2024年工程劳务分包合同模板专业指导规范

2024年工程劳务分包合同模板专业指导规范本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方定义1.2乙方定义1.3工程定义1.4劳务分包定义2.合同范围及工程内容2.1工程范围2.2劳务分包内容3.合同价格及支付方式3.1合同价格3.2支付方式3.3价格调整4.工程进度及工期4.1工程进度4.2工期延误4.3工期提前5.劳务人员管理5.1劳务人员配备5.2劳务人员培训5.3劳务人员工资福利6.质量及验收标准6.1质量要求6.2验收标准6.3质量问题处理7.安全及环境保护7.1安全要求7.2环境保护要求7.3安全事故处理8.违约责任8.1甲方违约8.2乙方违约9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径10.合同的变更和解除10.1合同变更10.2合同解除11.合同的终止11.1合同终止条件11.2合同终止后的处理12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄露后果13.合同的生效、失效及续约13.1合同生效条件13.2合同失效条件13.3合同续约14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3争议管辖14.4合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方定义甲方是指根据本合同约定，承担合同义务的法人或其他组织，具有工程项目的所有权和决策权。1.2乙方定义乙方是指根据本合同约定，承担劳务分包义务的法人或其他组织。1.3工程定义工程是指根据本合同约定，由甲方委托乙方进行劳务分包的工程项目。1.4劳务分包定义劳务分包是指乙方根据甲方的要求，按照约定的工程范围和质量标准，完成甲方工程项目中的施工劳动力的提供和管理。第二条合同范围及工程内容2.1工程范围工程范围包括甲方工程项目中的土建施工、安装工程、装修工程等具体施工内容。2.2劳务分包内容劳务分包内容包括乙方向甲方提供所需的施工劳动力、施工工具、施工材料等，并负责施工现场的卫生和安全。第三条合同价格及支付方式3.1合同价格合同价格为人民币元整（大写：人民币元整），具体金额根据工程范围和工程量进行计算。3.2支付方式甲方按照乙方实际完成的工作量，按照约定的支付周期和支付比例，向乙方支付合同价款。3.3价格调整合同价格在合同履行期间如有变动，双方可协商进行价格调整，并签订补充协议。第四条工程进度及工期4.1工程进度工程进度按照甲乙双方约定的时间表进行，乙方应保证按照进度要求完成工程。4.2工期延误如乙方原因导致工期延误，乙方应按照约定的违约责任承担相应的违约责任。4.3工期提前如乙方提前完成工程，甲方应按照约定的提前完成奖励条款给予乙方奖励。第五条劳务人员管理5.1劳务人员配备乙方应按照工程需求和甲方要求，配备足够的施工人员，并保证施工人员的技能和素质。5.2劳务人员培训乙方应对施工人员进行必要的培训和安全教育，确保施工人员了解工程要求和施工安全规范。5.3劳务人员工资福利乙方应按时足额支付施工人员的工资和福利，并依法为施工人员缴纳社会保险。第六条质量及验收标准6.1质量要求乙方应按照甲方要求和国家标准，保证工程的质量，确保工程达到约定的质量标准。6.2验收标准工程验收标准按照国家和行业的相关法律法规、规范和标准进行。6.3质量问题处理如工程出现质量问题，乙方应负责修复，并承担修复费用和甲方因此产生的损失。第八条违约责任8.1甲方违约如甲方未按约定支付合同价款，或未履行合同约定的其他义务，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为合同金额的5%。8.2乙方违约如乙方未按约定完成工程，或工程质量不符合约定，乙方应承担违约责任，修复工程缺陷，并支付甲方因此产生的损失。第九条争议解决9.1协商解决双方应通过友好协商，解决履行合同过程中发生的争议。9.2调解解决如协商不成，双方可向工程所在地的民间调解组织申请调解。9.3仲裁解决如调解不成，任何一方均可向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁。9.4法律途径如仲裁不成，任何一方均有权向工程所在地的法院提起诉讼。第十条合同的变更和解除10.1合同变更双方同意，可以通过书面形式变更本合同的部分条款。10.2合同解除如因不可抗力或其他约定情形导致合同无法履行，双方可以解除合同，解除合同的责任根据实际情况承担。第十一条合同的终止11.1合同终止条件本合同在工程验收合格，甲方支付完毕合同价款后终止。11.2合同终止后的处理合同终止后，乙方应按照甲方的要求，妥善处理与工程相关的剩余事宜。第十二条保密条款12.1保密内容双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或解除之日止。12.3泄露后果如一方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约方应承担赔偿责任。第十三条合同的生效、失效及续约13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同失效条件本合同在履行完毕、双方解除合同关系后失效。13.3合同续约如双方同意续约，可以签订续约合同，并明确续约后的权利义务。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方可请求延期或部分免除履行合同的责任。14.2法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。14.3争议管辖双方约定，本合同争议的管辖法院为工程所在地的法院。14.4合同附件本合同附件包括：工程图纸、工程量清单、施工方案等与合同履行相关的文件。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸：包括工程的整体布局、结构设计、施工细节等内容，用以指导施工过程。2.工程量清单：详细列出工程所需的材料、工程量及价格等信息，作为合同价格计算的依据。3.施工方案：包括施工工艺、施工步骤、施工周期等内容，用以指导施工过程。4.施工人员名单：列出乙方提供的施工人员名单，包括姓名、职务、技能等信息。5.施工进度计划：详细列出工程施工的各个阶段及时间安排，用以监控施工进度。6.质量检验标准：包括工程质量的检验方法、检验标准等内容，用以确保工程质量。7.安全防护措施：列出工程施工期间的安全防护措施，用以保障施工现场的安全。8.材料采购合同：如有乙方负责材料采购，需提供材料采购合同作为附件。9.劳务分包合同：如有其他劳务分包商参与施工，需提供劳务分包合同作为附件。10.其他相关文件：包括双方在合同履行过程中约定的其他文件，如变更协议、补充协议等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：未按约定支付合同价款：甲方应支付违约金，违约金为合同金额的5%。未履行合同约定的其他义务：甲方应承担违约责任，赔偿乙方因此产生的损失。2.乙方违约行为及责任认定：未按约定完成工程：乙方应修复工程缺陷，并支付甲方因此产生的损失。工程质量不符合约定：乙方应承担修复费用，并支付甲方因此产生的损失。未按约定提供施工人员：乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同金额的5%。示例说明：假设甲方未按约定支付合同价款，乙方可以要求甲方支付违约金，违约金为合同金额的5%。如果甲方未履行合同约定的其他义务，如提供施工所需材料，导致乙方无法按期完成工程，乙方可以要求甲方承担违约责任，赔偿因此产生的损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的权利和义务。3.违约金：指一方违约时，向另一方支付的定额赔偿金。4.损失