建设工程施工合同范本简单2024年

建设工程施工合同范本简单2024年通用合同编号：__________甲方（发包方）：地址：联系人：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为建设工程的需要，同意乙方进行施工，经双方协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程内容1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程预算：__________第二条工程期限本工程自双方签订合同之日起，至工程竣工交付使用之日止。乙方应保证工程在约定的工期内完成。第三条工程质量3.1乙方应按照约定的标准、规范和设计图纸进行施工，保证工程质量。3.2工程质量的评定标准应按照国家和地方的相关规定执行。3.3工程验收不合格的，乙方应负责返工，直到验收合格为止。第四条工程费用4.1工程总价款为：__________元（大写：__________元整）。4.2乙方应按照约定的进度向甲方提交工程进度款申请，甲方应在收到申请后及时予以支付。4.3工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的工程结算资料，甲方应在收到资料后及时予以审核，并在审核无误后支付剩余款项。第五条施工要求5.1乙方应严格按照施工图纸和施工技术标准进行施工。5.2乙方应妥善保管施工场地，不得损坏场地内的公共设施和环境。5.3乙方应保证施工安全，采取必要的安全防护措施，确保施工人员的人身安全。第六条材料供应6.1甲方应按照约定的时间和数量向乙方供应施工材料。6.2乙方应妥善保管和使用甲方提供的材料，不得挪作他用。6.3甲方提供的材料质量不符合约定的，乙方有权拒绝使用，并要求甲方予以更换或者赔偿。第七条变更（1）工程设计变更；（2）工程量增减；（3）工程进度调整；（4）其他影响工程价款、工程质量、工程期限的情况。7.2双方应就变更事项签订书面协议，作为本合同的附件。第八条违约责任8.1乙方未按照约定的期限完成工程的，应当按照违约天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价款的千分之五。8.2甲方未按照约定的期限支付工程进度款的，应当按照违约天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应支付工程进度款的千分之五。8.3甲方未按照约定的期限支付工程结算款的，应当按照违约天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应支付工程结算款的千分之五。8.4一方违反合同约定，导致合同无法履行，应当承担相应的法律责任。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工交付使用之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.施工技术标准

3.工程预算明细表

4.工程进度计划

5.施工材料供应清单

6.工程变更协议

7.违约金计算公式二、违约行为及认定：

1.乙方未按约定期限完成工程，视为违约。

2.甲方未按约定期限支付工程进度款，视为违约。

3.甲方未按约定期限支付工程结算款，视为违约。

4.甲方提供的材料质量不符合约定，乙方有权拒绝使用，并要求赔偿。

5.乙方未按照施工图纸和施工技术标准进行施工，视为违约。

6.乙方未妥善保管甲方提供的材料，视为违约。

7.乙方未保证施工安全，造成损失的，视为违约。三、法律名词及解释：

1.发包方：指委托他人完成工程建设的一方。

2.承包方：指接受发包方委托完成工程建设的一方。

3.工程进度款：指按照工程进度，发包方支付给承包方的款项。

4.工程结算款：指工程竣工后，发包方支付给承包方的最终款项。

5.违约金：指违约方应支付给对方的一定金额的赔偿。

6.工程质量：指工程满足设计要求、使用功能和审美要求的状态。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：双方协商调整工程进度计划，并根据实际情况协商工期顺延。

2.材料质量问题：

解决办法：立即停止使用不合格材料，通知甲方更换或赔偿，并记录在案。

3.设计变更：

解决办法：双方签订变更协议，明确变更内容、工程价款及工期调整。

4.支付款项争议：

解决办法：双方查阅合同条款，核实应付款项，及时支付违约金或调整款项。

5.施工安全事故：

解决办法：立即启动应急预案，停工调查，根据调查结果追究责任。五、所有应用场景：

1.建设工程施