2024年标准建设工程施工合同示范文本

2024年标准建设工程施工合同示范文本合同目录第一章：合同协议书1.1合同名称及编号1.2工程概况1.3合同协议书的法律效力第二章：合同当事人2.1发包人信息2.2承包人信息2.3其他参与方信息第三章：工程范围和内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程质量要求第四章：合同价格及支付方式4.1合同价格4.2预付款及进度款支付4.3工程竣工结算第五章：工程进度5.1工程开工日期5.2工程进度计划5.3进度变更和延误处理第六章：工程质量与验收6.1工程质量标准6.2施工过程中的质量控制6.3工程竣工验收第七章：工程变更与签证7.1工程变更的程序7.2工程变更的计价原则7.3工程签证的管理第八章：工程安全与环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护措施8.3事故报告与处理第九章：工程材料与设备9.1材料与设备的供应9.2材料与设备的质量标准9.3材料与设备的验收第十章：工程保修与维护10.1保修期限与范围10.2保修责任与义务10.3维护与保养第十一章：合同违约责任11.1违约情形11.2违约责任的承担11.3违约责任的免除与减轻第十二章：合同争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3法律适用第十三章：合同的变更、解除与终止13.1合同变更的条件与程序13.2合同解除的条件与程序13.3合同终止的情形与后果第十四章：合同的签订14.1签约方14.2签约时间14.3签订地点14.4合同的份数与保存第一章：合同协议书1.1合同名称及编号本合同名称为《2024年标准建设工程施工合同示范文本》，编号为：______。1.2工程概况本工程名称为______，地点位于______，工程规模及主要特征为______。1.3合同协议书的法律效力本合同协议书经双方签字盖章后，即具有法律效力，双方应严格遵守。第二章：合同当事人2.1发包人信息发包人名称为______，地址为______，法定代表人为______。2.2承包人信息承包人名称为______，地址为______，法定代表人为______。2.3其他参与方信息如有监理单位、设计单位等其他参与方，其信息分别为______。第三章：工程范围和内容3.1工程范围本工程范围包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。3.2工程内容具体工程内容包括______。3.3工程质量要求工程质量应符合国家标准及行业规范，具体要求为______。3.3.1质量标准工程质量应达到______标准。3.3.2质量保证措施承包人应采取______等措施确保工程质量。第四章：合同价格及支付方式4.1合同价格本工程合同总价为人民币______元。4.2预付款及进度款支付发包人应于合同签订后______个工作日内支付预付款______元，进度款按______支付。4.3工程竣工结算工程竣工验收合格后，双方应进行结算，结算方式为______。4.3.1结算原则结算应遵循______原则。4.3.2结算争议处理结算过程中如有争议，双方应按______方式解决。第五章：工程进度5.1工程开工日期工程开工日期为______年______月______日。5.2工程进度计划承包人应根据合同要求，制定并提交工程进度计划，经发包人确认后执行。5.3进度变更和延误处理如遇进度变更或延误，承包人应及时通知发包人，并提出解决方案。5.3.1进度变更程序进度变更应经______程序后执行。5.3.2延误责任因承包人原因导致工程延误，应承担______责任。第六章：工程质量与验收6.1工程质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准，具体标准为______。6.2施工过程中的质量控制承包人应建立健全质量管理体系，对施工过程进行严格控制。6.3工程竣工验收工程竣工后，应由发包人组织验收，验收合格后双方签署验收报告。6.3.1验收条件工程竣工验收应满足______条件。6.3.2验收程序验收应按照______程序进行。第七章：工程变更与签证7.1工程变更的程序工程变更应由发包人提出，经双方协商一致后执行。7.2工程变更的计价原则工程变更的计价应遵循______原则。7.3工程签证的管理工程签证应由发包人或其授权代表签署，作为合同变更的依据。7.3.1签证的申请承包人需提出签证申请，并附上相关证明材料。7.3.2签证的审批发包人应在收到签证申请后______个工作日内完成审批。第八章：工程安全与环境保护8.1安全生产责任承包人应遵守安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制度。8.2环境保护措施承包人应采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响。8.3事故报告与处理发生安全事故或环境事件时，承包人应立即报告并采取应急措施。8.3.1事故报告程序安全事故发生后，承包人应按照______程序报告。8.3.2事故处理责任事故处理过程中，发包人和承包人应承担______责任。第九章：工程材料与设备9.1材料与设备的供应承包人负责工程所需材料与设备的采购、运输和保管。9.2材料与设备的质量标准所有材料与设备应符合设计要求和国家质量标准。9.3材料与设备的验收材料与设备到场后，应由发包人或监理单位进行验收。9.3.1验收标准材料与设备验收应符合______标准。9.3.2验收程序验收应遵循______程序进行。第十章：工程保修与维护10.1保修期限与范围工程竣工验收合格后，承包人应提供______年的保修服务。10.2保修责任与义务在保修期内，承包人应对工程质量问题负责。10.3维护与保养承包人应指导发包人进行工程的维护与保养。10.3.1维护指南承包人应提供______作为维护指南。10.3.2保养责任发包人应按照指南进行工程的定期保养。第十一章：合同违约责任11.1违约情形包括但不限于未按期支付款项、未按期完工、工程质量问题等。11.2违约责任的承担违约方应根据合同条款和相关法律规定承担违约责任。11.3违约责任的免除与减轻不可抗力情况下，违约责任可部分或全部免除。11.3.1不可抗力的定义不可抗力指______。