2024年钢结构工程施工合同范例（二篇）

第5页共5页2024年钢结构工程施工合同范例____合同内容改写________一、质量等级与合同价款____1.____质量等级____：本工程钢结构制作安装质量等级评定为合格。2.____合同价款____：乙方以包工包料形式承担本工程钢结构制作安装任务，严禁转包。工程价款依据工程总造价一次性确定，如遇设计图纸变更，则相应调整变更部分造价。____二、合同文件及解释顺序____本工程合同由以下文件构成，其解释顺序如下：1.工程承包合同2.工程补充合同3.工程设计变更4.工程联系单5.工程签证____三、合同文件使用的标准与适用法律____1.____适用法律____：本合同文件遵循国家及相关建设工程的法律法规。2.____适用标准与规范____：本工程执行《钢结构工程施工及验收规范》及其他政府相关规定。____四、图纸____乙方负责委托设计并及时提交全套图纸供甲方审核确认。____五、甲方驻工地代表____甲方委派[具体姓名]同志为驻工地代表，全权代表甲方行使权力与职责。乙方需无条件接受其指令。甲方代表及其委派人员在职责范围内发出的书面指令和签证，均视为甲方意见的有效表达。____六、乙方驻工地代表____乙方委派[具体姓名]为驻工地代表，负责现场施工管理工作。乙方代表及其委派人员在职责范围内发出的书面资料，均视为乙方意见的有效表达。____七、甲方工作____1.甲方需在开工前完成现场清理，确保三通一平（水电路通、施工场地平整），以保障乙方顺利开工。2.甲方负责按合同约定支付工程款。3.甲方为乙方提供进出道口的临时通行证。____八、乙方工作____乙方需按照甲方要求的时间组织工程技术人员熟悉图纸、采购材料并组织生产。____九、进度计划____双方应遵照协商一致的工期要求进行施工。____十、工程预付款、工程款支付及结算____双方约定：主材进场后，甲方支付工程款总价的30%；工程竣工验收后，保留工程总价款的5%作为质保金（一年后验收合格支付），其余款项一次性付清。____十一、保修____1.____保修内容与范围____：乙方承包范围内的全部工程内容及因乙方施工质量问题导致的其他问题均属保修范围。2.____保修期限____：[具体期限]。在保修期内，乙方对施工质量问题负责免费维修；保修期外或非因乙方责任导致的维修费用由甲方承担。双方可另行签订保修细则协议。____十二、争议解决____双方应严格履行合同条款，以友好合作的态度处理合同期间出现的问题，避免争议。若发生争议，按以下原则处理：1.首先由双方上级主管部门进行调解，调解期间合同继续执行。2.如接受调解结果，应在调解后2天内执行；不接受或调解结果无法执行时，任一方可在调解后7天内提请工程所在地工商行政管理机关仲裁；对仲裁结果不满可诉诸法院。____十三、违约责任____违约方需依据经济合同法承担违约责任，并向对方支付违约金。____十四、安全施工与文明施工____1.乙方需严格遵守安全生产规定，施工期间发生的工伤事故由乙方负责。2.乙方应对员工进行安全、文明施工教育，并严格执行相关文明施工规定。违反规定导致的费用及损失由乙方承担。____十五、不可抗力____因不可抗力导致的工期延误和工程损失，双方应另行协商处理。____十六、合同生效与终止____本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满时终止。____十七、合同份数____本合同一式四份，甲乙双方各执两份。____甲方信息____-盖章：_____-地址：_____-法定代表人：_____-授权代理人：_____-日期：_________乙方信息____-盖章：_____-地址：_____-法定代表人：_____-授权代理人：_____-日期：_____2024年钢结构工程施工合同范例（二）本工程价款的计算方式确定为按工程总造价一次性明确，若设计图纸发生变更，则仅对变更部分的造价进行相应调整。关于安全措施与技术措施，乙方需负责提供技术方案，该方案需经由相关专家评审，并获得甲方的批准与认可。____合同文件及其解释顺序条款如下____：本工程合同体系由以下文件构成，其解释顺序亦遵循此列：1.工程承包合同2.工程补充合同3.工程设计变更文件4.工程联系单5.工程签证记录____合同文件适用的法律与标准规范条款如下____：本合同文件受国家及与建设工程相关的所有法律法规的约束。在标准与规范方面，本工程应严格遵循《钢结构工程施工及验收规范》以及政府颁布的其他相关规定。____图纸条款明确如下____：乙方承担设计委托任务，并需及时提交全套图纸供甲方审核确认。____甲方驻工地代表条款规定____：甲方特此委派某同志作为驻工地代表，该代表全权代表甲方行使权力与职责。乙方必须无条件接受并执行其发出的所有书面指令与签证，这些均视为甲方意见的有效表达。____乙方驻工地代表条款规定____：乙方亦需委派驻工地代表，并负责现场施工的具体管理。该代表及其委派人员在工程施工中发出的所有书面资料，均视为乙方意见的有效表达。____甲方工作责任条款明确如下____：1.甲方需在开工前完成现场清理工作，确保三通一平（水电路通、施工场地平整）以支持乙方顺利开工。2.甲方负责按照合同约定支付工程款。3.甲方应向乙方提供进出施工区域的临时通行证。____乙方工作责任条款明确如下____：乙方需根据甲方要求的时间节点，组织工程技术人员熟悉图纸、采购材料并组织生产。____进度计划条款规定____：双方应依据协商一致的工期要求推进施工。____工程预付款、工程款支付及结算条款如下____：双方约定，当主材进场时，甲方需支付工程款总价的____%；工程竣工验收后，保留工程总价款的____%作为质保金（该质保金在一年后验收合格时支付），并结清剩余尾款。____保修条款明确如下____：保修内容涵盖乙方承包范围内的所有工程内容，以及因乙方施工质量问题导致的其他事项。保修期限具体为（此处需填写具体期限）。在保修期内，乙方需对施工质量问题提供免费维修服务；保修期外或非因乙方责任导致的维修费用由甲方承担。双方可另行签订保修细则协议。____争议解决条款规定____：双方应严格遵守合同条款，并秉持友好合作精神处理合同期间的问题，以减少争议与纠纷。若发生争议，可遵循以下原则处理：1.首先由双方上级主管部门进行调解。在一方提出调解要求后的____天内，双方应继续履行合同。2.若双方接受调解结果，则应在调解作出后____天内执行。若对调解结果不满或一方不执行导致调解结果无法实施，任一方可在调解作出____天后向本工程所在地工商行政管理机关申请仲裁；若不接受仲裁结果，可请求法院判决。____违约条款明确如下____：任何一方违约均应按《经济合同法》的原则承担违约责任，并向对方支付违约金。____安全施工与文明施工条款规定____：乙方必须严格执行上级部门的安全生产规定，对因施工造成的工伤事故负责。乙方还需做好员工的安全与文明施工教育，并严格遵守上级部门的文明施工规定；否则，因此产生的一切费用及损失由乙方承担。____不可抗力条款规定____：因不可抗力导致的工期延误与工程损害，双方应另行协商处理方案。____合同的生效与终止条款明确如下____：本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满时终止。____合同份数条款规定____：本合同一式四份，甲乙双方各执两份。甲方（盖章）：_____乙方（盖章）：_____地址：_____地址