2024电厂改造工程保温施工合同_第1页
2024电厂改造工程保温施工合同_第2页
2024电厂改造工程保温施工合同_第3页
2024电厂改造工程保温施工合同_第4页
2024电厂改造工程保温施工合同_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________地址:法定代表人:联系电话:地址:法定代表人:联系电话:鉴于承包商具备电厂改造工程保温施工的专业资质和能力;双方本着平等自愿、诚实守信的原则,经充分协商,就工程保温施工事项达成如下协议:一、工程内容1.1工程名称:2024电厂改造工程保温施工1.2工程地点:__________1.3工程规模:__________1.4工程质量标准:__________二、合同价格2.1本合同总价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。2.2合同价款支付方式:(1)合同签订后五个工作日内,业主支付合同总价款的30%作为预付款;(2)工程进度达到50%时,业主支付合同总价款的30%;(3)工程验收合格后,业主支付合同总价款的20%;(4)剩余的20%作为质量保证金,自工程验收合格之日起一年内无质量问题一次性支付给承包商。三、合同工期3.1合同约定的工期为__________天。3.2承包商若因自身原因导致工程延期,应按合同约定向业主支付违约金。四、施工要求4.1承包商应按照业主提供的施工图纸、技术规范和标准进行施工;4.2承包商应保证施工过程中的人员安全和工程质量;4.3承包商应承担因施工原因导致的第三人损害赔偿责任。五、质量保证5.1承包商应对施工的保温工程质量负责,自工程验收合格之日起一年内,如出现质量问题,承包商应及时予以修复或按约定承担责任;5.2业主有权对施工过程和工程质量进行监督、检查,承包商应予以配合。六、违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任;6.2承包商如未按照约定完成工程,应支付违约金,违约金为合同总价款的10%。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;7.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为__________年;8.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________法定代表人(签名):__________法定代表人(签名):__________签订日期:__________年__________月__________日注意事项及解决办法:1.合同的签订和生效:确保合同由双方有权签署人代表签字或盖章。核实双方提供的信息(如地址、法定代表人等)是否准确无误。合同应在双方协商一致后签署,并确保所有附件和附录都已准备妥当。解决办法:如发现签字人无权签署或信息有误,应立即与对方沟通更正,并在更正后重新签署合同。2.工程内容和施工要求:确保施工图纸、技术规范和标准清晰明确,双方无歧义。承包商应严格按照约定进行施工,不得擅自变更。解决办法:定期召开会议,确认工程进度和质量,如有变更应通过书面协议进行确认。3.合同价格和支付方式:确保预付款、进度付款和质量保证金的支付比例和时间点符合双方约定。注意支付凭证的保存,以便后续的审计和核对。解决办法:建立明确的支付流程和记录系统,确保支付与合同条款相符。4.工期和违约责任:注意工期延误的情况,以及违约金的计算和支付。解决办法:设置工期监控机制,一旦发现延误,立即启动违约金计算和支付流程。5.质量保证和监督:确保工程质量符合约定标准。注意监督和检查的频率,以及质量问题的记录和处理。解决办法:建立质量监控体系,对发现的问题进行记录并迅速采取措施予以解决。6.争议解决:注意选择合适的争议解决方式,如友好协商或诉讼。解决办法:在合同中明确争议解决机制和法院管辖权,必要时寻求专业法律咨询。法律名词及名词解释:1.甲方:指合同中承担买方或委托方角色的当事人。2.乙方:指合同中承担卖方或服务提供方角色的当事人。3.法定代表人:指代表法人在法律上行为的自然人。4.合同总价款:指合同约定完成工程后,乙方应得的全部支付金额。5.预付款:指合同签订后,甲方提前支付给乙方的合同总价款的一部分。6.进度付款:指根据工程进度,甲方按照约定支付给乙方的合同总价款的一部分。7.质量保证金:指为确保工程质量,甲方在工程验收合格后保留的一部分合同总价款。8.违约金:指一方未履行合同约定义务时,应向另一方支付的金钱赔偿。9.工期:指合同约定的工程完成时间。10.争议解决:指当合同双方在履行合同过程中发生分歧时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。应用场合:1.电厂改造工程2.保温施工项目3.建筑工程合同签订4.工程质量保证协议5.工程进度管理6.合同违约处理7.工程款项支付与结算8.争议解决与法律诉讼补充条款:1.工程变更条款:当工程范围、规模、质量标准等发生变化时,双方如何进行变更和调整。2.不可抗力条款:对于因不可抗力因素导致工程延误或的情况下,双方的责任和义务。3.保险条款:要求承包商购买相应的保险,如建筑工程保险、雇主责任保险等。4.保密条款:对合同内容和双方商业秘密进行保密的约定。5.知识产权保护条款:明确工程设计、技术等知识产权的归属和使用权限。6.环境保护条款:要求承包商在施工过程中遵守相关环保法规,保障环境安全。7.安全防护条款:对施工过程中的人员安全和设备保

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论