2024年石油化工项目施工合同规范格式

2024年石油化工项目施工合同规范格式本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3付款方式第四条施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3延期违约责任第五条工程质量5.1质量标准5.2质量检验5.3质量争议处理第六条材料和设备6.1材料和设备供应6.2材料和设备验收第七条施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理第八条知识产权保护8.1知识产权归属8.2侵权责任第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限第十条违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约第十一条争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决第十二条合同的变更和解除12.1变更条件12.2解除条件第十三条合同的转让13.1转让条件13.2转让程序第十四条附则14.1合同的生效14.2合同的终止14.3合同的份数第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称：____________1.1.2发包人地址：____________1.1.3发包人法定代表人：____________1.1.4发包人授权代表：____________1.2承包人1.2.1承包人名称：____________1.2.2承包人地址：____________1.2.3承包人法定代表人：____________1.2.4承包人授权代表：____________第二条工程概况2.1工程名称：____________2.2工程地点：____________2.3工程规模：____________2.4工程内容：____________第三条合同价格3.1合同总价：____________3.2价格调整：3.2.1价格调整的条件：____________3.2.2价格调整的程序：____________3.2.3价格调整的方式：____________3.3付款方式：3.3.1付款条件：____________3.3.2付款期限：____________3.3.3付款方式：____________第四条施工期限4.1施工开始日期：____________4.2施工结束日期：____________4.3延期违约责任：4.3.1延期违约的条件：____________4.3.2延期违约的处罚：____________第五条工程质量5.1质量标准：____________5.2质量检验：5.2.1检验标准：____________5.2.2检验程序：____________5.2.3检验机构：____________5.3质量争议处理：5.3.1争议解决方式：____________5.3.2争议解决的期限：____________第六条材料和设备6.1材料和设备供应：6.1.1供应商名称：____________6.1.2供应材料和设备清单：____________6.1.3供应时间：____________6.2材料和设备验收：6.2.1验收标准：____________6.2.2验收程序：____________6.2.3验收机构：____________第八条知识产权保护8.1知识产权归属：8.1.1发包人拥有工程设计、施工图纸、技术规范等相关知识产权。8.1.2承包人拥有施工过程中产生的工艺、技术、方法等知识产权。8.2侵权责任：8.2.1如承包人的施工行为侵犯了第三方的知识产权，由承包人承担相应的法律责任。8.2.2如发包人的设计、技术规范等侵犯了第三方的知识产权，由发包人承担相应的法律责任。第九条保密条款9.1保密内容：9.1.1合同双方在合同签订过程中和合同执行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。9.2保密期限：9.2.1双方对对方的保密信息承担保密义务，自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第十条违约责任10.1发包人违约：10.1.1发包人未按照合同约定履行义务的，应当承担违约责任。10.1.2发包人迟延支付合同价款的，应当按照迟延支付部分金额的每日千分之五支付违约金。10.2承包人违约：10.2.1承包人未按照合同约定履行义务的，应当承担违约责任。10.2.2承包人迟延完成工程的，应当按照迟延完成部分工程造价的每日千分之五支付违约金。第十一条争议解决11.1协商解决：合同双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2调解解决：协商不成的，可以请求第三方进行调解。调解不成的，按照合同约定的仲裁条款进行仲裁。11.3仲裁解决：11.3.1双方同意将合同争议提交__________仲裁委员会进行仲裁。11.3.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十二条合同的变更和解除12.1变更条件：12.1.1合同履行过程中，因不可抗力或双方同意的其他原因，可以变更合同。12.1.2变更合同的内容，应当采用书面形式，并由双方签字盖章确认。12.2解除条件：12.2.1合同履行过程中，发生不可抗力致使合同无法履行，双方可以解除合同。12.2.2双方同意解除合同的，应当采用书面形式，并由双方签字盖章确认。第十三条合同的转让13.1转让条件：13.1.1合同一方经对方同意，可以将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。13.1.2转让合同应当采用书面形式，并由双方签字盖章确认。13.2转让程序：13.2.1转让方应当向对方通知转让事宜，并提交转让协议。13.2.2对方应当在收到转让通知后十五日内未提出异议，视为同意转让。第十四条附则14.1合同的生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的终止：合同履行完毕或者合同解除之日起，合同终止。14.3合同的份数：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：施工技术规范附件三：材料和设备供应清单附件四：付款计划表附件五：施工进度计划附件六：质量检验标准和方法附件七：保密协议附件八：知识产权声明附件九：仲裁条款确认书附件的详细要求和说明：附件一：工程设计图纸本附件应包括工程的详细设计图纸，包括但不限于建筑图纸、管道布置图、电气图纸等，以供承包人根据图纸进行施工。附件二：施工技术规范本附件应包括施工过程中应遵守的技术规范和要求，包括但不限于施工工艺、材料要求、安全标准等。附件三：材料和设备供应清单本附件应详细列明所需材料和设备的名称、型号、数量、质量标准等，以便承包人按照清单进行采购或接收。附件四：付款计划表本附件应详细列明合同价款的支付计划，包括付款的时间、金额和条件等，以便双方明确付款安排。附件五：施工进度计划本附件应详细列明工程的施工进度计划，包括各个阶段的开始和结束时间，以便双方监控工程进度。附件六：质量检验标准和方法本附件应包括工程质量检验的标准和方法，包括但不限于检验的项目、检验频率、检验机构等。附件七：保密协议本附件应详细列明双方在合同履行过程中应保守的秘密信息，包括但不限于商业秘密、技术秘密等，并明确保密期限。附件八：知识产权声明本附件应明确发包人和承包人各自拥有的知识产权，以及双方对对方知识产权的尊重和保护。附件九：仲裁条款确认书本附件应确认双方同意将合同争议提交仲裁委员会进行仲裁，并明确仲裁委员会的选择等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发包人未按照合同约定支付价款的。2.发包人未按照合同约定提供施工条件的。3.承包人未按照合同约定完成工程的。4.承包人未按照合同约定支付价款的。5.承包人未按照合同约定提供材料的。6.承包人未按照合同约定进行施工的。违约责任认定：1.发包人违约的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.承包人违约的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：如发包人未按照合同约定支付价款，属于违约行为。根据合同约定，发包人应承担违约金的责任，违约金为迟延支付部分金额的每日千分之五。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利