11.3.2违约责任免除程序违约方应按照______程序申请免除责任。第十二章：合同争议解决12.1争议解决方式争议发生时，双方应首先通过协商解决。12.2争议解决程序协商不成时，可提交至约定的仲裁机构或法院。12.3法律适用本合同争议解决适用______法律。12.3.1仲裁机构双方同意将争议提交至______仲裁委员会。12.3.2法院管辖或向______人民法院提起诉讼。第十三章：合同的变更、解除与终止13.1合同变更的条件与程序合同变更应基于双方协商一致，并以书面形式确认。13.2合同解除的条件与程序合同可在符合______条件下由一方提出解除。13.3合同终止的情形与后果合同终止后，双方应按照______处理未尽事宜。13.3.1终止通知一方提出终止合同，应提前______通知对方。13.3.2终止后结算合同终止后，应进行______。第十四章：合同的签订14.1签约方本合同由以下双方签订：发包人______，承包人______。14.2签约时间本合同签订时间为______年______月______日。14.3签订地点本合同签订地点为______。14.4合同的份数与保存本合同一式______份，发包人和承包人各执______份，具有同等法律效力。14.4.1合同备案合同签订后，应向______备案。14.4.2合同效力合同自双方签字盖章之日起生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自修改或解除。多方为主导时的，附件条款及说明在建设工程施工合同中，当存在多方参与时，合同条款的设置及执行将更为复杂。为确保工程顺利进行，明确各方的权利与义务，特制定以下附件条款及说明：一、多方参与的定义与角色1.1多方参与指在施工合同中，除了传统的发包人和承包人外，还包括监理单位、设计单位、材料供应商等。1.2各方应明确其在合同中的角色和责任，并在合同附件中予以明确。二、多方的权利与义务2.1各方应根据其角色享有相应权利并承担相应义务。2.2权利与义务的具体内容应在合同附件中详细列明。三、多方的决策机制3.1多方参与时，应建立有效的决策机制，确保合同的变更、解除等重大事项能够得到及时、合理的处理。3.2决策机制应明确各方的表决权和决策程序。四、多方的沟通与协调4.1各方应建立有效的沟通渠道，确保信息的及时传递和问题的及时解决。4.2协调各方利益，避免因信息不对称或误解导致的冲突。五、多方的违约责任5.1明确各方违约的情形及相应的违约责任。5.2违约责任应与各方的权利和义务相匹配，确保公平合理。六、多方的争议解决6.1争议发生时，各方应首先通过协商解决。6.2协商不成时，可按照合同约定的争议解决方式进行处理。七、多方的保密义务7.1各方应对合同内容及在合同履行过程中知悉的商业秘密予以保密。7.2保密义务应在合同附件中明确，并规定违反保密义务的法律责任。八、多方的合同变更与解除8.1合同变更与解除应遵循公平、公正的原则，保护各方的合法权益。8.2变更与解除的程序和条件应在合同附件中明确规定。九、多方的合同备案与公示9.1根据法律法规的要求，合同可能需要进行备案或公示。9.2备案与公示的责任方、程序和要求应在合同附件中明确。十、多方的合同效力10.1合同及其附件对所有参与方具有同等的法律效力。10.2合同附件与合同正文不一致时，应以合同正文为准。十一、多方的合同期限与续签11.1合同期限应根据工程的实际需要确定，并在合同附件中明确。11.2合同续签的条件、程序和要求应在合同附件中规定。十二、多方的附加条款12.1各方可根据实际情况在合同附件中增加特别约定。12.2特别约定应不违反法律法规，且不损害其他方的合法权益。十三、多方的合同解释13.1合同及其附件的解释权属于合同各方。13.2对合同及其附件的解释应遵循公平、合理的原则。十四、多方的合同生效14.1合同及其附件自各方签字盖章之日起生效。14.2合同生效后，各方应按照合同约定履行各自的权利和义务。十五、多方的合同份数与保存15.1合同及其附件的份数应根据参与方的数量确定，并在合同附件中明确。15.2各方应妥善保存合同及其附件的副本，以备不时之需。以上附件条款及说明旨在为多方参与的建设工程施工合同提供更为详细和全面的指导，确保合同的顺利执行和各方权益的保护。各方在签订合同时应仔细阅读并理解附件条款及说明的内容，确保其符合各方的意愿和利益。附件及其他补充说明一、附件列表：附件一：参与方详细信息表，包括各方名称、地址、联系方式及代表人信息。附件二：决策机制细则，明确各方的表决权和决策程序。附件三：沟通与协调流程图，展示各方沟通的流程和协调机制。附件四：违约责任细则，列出违约情形及相应的违约责任。附件五：争议解决流程图，展示协商、调解、仲裁或诉讼的具体步骤。附件六：保密协议，明确各方的保密义务和违反保密义务的法律责任。附件七：合同变更与解除细则，规定变更与解除的条件、程序和法律后果。附件八：合同备案与公示指南，指导各方如何进行合同备案和公示。附件九：合同期限与续签细则，明确合同期限的确定和续签的条件、程序。附件十：特别约定记录表，记录各方的特别约定内容。二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于逾期支付款项、未按约定时间或标准完成工程、违反工程质量要求等。违约行为的认定应基于合同条款、相关法律法规以及行业惯例，必要时可由第三方专业机构进行鉴定。三、法律名词及解释：建设工程施工合同：指发包人与承包人之间就施工工程的完成达成的法律协议。不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。连带责任：指两个或两个以上的债务人对同一债务承担全部偿还责任的情形。监理单位：指由发包人委托，对施工过程进行监督管理的第三方专业机构。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：争议发生后，各方首先应通过友好协商解决。调解：协商不成时，可请求相关行业组织或第三方进行调解。仲裁：调解无效时，各方同意提交至合同约定的仲裁委员会进行仲裁。诉讼：仲裁未能解决争议或合同未约定仲裁条款时，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：生效条件：合同自各方签字盖章之日起生效。变更程序：合同变更需经各方协商一致，并以书面形式确认。解除程序：合同解除应遵循合同约定的条件和程序，解除后应