知发包人B.直接与保险人协商一致后，通知监理人C.应事先征得发包人同意，并通知监理人D.应事先征得监理人同意，并通知发包人【答案】C27、在建设工程材料设备采购合同中，关于分期交付买卖说法正确的是（）。A.购买的标的物要分批交付B.工程建设的工期较长时一般不用C.买受人如果对其中一批标的物解除，无法解除与之相关的已交付标的物D.买受人如果对其中一批标的物解除，无法解除与之相关的未交付标的物【答案】A28、根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】B29、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，由（）向行政管理部门报建申请。A.发包人B.勘察人C.发包人或勘察人D.发包人和勘察人【答案】A30、工程实践应用时，通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充细化的内容应与（）的条或款的序号一致。A.专用条款B.通用条款C.附录D.协议书【答案】B31、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人应承担的是()。A.其中6天的不利气候条件风险B.其余9天的不利气候条件风险C.停工15天的工期延误D.停工15天造成的费用损失【答案】B32、(2014年真题)根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担【答案】A33、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。A.协议书中的签约合同价格B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款C.中标通知书中的中标价格D.承包人的投标报价【答案】B34、根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件订立的协议称为（）。A.建设工程监理合同B.建设工程施工合同C.建设工程设计合同D.建设工程勘察合同【答案】D35、关于要约撤销的说法，正确的是()A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人【答案】B36、关于要约的说法，正确的是()A.要约必须以缔结合同为目的B.要约内容可以是不确定的C.要约的相对人必须是特定的人D.商业广告是要约【答案】A37、（2018年真题）招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。A.3B.5C.7D.10【答案】B38、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）前，以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起（）内作出答复；作出答复前将暂停招标投标活动。A.14日，7日B.10日，5日C.10日，3日D.14日，5日【答案】C39、根据《标准施工招标文件》，由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。A.否决其投标B.优先中标C.重新报价D.直接中标【答案】A40、关于建设工程设备采购合同中的开箱检验，说法正确的是（）。A.开箱检验包括对合同设备数量、质量及外观的检验B.买方承担卖方代表到场参加开箱检验的费用C.如果开箱检验时合同设备外包装与交货时一致，则检验中发现的合同设备与合同约定不符的情形，由卖方负责D.开箱检验的检验结果视为对合同设备质量的确认，但卖方此后仍承担质量保证责任【答案】C41、关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目B.两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争【答案】D42、固有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定（）为中标人。A.自己中意的候选人B.排名第一的中标候选人C.排名第二的中标候选人D.排名第三的中标候选人【答案】B43、应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料的是（）。A.监理工程师B.发包人C.设计单位D.勘察单位【答案】B44、根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（）。A.直接与保险人协商一致后，通知发包人B.直接与保险人协商一致后，通知监理人C.应事先征得发包人同意，并通知监理人D.应事先征得监理人同意，并通知发包人【答案】C45、某钢筋分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工。后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检验表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽。下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是()。A.工期和经济损失均由承包人承担B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期C.顺延合同工期，不补偿经济损失D.补偿经济损失并顺延合同工期【答案】A46、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A.3B.6C.9D.12【答案】B47、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，优先解释顺序仅次于合同协议书和合同条件的合同文件是（）。A.投标书B.工程量清单C.业主要求D.设计标准【答案】C48、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要【答案】B49、承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度，尤其要做好（）的质量检查。A.工程隐蔽后B.工程隐蔽中C.工程隐蔽前D.竣工验收【答案】C50、下列关于工程设计中标人根据合同约定完成中标项目的叙述，正确的是（）。A.中标人经招标人同意，可以分包中标项目的主体工作B.中标人分包中标项目的部分非主体工作，可以不经招标人同意C.中标人应当就分包项目向招标人负责D.分包人就分包项目与中标人向招标人承担按份责任【答案】C51、实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位（），将建筑工程非主体部分的设计进行分包。A.必须通过公开招标方式B.必须通知邀请招标方式C.可以不通过招标方式D.只能通过协议方式【答案】C52、FIDIC系列合同，《施工合同条件》中承包商的试验，工程师应提前至少（）小时将其参加试验的意向通知承包商。