2024年建设工程施工合同综合单价1

2024年建设工程施工合同综合单价[1]合同目录第一章：总则1.1合同目的和法律依据1.2合同定义和术语解释1.3合同的适用范围和解释原则第二章：合同主体2.1甲方（发包方）资质和责任2.2乙方（承包方）资质和责任2.3第三方（如监理方）资质和责任第三章：工程概况3.1工程名称和地点3.2工程规模和主要特征3.3工程质量要求第四章：综合单价的确定4.1综合单价的定义和构成4.2综合单价的计算方法4.3综合单价的审核和确认第五章：合同价款和支付5.1合同总价款的确定5.2预付款和进度款的支付条件5.3合同价款的调整机制第六章：工程进度和延期6.1工程进度计划的制定和确认6.2工程进度的监控和调整6.3工程延期的条件和责任第七章：材料和设备供应7.1材料和设备的供应责任7.2材料和设备的质量标准7.3材料和设备的交付和验收第八章：施工管理8.1施工现场的管理规定8.2施工安全管理8.3施工环境保护第九章：工程质量与验收9.1工程质量标准和要求9.2施工过程中的质量控制9.3工程验收的条件和程序第十章：安全生产和职业健康10.1安全生产责任10.2职业健康保护措施10.3安全事故处理第十一章：工程变更和签证11.1工程变更的条件和程序11.2工程签证的管理11.3变更对合同价款的影响第十二章：违约责任12.1违约行为的定义12.2违约责任的承担12.3违约赔偿的计算方法第十三章：争议解决13.1争议解决的原则13.2协商和调解的方式13.3仲裁或诉讼的程序第十四章：合同的签订和生效14.1签订方的确认14.2签订时间和地点14.3合同的生效条件以上为合同目录，具体内容需根据实际情况进行详细撰写。第一章：总则1.1合同目的和法律依据本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工项目中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，并遵守相关法律法规。1.2合同定义和术语解释本合同中使用的术语，如"综合单价"、"工程进度"等，按照国家相关法律法规和行业标准进行解释。1.3合同的适用范围和解释原则本合同适用于所有与建设工程施工相关的活动，合同条款的解释应遵循公平、诚信的原则。第二章：合同主体2.1甲方（发包方）资质和责任甲方应具备相应的发包资质，并承担合同约定的责任。2.2乙方（承包方）资质和责任乙方应具备相应的承包资质，并承担合同约定的责任。2.3第三方（如监理方）资质和责任如合同中涉及第三方，第三方应具备相应的资质，并承担相应的责任。第三章：工程概况3.1工程名称和地点工程名称为：，地点位于：。3.2工程规模和主要特征工程规模包括建筑面积、结构类型等，主要特征为：______。3.3工程质量要求工程质量应符合国家及行业相关标准，具体标准为：______。第四章：综合单价的确定4.1综合单价的定义和构成综合单价包括人工费、材料费、机械使用费等，具体构成为：______。4.2综合单价的计算方法综合单价的计算应根据工程量清单和市场价格，具体方法为：______。4.3综合单价的审核和确认综合单价由乙方提出，经甲方审核确认后生效。第五章：合同价款和支付5.1合同总价款的确定合同总价款根据综合单价和工程量确定，总额为：______。5.2预付款和进度款的支付条件乙方应按合同约定支付预付款和进度款，具体支付时间和比例为：______。5.3合同价款的调整机制合同价款可根据工程变更和市场因素进行调整，调整程序为：______。第六章：工程进度和延期6.1工程进度计划的制定和确认乙方应根据合同要求制定详细的工程进度计划，并报甲方确认。6.2工程进度的监控和调整甲方应监控工程进度，如遇延误，乙方应及时调整并通知甲方。6.3工程延期的条件和责任如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第七章：材料和设备供应7.1材料和设备的供应责任乙方负责材料和设备的采购、运输和保管。7.2材料和设备的质量标准所有材料和设备应符合合同约定的质量标准。7.3材料和设备的交付和验收乙方应按照合同约定的时间和地点交付材料和设备，并经甲方验收。以上为合同前七章的详细内容，具体条款需根据实际情况进一步细化和完善。第八章：施工管理8.1施工现场的管理规定施工现场应遵守国家及地方的相关规定，保证施工安全和秩序。8.2施工安全管理乙方应制定并执行施工安全计划，确保人员和设备的安全。8.3施工环境保护乙方应采取措施，减少施工对环境的影响，包括噪音、粉尘控制等。第九章：工程质量与验收9.1工程质量标准和要求工程质量应符合国家及行业相关标准，乙方应保证工程质量。9.2施工过程中的质量控制乙方应建立质量管理体系，对施工过程进行质量监控。9.3工程验收的条件和程序工程完工后，乙方应组织初步验收，合格后报甲方进行最终验收。第十章：安全生产和职业健康10.1安全生产责任乙方应遵守安全生产法律法规，确保施工安全。10.2职业健康保护措施乙方应为施工人员提供必要的职业健康保护。10.3安全事故处理发生安全事故时，乙方应立即采取措施，并通报甲方。第十一章：工程变更和签证11.1工程变更的条件和程序工程变更应基于甲方需求，经双方协商一致，并按照变更程序执行。11.2工程签证的管理乙方提出工程变更时，应提交签证申请，经甲方审批后执行。11.3变更对合同价款的影响工程变更导致的合同价款调整，应按照双方协商的结果确定。第十二章：违约责任12.1违约行为的定义违约包括但不限于未按期完成工程、工程质量不符合约定等。12.2违约责任的承担方式违约方应根据违约情况，承担相应的赔偿责任或违约金。12.3违约赔偿的计算方法违约赔偿应根据实际损失、合同约定等因素确定。第十三章：争议解决13.1争议解决的原则争议解决应遵循公平、公正、及时的原则。