2024年钢结构工程施工承包合同参考模板（三篇）

第7页共7页2024年钢结构工程施工承包合同参考模板一、施工延误原因1.频繁发生的不当施工操作；2.合同约定的预付款、工程进度款或代购材料差价款未按期拨付，进而影响施工进度；3.遭遇人力不可抗拒的自然灾害或其他不可抗力因素，导致工期延误。二、双方职责界定1.乙方提供的所有主要原材料、设备、构配件及半成品，必须依据相关规定提供质量合格证明，或经检验合格后，方可用于工程项目中；2.甲方提供的同类物资亦需附带质量合格证明，方可用于施工。若需对材料进行变更或替代使用，必须事先获得原设计单位的书面同意，并通知甲方派驻代表进行签证确认后，方可实施；3.隐蔽工程在未经甲方派驻代表检查、验收并签章前，不得进行下一道工序的施工；4.乙方需依据质量验评标准，对工程进行分项、分部和单位工程质量的评定，并及时将单位工程质量的评定结果报送甲方及质量监督站。在单位工程结构完工时，应联合甲方、质量监督站进行结构中间验收；5.若乙方在施工过程中发生质量事故，应立即向甲方派驻代表及当地建筑工程质量监督站报告。一般质量事故的处理结果需送交甲方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，则需经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究确定，并经设计建设单位签证后实施；6.工程竣工后，乙方需按照规定对工程进行保修，保修期限自通过竣工验收之日起计算。三、施工与设计变更管理1.甲方提供的设计图纸、说明及相关技术资料，将作为施工的有效依据。开工前，甲方应组织设计交底和三方会审，形成会审纪要，作为施工的补充依据。承、发包双方均无权擅自修改上述资料；2.若在施工过程中发现设计存在错误或严重不合理之处，乙方应及时以书面形式通知甲方。甲方需会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方则按修改或变更后的设计文件进行施工。若因此产生额外费用（包括但不限于返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压等实际损失），由甲方负责，并相应调整合同造价；3.乙方在确保工程质量和不降低设计标准的前提下，可提出修改设计、优化工艺的合理化建议。经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实施，其节约的价值按国家规定进行分配；4.若甲方需进行设计变更，必须由原设计单位出具正式修改通知书和修改图纸，乙方方可依据此进行施工。对于重大修改或增加造价的情况，双方需另行协商，并在取得投资落实证明、技术资料设计图纸齐全后，乙方方可实施。四、工程验收流程1.竣工工程验收将依据国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》以及国务院有关部门制定的竣工验收规定、施工图纸及说明书、施工技术文件等为依据进行；2.在工程施工过程中，地下工程、结构工程等必须具备隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工后，其质量需经当地质量监督部门检验合格，甲方应及时办理验收签证手续；3.工程经竣工验收合格后，甲方方可使用；4.在规定的保修期内，因施工造成的任何质量事故和质量缺陷，乙方应负责无偿保修。五、违约责任界定（一）乙方责任：1.若工程质量不符合合同规定，乙方需负责无偿修理或返工。因修理或返工导致逾期交付的，乙方还需偿付逾期违约金；2.若工程未能按合同规定的工期交付使用，将依据合同中关于工期顺延的条款进行归责。（二）甲方责任：1.若甲方未能按照合同规定履行自身责任，除竣工日期可相应顺延外，还需赔偿乙方因此遭受的实际损失；2.若工程中途停建、缓建或因设计变更及设计错误导致返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，并赔偿乙方因此遭受的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失；3.若工程未经验收，甲方擅自提前使用或擅自动用，由此产生的质量或其他问题，由甲方自行承担责任；4.若乙方验收通知书送达指定日期后甲方不进行验收，将按规定偿付逾期违约金；5.若甲方未按合同规定拨付工程款，将依据银行有关逾期付款办法的规定，按延付金额的日利率支付乙方赔偿金。六、纠纷解决机制双方应严格遵守本合同各项条款。若发生争议且协商不成时，可按以下方式之一解决：1.向工程所在地仲裁机关申请仲裁；2.向工程所在地人民法院提起诉讼。七、附2024年钢结构工程施工承包合同参考模板（二）五、双方义务1、乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品，应按相关规定提供质量合格证明，并在使用前通过检验合格；2、甲方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品，同样需具备质量合格证明，若进行材料变更或代用，需经原设计单位书面同意，并由甲方代表签证后方可使用；3、隐蔽工程在下一道工序开始前，需经甲方代表检查、验收并签章；4、乙方应按质量评价标准对工程进行分项、分部和单位工程质量评定，并及时将结果送交甲方和质量监督站。结构工程完工时，应与甲方、质量监督站共同进行结构中间验收；5、施工中若出现质量事故，乙方应及时报告甲方代表及当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果须送甲方和质量监督站备案，重大事故的处理方案须经设计、质量监督站、甲方等单位共同商定，并经设计建设单位书面确认后执行；6、工程竣工后，乙方应按规定进行保修，保修期自工程通过竣工验收之日起计算。六、施工与设计变更1、甲方提供的设计图纸、说明和技术资料为施工有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审，形成的会审纪要作为施工补充依据，甲乙双方均不得擅自修改；2、施工中发现设计错误或严重不合理之处，乙方应书面通知甲方，由甲方协调设计等相关单位确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改后的文件施工。由此增加的费用由甲方承担，并调整合同造价；3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，可提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或相关技术部门同意后实施，节省的价值按国家规定分配；4、甲方需要设计变更，必须由原设计单位出具正式修改通知和修改图纸，乙方在接到通知后方可实施。