A.12B.24C.48D.72【答案】D53、以下关于设备采购招标的表述中，正确的是（）。A.对工程成套设备的供应，投标人应当是生产厂家B.一个生产厂家对同一品牌同一型号的材料和设备，可以委托多家代理商参加投标C.投标人应在文件里提供可供选择的备选方案D.报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等费用【答案】D54、根据《标准施工合同》，关于承包商违约解除合同后的说法正确的是（）。A.合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行委托他人施工B.发包人的扣留行为可免除承包人应承担的违约责任C.合同解除后，发包人不应暂停对承包人的一切付款D.承包人应在解除合同后7天内，依法办理转让手续【答案】A55、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是()A.建筑物B.施工工程技术C.施工工程款D.工程施工行为【答案】D56、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由（）承担。A.卖方B.买方C.卖方和买方D.材料生产厂家【答案】B57、合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。A.书面交底B.电子数据交底C.视听资料交底D.口头交底【答案】A58、关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是（）。A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失C.因超负荷造成的电气设备损失D.因自然磨损造成的设备损失【答案】A59、工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人正确的应对措施是()。A.继续停工等待工程师的指示B.向工程师再次发出请求复工的报告C.自行复工D.向发包人提交请求复工的报告【答案】C60、（）是根据建设项目的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。A.工程监理B.工程勘察C.工程设计D.工程施工【答案】C多选题（共45题）1、在施工安全管理中，安全事故处理程序包括()。A.通知B.及时采取减损措施C.停工D.报告E.复工【答案】ABD2、材料采购招标投标管理中，对投标人进行资格审查时主要考虑的因素包括（）。A.独立订立合同的能力B.相近材料的供货业绩C.完善的质量保证体系D.企业规模E.项目经理资格【答案】ABC3、依据FIDIC的《土木工程施工分包合同条件》规定，下列关于分包工程履约保函的表述中，正确的有()A.应由业主要求分包商提供B.应由工程师要求分包商提供C.应由承包商要求分包商提供D.应由承包商认可分包工程后退还分包商E.应在工程师颁发履约证书后退还分包商【答案】C4、下列选项中，可以作为抵押物的是（）A.土地所有权B.建设用地使用权C.交通运输工具D.有争议的财产E.被查封的财产【答案】BC5、材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可()确定交货地点。A.由双方协商B.由采购方自行C.按交易习惯D.由供货方自行E.按供货方所在地【答案】AC6、按照《建设工程质量管理条例》规定，最低保修期限为2年的工程有()A.地基基础工程B.电气管线工程C.设备安装工程D.装修工程E.屋面防水工程【答案】BCD7、根据《标准施工招标文件》，投标人须知包括（）。A.投标人的资格要求B.对工程分包的要求或限制C.投标有效期D.评标办法E.合同条款及格式【答案】ABC8、机电设备采购招标范围不属于伴随服务内容包括（）。A.提供合同约定的货物B.负责所供货的设备监造C.所供货物的运输D.所供设备的组装E.所供设备的试运行【答案】ABC9、(2014年真题)根据《标准施工招标文件》，标准施工合同附件的格式文件包括（）。A.合同协议书B.通用条款C.专用条款D.履约保函E.预付款保函【答案】AD10、发包人是总承包合同的一方当事人，对工程项目的（）有关重大事项的决定。A.投资资金B.实施负责投资支付C.项目建设D.建设工期E.材料设备【答案】BC11、（2019年真题）根据《英国工程施工合同文本》（ECC），属于核心条款的有（）。A.承包商的主要责任B.工期C.通货膨胀引起的价格调整D.法律的变化E.履约保证【答案】AB12、根据《标准施工合同》，承包人的管理中属于质量检查的内容的有（）。A.质量检查制度B.材料和设备的检验C.施工部位的检查D.现场工艺试验E.规范施工作业的操作程序【答案】BCD13、（2018年真题）关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有（）。A.项目建议书应由承包人完成B.设计依据的标准应由发包人提出C.发包人应为设计人提供现场服务D.设计合同的违约金属于法定而无需约定E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式【答案】BC14、因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人可能承担的责任包括（）。A.负法律责任B.免收直接受损失部分的勘察费C.负行政责任D.支付赔偿金E.吊销勘察机构资质【答案】ABD15、设计施工总承包合同，“承包人建议书”内容包括（）A.承包人的工程设计方案和设备方案的说明B.分包方案C.对发包人要求中的错误说明D.合同价款意见E.合同文件谈判内容【答案】ABC16、根据《标准施工合同》，关于监理人地位的说法，正确的有（）。A.监理人是受发包人委托的发包人代表B.监理人是受发包人聘请的管理人C.监理人属于施工合同履行管理的独立第三方D.监理人属于遵守发包人指示的发包人一方人员E.监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织【答案】B17、（2017年真题）建筑工程一切险中，保险人对（）原因造成的损失不负责赔偿。A.设计错误引起的损失和费用B.因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用C.外力引起的机械或电气装置的本身损失D.盘点时发现的短缺E.除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失【答案】ABD18、根据九部委发布的标准设计合同，以下有关设计审查的说法，正确的是（）。A.发包人接收设计文件之后，应当组织专家会进行审查B.发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天C.发包人逾期未做出审查结论，视为设计未通过发包人审查D.发包人审查后不同意设计文件的，设计人承担违约责任E.修改设计方案后重新进行审查的，审查期限重新起算【答案】B19、初步评审时，投标人（）的情形属于没有进行实质性响应，其投标将会被否决。A.投标保函的有效期不足B.单价计算结果和总价不一致C.没有提供资格证明文件D.