13.2协商和调解的方式争议发生时，双方应首先通过协商或调解解决。13.3仲裁或诉讼的程序协商或调解不成时，可提交至约定的仲裁机构或法院解决。第十四章：合同的签订和生效14.1签订方的确认甲方（全称）：，乙方（全称）：。14.2签订时间和地点本合同于____年____月____日在____签订。14.3合同的生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。14.4合同文本本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。以上为合同剩余章节的详细内容，具体条款需根据实际情况进一步细化和完善。多方为主导时的，附件条款及说明在多方参与的建设工程施工合同中，明确各方的权利、义务和责任至关重要。以下是针对多方为主导时的合同附件条款及说明，以确保合同的顺利执行和工程的顺利完成。一、多方参与方的定义和角色1.1多方参与方包括甲方（发包方）、乙方（承包方）、丙方（监理方）、丁方（设计方）等。1.2各方应根据合同约定和工程实际需要明确各自的角色和职责。二、多方的权利和义务2.1各方应根据合同约定，享有相应的权利并履行相应的义务。2.2各方应相互协作，共同推进工程的顺利进行。三、多方的决策机制3.1多方参与的工程中，应设立明确的决策机制，包括但不限于投票、协商等方式。3.2决策机制应确保各方意见得到充分表达和考虑。四、多方的沟通和协调4.1应建立有效的沟通渠道，确保信息的及时传递和问题的及时解决。4.2定期举行协调会议，讨论工程进展和存在的问题。五、多方的责任分担5.1各方的责任应根据合同约定和各方的实际贡献进行分担。5.2责任分担应明确，避免在工程实施过程中出现权责不清的情况。六、多方的利益分配6.1利益分配应公平合理，各方应根据合同约定和实际贡献获得相应的利益。6.2分配方式可以是按比例分配、固定分配或其他双方协商一致的方式。七、多方的退出机制7.1应设立明确的退出机制，允许各方在特定条件下退出合同。7.2退出机制应包括退出的条件、程序和退出后的责任处理。八、多方的违约处理8.1违约行为包括未按时履行合同义务、未按约定支付款项等。8.2违约处理应公平合理，既要保护守约方的利益，也要给予违约方改正错误的机会。九、多方的争议解决9.1争议解决应遵循公平、公正、及时的原则。9.2争议解决方式包括协商、调解、仲裁或诉讼等。十、多方的保密义务10.1各方应对合同内容及工程实施过程中知悉的商业秘密和技术秘密承担保密义务。10.2保密期限应从合同签订之日起至合同履行完毕或双方另行约定的期限。十一、多方的附加条款11.1各方可根据具体情况，就合同未尽事宜作出附加条款。11.2附加条款应与主合同保持一致，不得与主合同相冲突。十二、多方的合同修订12.1合同修订应遵循公平、合理的原则，充分考虑各方的意见和利益。12.2合同修订应经过各方协商一致，并以书面形式确认。十三、多方的工程监督13.1应设立工程监督机制，确保工程质量和进度符合合同要求。13.2监督机制可以包括定期检查、第三方评估等方式。十四、多方的风险管理14.1应建立风险管理机制，识别、评估和应对工程实施过程中可能出现的风险。14.2风险管理应包括风险预防、风险控制和风险应对措施。十五、多方的工程保险15.1应为工程投保必要的保险，如工程一切险、第三方责任险等。15.2保险的范围和额度应根据工程的风险评估确定。十六、多方的工程档案管理16.1应建立工程档案管理制度，确保工程文件的完整性和可追溯性。16.2工程档案应包括设计文件、施工记录、验收报告等。十七、多方的工程移交17.1工程完工后，乙方应按照合同约定将工程移交给甲方。17.2移交时应提供完整的工程档案和相关技术资料。以上附件条款及说明旨在为多方参与的建设工程施工合同提供更加明确和具体的指导，确保合同的顺利执行和各方利益的平衡。各方在签订主合同的同时，应认真阅读并理解本附件条款及说明，确保在合同履行过程中遵守相关规定。附件及其他补充说明一、附件列表：附件一：参与各方的详细资质证明文件。附件二：工程详细设计方案及施工图纸。附件三：工程量清单及综合单价分析表。附件四：施工进度计划表及关键节点说明。附件五：材料和设备的质量标准和验收程序。附件六：安全生产和环境保护措施的详细规定。附件七：工程变更、签证及价款调整的申请表格和流程。附件八：工程保修服务承诺书及保修期内的维修流程。附件九：违约责任条款的具体执行细则。附件十：争议解决机制的操作流程和时限要求。二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于未按合同约定时间完成工程、工程质量不符合约定标准、未按期支付合同款项等。违约行为的认定应基于合同条款、实际履约情况及相关证据，必要时可由第三方权威机构进行鉴定。三、法律名词及解释：不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。连带责任：指多方参与时，任一方违约可能导致其他方承担相应的责任。履约保证：指为确保合同履行，各方提供的保证金、保函或其他形式的保证。优先权：在合同履行过程中，某些权利或利益可能具有优先实现的权利。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：首选解决争议的方式，各方应本着公平、诚信的原则进行。调解：由第三方中立机构或个人协助解决争议。仲裁：根据合同约定，将争议提交至仲裁委员会，按照仲裁规则进行裁决。诉讼：在其他方式无法解决争议时，可向有管辖权的法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：生效条件：合同自各方授权代表签字盖章之日起生效。变更程序：合同变更需经各方协商一致，并以书面形式确认。解除程序：一方严重违约或不可抗力导致合同无法履