2024陕西省建设工程施工合同

合同编号：__________合同各方：甲方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供建设工程施工服务事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：________________1.5工程预算：________________第二条合同价格2.1双方确认，本工程的合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。2.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交施工预算，甲方在收到预算后____个工作日内进行审核确认。第三条工期3.1双方确认，本工程的工期为____个月。3.2乙方应按照约定的工期完成施工，如有特殊情况需延长工期，乙方应提前____天向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。第四条质量标准4.1乙方应按照国家标准、行业标准和地方标准以及甲方的要求进行施工，保证工程质量。4.2工程验收合格标准：________________第五条付款方式及进度5.1双方确认，本工程的付款方式为进度付款，具体付款比例和付款时间如下：（1）工程进度达到____%，支付工程款的____%；（2）工程进度达到____%，支付工程款的____%；（3）工程验收合格后，支付剩余的工程款。5.2乙方在收到甲方付款后，应向甲方提供等额的发票。第六条违约责任6.1乙方未按照约定的工期完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×逾期天数×____%。6.2甲方未按照约定时间付款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×逾期天数×____%。第七条争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________注意事项及解决办法：1.合同双方应确保填写在合同中的信息真实、准确、完整，如有虚假信息，一经发现，乙方应承担相应的法律责任。解决办法：甲方有权要求乙方提供相关证明文件，乙方应积极配合。2.合同双方应按照约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。解决办法：受损方有权要求违约方承担违约金、损害赔偿等责任。3.合同双方应严格按照国家法律法规、行业标准和地方标准进行施工，确保工程质量。解决办法：甲方有权要求乙方进行整改，如乙方整改后仍不符合要求，甲方有权终止合同。4.合同双方应按照约定的付款方式和进度支付款项，如一方未按约定支付，应承担违约责任。解决办法：受损方有权要求违约方支付违约金、损害赔偿等责任。5.合同双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法：双方可委托律师协助处理争议，如有必要，可以向法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担业主角色的一方，负责委托乙方进行工程建设。2.乙方：指合同中承担施工角色的一方，负责按照甲方的要求进行工程建设。3.合同总价：指双方约定的工程建设的总费用。4.工期：指双方约定的工程建设的完成时间。5.质量标准：指双方约定的工程质量的要求，包括国家标准、行业标准和地方标准等。6.违约金：指一方违约时，按照约定向另一方支付的赔偿金。7.损害赔偿：指一方因违约行为导致另一方遭受损失时，违约方应承担的赔偿责任。8.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。应用场合：1.适用于陕西省内的各类建设工程项目，包括但不限于住宅、商业、工业、公共设施等施工工程。2.适用于甲方作为业主，乙方作为具有相应资质的施工单位，双方就施工服务达成协议的情况。补充条款：1.环境保护条款：双方应遵守国家环保法规，确保施工过程中不对环境造成污染，并承担相应的环保责任。2.安全施工条款：乙方应严格按照国家安全生产法规进行施工，确保施工安全，防止事故发生。3.知识产权保护条款：双方应尊重并保护对方的知识产权，不得侵犯对方的商标、专利、著作权等权益。4.保密条款：双方应对合同内容和双方商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。5.不可抗力条款：双方应共同承担因不可抗力因素导致合同无法履行或部分履行的责任。6.保险条款：乙方应购买并维持必要的保险，如建筑工程保险、工人意外伤害保险等，以保障施