有法定代表人的签字和盖章E.技术规格中响应虚假投标的【答案】AC20、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失，下列说法正确的是（）。A.监理单位与承包单位承担连带赔偿责任B.难以确定责任大小的，平均承担责任C.建设单位有权请求监理单位承担全部赔偿责任D.监理单位对建设单位要求承担全部赔偿责任的请求无权拒绝E.监理单位无权就实际承担责任超过自己责任份额的部分向承包单位追偿【答案】ABCD21、依据设计合同示范文本规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有()A.设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充B.发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用C.发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有资质的设计单位修改D.由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同E.在未签合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费【答案】ACD22、下列对建设工程开工日期的说法不正确的是（）。A.开工日期以开工通知发出的日期为准B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，开工日期仍以开工通知载明的开工日期为准C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工条件具备的时间为开工日期D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，开工日期以实际进场施工时间为准E.未发出开工通知的，应当综合考虑认定开工日期【答案】ABC23、下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有()。A.工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止B.工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止C.工程提前竣工，工程竣工日为保险责任终止日D.被保险人提前使用部分单位工程，不对保险单约定的责任期限产生影响E.被保险人提前使用部分单位工程，该部分工程的开始使用日为保险责任终止日【答案】AC24、卖方按合同约定交付全部合同设备后，应当同时提交的其他资料包括（）。A.卖方出具的交货清单正本一份B.买方签署的收货清单正本一份C.制造商出具的出厂质量合格证正本一份D.合同价格100%金额的增值税发票正本一份E.设备材料的组成清单【答案】ABCD25、根据《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任的原则包括()A.严格责任原则B.惩罚性原则C.过错推定原则D.公平责任原则E.补偿性原则【答案】AB26、按照FIDIC的《施工合同条件》规定，属于业主承担责任的风险有()A.承包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工B.分包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工C.因承包商施工原因造成的爆炸D.汇率变化E.法律变化【答案】D27、材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()A.双方签订的采购合同B.施工合同对材料的要求C.合同约定的质量标准D.合同未约定的推荐性质量标准E.双方当事人共同封存的样品【答案】AC28、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款勘察人有权要求发包人延长勘察周期和增加勘察费用的情形有（）。A.勘察人原因在施工场地造成第三方财产损失并导致勘察周期延长和费用增加B.由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候条件导致勘察周期延长和费用增加C.由于出现专用合同条款规定的不利物质条件导致勘察周期延长和费用增加D.采取有效措施保护勘察中发现的地下文物导致勘察周期延长和费用增加E.当地居民采取阻工方式要求增加征地补偿款导致勘察周期延长和费用增加【答案】CD29、下列财产不可以作为抵押物的有（）。A.以招标方式取得的荒地等土地承包经营权B.以公开协商方式取得的荒地等土地承包经营权C.耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权D.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位E.依法被查封、扣押、监管的财产【答案】CD30、根据《标准施工合同》，承包人的施工安全责任有()。A.赔偿工程对土地占用所造成的第三者财产损失B.编制施工安全措施计划C.制定施工安全操作规程D.配备必要的安全生产和劳动保护措施E.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失【答案】BCD31、关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有（）。A.项目建议书应由承包人完成B.设计依据的标准应由发包人提出C.发包人应为设计人提供现场服务D.设计合同的违约金属于法定而无需约定E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式【答案】BC32、建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，具备的特征包括（）。A.以转移材料设备的使用权为目的B.是双务合同C.是有偿合同D.是实践合同，需要交付材料设备合同才生效E.出卖人应当是材料设备的生产厂商【答案】BC33、关于暂估价和暂列金额的说法，错误的有（）。A.暂估价用于支付必然发生但暂时不能确定的金额B.暂列金额用于在签订协议书时不可预见变更的金额C.暂估价包括以计日工方式支付的款项D.暂估价属于签约合同价，而暂列金额不属于E.承包人不一定能够全部获得暂列金额的支付【答案】CD34、发包人逾期不支付工程价款时，关于建设工程价款优先受偿权的说法正确的是（）。A.工程质量不合格时不得主张该权利B.分包人可以主张该权利C.就逾期支付建设工程价款的利息.违约金.损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院应予支持D.该权利行使期限为3个月E.行使期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算【答案】A35、在FIDIC的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分