某电力公司2024年变电站建设施工合同

某电力公司2024年变电站建设施工合同本合同目录一览第一条合同主体与工程概况1.1发包方1.2承包方1.3工程地点1.4工程名称1.5工程规模1.6工程内容第二条合同金额与支付方式2.1合同金额2.2支付方式2.3支付进度2.4支付条件第三条合同工期3.1工期要求3.2工期延期3.3工期提前第四条施工质量与标准4.1施工质量要求4.2施工标准4.3质量验收第五条材料与设备供应5.1材料供应5.2设备供应5.3材料与设备验收第六条施工安全与环保6.1施工安全要求6.2安全事故处理6.3环保要求第七条合同变更与解除7.1合同变更7.2合同解除第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件10.2合同变更条件10.3合同解除条件第十一条合同的履行与监督11.1合同履行11.2监督管理第十二条信息与资料交换12.1信息交换12.2资料交换第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同解除14.4争议解决14.5合同修改与补充14.6合同的签署与备案第一部分：合同如下：第一条合同主体与工程概况1.1发包方营业执照号：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.2承包方营业执照号：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.3工程地点本合同工程位于____________________（具体地址）。1.4工程名称本合同工程名称为：____________________。1.5工程规模本合同工程规模为：____________________。1.6工程内容本合同工程内容包括：____________________。第二条合同金额与支付方式2.1合同金额本合同总价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。2.2支付方式2.3支付进度甲方按照乙方完成工程进度分阶段支付工程款，具体支付进度如下：____________________。2.4支付条件甲方支付工程款的条件如下：____________________。第三条合同工期3.1工期要求本合同工程计划开工日期为：____________________，计划竣工日期为：____________________。3.2工期延期乙方如因不可抗力等因素导致工程延期，应提前书面通知甲方，并说明延期原因及预计延期时间。甲方同意乙方的延期申请后，工期相应顺延。3.3工期提前乙方如提前完成工程，应提前书面通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后7个工作日内进行验收。如甲方验收合格，则按照实际完成日期支付工程款。第四条施工质量与标准4.1施工质量要求乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和相关规范进行施工，确保工程质量符合国家标准和行业规范。4.2施工标准4.3质量验收工程完成后，乙方应按照合同约定组织自检、验收。甲方应按照合同约定对工程进行验收。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。第八条违约责任8.1违约行为（1）工期延误；（2）工程质量不符合合同约定；（3）未经甲方同意，擅自变更工程内容；（4）其他违反合同约定的行为。8.2违约责任（1）工期延误：按照合同约定向甲方支付违约金；（2）工程质量不符合合同约定：乙方应负责整改，并承担整改费用；（3）未经甲方同意，擅自变更工程内容：乙方应按照甲方要求恢复原状，并承担相应费用；（4）其他违反合同约定的行为：根据合同约定承担相应责任。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构如双方无法通过协商解决争议，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同变更条件合同变更应由双方协商一致，并书面确认。10.3合同解除条件合同解除应由双方协商一致，并书面确认。第十一条合同的履行与监督11.1合同履行双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。11.2监督管理甲方有权对乙方施工过程进行监督管理，确保工程质量、进度和安全。第十二条信息与资料交换12.1信息交换双方应保持密切沟通，及时交换与工程相关的信息。12.2资料交换双方应按照合同约定交换施工图纸、技术文件、验收报告等相关资料。第十三条保密条款13.1保密内容双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。13.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。13.3违约责任如一方违反保密义务，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致一方无法履行合同，该方应立即通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力情况协商调整合同履行方案。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同解除一方如提前解除合同，应承担因此给另一方造成的损失。14.4争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。14.5合同修改与补充本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.6合同的签署与备案本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字（或盖章）后生效，并备案于甲方。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：某电力公司2024年变电站建设施工图纸附件二：某电力公司2024年变电站建设技术要求附件三：某电力公司2024年变电站建设相关规范附件四：某电力公司2024年变电站建设施工进度计划附件五：某电力公司2024年变电站建设材料供应清单附件六：某电力公司2024年变电站建设设备供应清单附件七：某电力公司2024年变电站建设施工安全措施附件八：某电力公司2024年变电站建设环保要求附件九：某电力公司2024年变电站建设质量验收标准附件十：某电力公司2024年变电站建设违约金计算公式附件的详细要求和说明：附件一：施工图纸应详细表示出变电站建设的各项内容，包括电气设备安装、线路布局、建筑结构等，图纸应加盖公章，并由乙方负责保管和使用。附件二：技术要求应详细规定变电站建设的各项技术指标，包括电气设备性能、施工工艺、材料要求等，技术要求应加盖公章，并由乙方负责保管和使用。附件三：相关规范应包括国家及行业标准、规范、规定等，乙方应按照规范要求进行施工，并保证工程质量符合规范要求。附件四：施工进度计划应明确列出工程各阶段的开始和结束时间，乙方应按照进度计划进行施工，如有延期应提前书面通知甲方。附件五：材料供应清单应详细列出工程所需材料的名称、规格、数量、质量要求等，乙方应按照清单要求进行材料采购，并保证材料质量符合合同要求。附件六：设备供应清单应详细列出工程所需的设备名称、规格、数量、质量要求等，乙方应按照清单要求进行设备采购，并保证设备质量符合合同要求。附件七：施工安全措施应包括施工现场安全管理、安全防护设施、安全培训等内容，乙方应按照措施要求进行施工，并保证施工现场安全。附件八：环保要求应包括施工现场环境保护、废弃物处理等内容，乙方应按照要求进行施工，并保证施工过程中的环保措施得到有效执行。附件九：质量验收标准应详细规定工程质量的验收方法和验收标准，乙方应按照标准进行自检和验收，甲方应按照标准对工程进行验收。附件十：违约金计算公式应明确违约金的计算方法和计算依据，乙方应按照公式计算违约金，并承担相应的违约责任。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.工期延误；2.工程质量不符合合同约定；3.未经甲方同意，擅自变更工程内容；4.未按照合同约定履行义务的其他行为。违约责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定向甲方支付违约金；2.工程质量不符合合同约定：乙方应负责整改，并承担整改费用；3.未经甲方同意，擅自变更工程内容：乙方应按照甲方要求恢复原状，并承担相应费用；4.未按照合同约定履行义务的其他行为：根据合同约定承担相应责任。示例说明：若乙方因自身原因导致工程工期延误，按照合同约定，乙方需向甲方支付违约金。具体金额可根据附件十中的违约金计算公式进行计算。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的权利和义务。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.质量验收：指对工程质量进行评估和认证的过程，包括自检、验收等。5.