重大变更或增加造价时，需另行协商，在取得投资落实证明、技术资料和设计图纸齐全时，乙方方可实施。七、工程验收1、竣工工程验收依据国家颁发的相关规定、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》以及_____部门的竣工验收规定及施工图纸、说明书、施工技术文件进行。2、地下工程、结构工程的隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录应完整。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方应及时办理验收签证手续。3、工程未经竣工验收，甲方不得擅自使用，否则由此产生的质量问题由甲方承担责任。4、工程保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期内因施工造成的质量问题，乙方应无偿保修。八、违约责任乙方责任：1、工程不符合合同约定的质量标准，乙方应负责无偿修理或返工，因此导致的逾期交付，乙方应支付逾期违约金。2、工程不能按合同规定的工期交付，应按合同中关于工期顺延的条款承担相应责任。甲方责任：1、未按合同规定履行自身责任，除竣工日期顺延外，还应赔偿乙方的实际损失。2、工程中途停建、缓建或因设计变更、设计错误导致的返工，甲方应采取措施弥补损失，并赔偿乙方因此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自启用，由此产生的质量或其他问题，由甲方承担责任。4、未在乙方提交的验收通知书规定的时间内进行验收，甲方应支付逾期违约金。5、未按合同规定支付工程款，应按银行关于逾期付款的规定支付乙方赔偿金。九、争议解决方式如合同任一方违反规定，双方应首先通过协商解决；协商不成，按以下第（__）项方式处理：1、向工程所在地_____机关申请调解；2、向工程所在地人民法院提起诉讼。十、其他条款1、本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。2、本合同自双方代表签字并加盖公章或合同专用章后生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。3、合同签订后，甲乙双方如需修改，经双方协商一致后，可签订补充协议作为本合同的补充部分。甲方（盖章）：法定代表人：授权代表（签字）：联系电话：____年____月____日乙方（盖章）：法定代表人：授权代表（签字）：联系电话：____年____月____日2024年钢结构工程施工承包合同参考模板（三）____技术资料与施工依据____一、技术资料作为施工的有效依据，在开工前，由发包方负责组织设计交底及三方会审，并据此形成会审纪要，该纪要作为施工的补充依据。承包方与发包方均无权擅自修改上述资料及纪要。二、施工过程中，若发现设计存在错误或显著不合理之处，承包方应立即以书面形式通知发包方。发包方需及时联合设计等相关单位，共同研究并确定修改意见或变更设计文件。承包方则依据修改或变更后的设计文件进行施工。若因此产生额外费用（包括但不限于返工损失、停工、窝工、人员与机械设备调迁费用、材料构配件积压的实际损失），均由发包方承担，并相应调整合同造价。三、承包方在确保工程质量和不降低设计标准的前提下，可提出修改设计、优化工艺的合理化建议。经发包方、设计单位或相关技术部门同意后，方可实施。由此产生的节约价值，将按照国家相关规定进行分配。四、发包方若需进行设计变更，必须由原设计单位出具正式修改通知书及修改图纸，承包方方可据此执行。对于重大修改或涉及造价增加的情况，双方需另行协商，并在取得投资落实证明、技术资料及设计图纸齐全后，承包方才可实施。____第八条工程验收____一、竣工工程验收将依据国家颁布的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》以及国务院相关部门制定的竣工验收规定，同时结合施工图纸、说明书及施工技术文件进行综合评判。二、在工程施工过程中，地下工程、结构工程等必须完成隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工后，需经当地质量监督部门检验合格，发包方应及时办理验收签证手续。三、工程通过竣工验收后，方可交付发包方使用。在规定的保修期内，因施工导致的任何质量事故或缺陷，承包方均应承担无偿保修责任。保修的具体条件、范围及期限，将遵循城乡建设环境保护部（84）城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。____第九条违约责任____承包方责任：1.工程质量不符合合同约定的，承包方需负责无偿修理或返工。因修理或返工导致工程逾期交付的，承包方还需支付逾期违约金。2.工程未能按合同约定的工期交付使用的，承包方需根据合同中关于建设工期提前或拖后的奖罚规定，支付逾期罚款。发包方责任：1.发包方未能按合同约定履行自身责任的，除竣工日期可相应顺延外，还需赔偿承包方因此遭受的实际损失。2.因工程中途停建、缓建或设计变更、设计错误导致的返工，发包方应采取有效措施弥补或减少损失，并赔偿承包方因此产生的停工、窝工、返工、倒运、人员与机械设备调迁、材料及构件积压等实际损失。3.工程未经验收，发包方擅自使用或提前动用的，由此产生的质量问题或其他问题，均由发包方自行承担。4.承包方送达验收通知书后，发包方在指定日期内不进行验收的，需按规定支付逾期违约金。5.发包方未按合同约定拨付工程款的，需按银行有关逾期付款办法的规定，每日支付延付金额万分之三的赔偿金给承包方。____第十条纠纷解决办法____双方因合同执行发生争议且协商不成的，可按以下第（_____）项方式解决：1.向经济合同仲裁机关申请仲裁；2.向人民法院提起诉讼。____第十一条附则____一、本合同一式____份，含附件____份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办银行、当地工商行政管理机关及建设主管部门备案。需办理鉴（公）证的合同，应送建筑所在地工商、公证部门办理鉴（公）证手续。二、本合同自双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章之日起生效；需办理鉴（公）证的，自鉴（公）证完成之日起生效。工程竣工验收符合要求且工程款结清后，本合同终止。三、本合同签订后，双方如需修改合同条款，应经协商一致后签订补充协议，作为本合同的补充合同。发包方（盖章）：_____承包方（盖章）：_____法定代表人（签章）：_____法定代表人（签章）：_____委托代理人（签章）：___