建设工程承包管理合同2024年

建设工程承包管理合同2024年合同目录第一章：总则1.1合同目的与原则1.2合同适用范围1.3术语定义与解释第二章：合同主体2.1甲方（发包方）资格与责任2.2乙方（承包方）资格与责任2.3双方权利与义务第三章：工程概况3.1工程名称与地点3.2工程规模与特性3.3工程承包范围第四章：合同价款与支付4.1合同价款的确定4.2工程款支付方式4.3价格调整机制第五章：工程质量与验收5.1质量标准与要求5.2质量保证措施5.3工程验收程序第六章：工程进度管理6.1施工进度计划6.2进度监控与调整6.3延期与赶工处理第七章：安全与环境保护7.1安全生产责任7.2环境保护措施7.3事故报告与处理第八章：合同变更与解除8.1合同变更的条件与程序8.2合同解除的条件8.3变更与解除后的权利义务第九章：违约责任9.1违约情形的认定9.2违约责任的承担9.3赔偿范围与计算方法第十章：争议解决10.1争议解决的原则10.2争议解决的方式10.3法律适用与管辖第十一章：合同生效与备案11.1合同的生效条件11.2合同备案的程序11.3合同的法律效力第十二章：附则12.1通知与送达方式12.2保密义务12.3不可抗力条款第十三章：签字页13.1签字栏13.2签订时间13.3签订地点正文结束合同编号：_______第一章：总则1.1合同目的与原则本合同旨在明确甲乙双方在建设工程承包过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利完成。1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方承担的建设工程承包项目。1.3术语定义与解释合同中使用的术语和表达，其定义和解释应按照本合同相关条款进行。第二章：合同主体2.1甲方（发包方）资格与责任甲方应是依法成立的法人或其他组织，具备发包资格。2.2乙方（承包方）资格与责任乙方应具备相应的资质证书，符合甲方的承包要求。2.3双方权利与义务双方应遵循诚实信用原则，履行合同约定的权利和义务。第三章：工程概况3.1工程名称与地点工程名称：______工程地点：______3.2工程规模与特性工程规模：______工程特性：______3.3工程承包范围乙方应完成的工程承包范围详见附件一。第四章：合同价款与支付4.1合同价款的确定本合同总价为人民币（大写）：______元整。4.2工程款支付方式甲方应按照合同约定的进度和方式支付工程款。4.3价格调整机制如遇市场价格波动等不可预见因素，双方应协商调整合同价格。第五章：工程质量与验收5.1质量标准与要求工程质量应符合国家及行业标准和招标文件要求。5.2质量保证措施乙方应采取必要措施确保工程质量。5.3工程验收程序工程完工后，甲方应组织验收，并按照合同约定的程序进行。第六章：工程进度管理6.1施工进度计划乙方应根据甲方提供的工程进度计划执行施工。6.2进度监控与调整甲方有权对工程进度进行监控，并提出调整要求。6.3延期与赶工处理如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第七章：安全与环境保护7.1安全生产责任乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全。7.2环境保护措施乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。7.3事故报告与处理发生安全事故时，乙方应及时报告并采取措施，承担相应责任。正文结束第八章：合同变更与解除8.1合同变更的条件与程序合同一经生效，任何变更均需双方协商一致，并以书面形式确定。8.2合同解除的条件合同可在工程完工、双方协商一致或法律规定的情形下终止。8.3变更与解除后的权利义务合同变更或解除后，双方应根据合同条款和实际情况处理未尽事宜。8.3.1变更通知变更事项应由提出方以书面形式通知对方，并得到对方书面确认。8.3.2解除通知解除合同应提前以书面形式通知对方，并说明解除理由。8.3.3后续处理合同变更或解除后，双方应协商确定后续工程的交接、款项结算等事宜。第九章：违约责任9.1违约情形的认定包括但不限于乙方未按期完工、工程质量不符合约定等情形。9.2违约责任的承担违约方应根据违约情形承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3赔偿范围与计算方法赔偿范围应包括直接损失和合理的间接损失，具体计算方法应在合同中明确。9.3.1违约金违约金的数额和支付方式应在合同中明确规定。9.3.2损失赔偿违约方应赔偿因违约给对方造成的实际损失。9.3.3责任限制双方可约定违约责任的最高赔偿限额。第十章：争议解决10.1争议解决的原则争议解决应遵循公平、公正、及时的原则。10.2争议解决的方式双方应首先通过协商解决争议，协商不成时可提交仲裁或诉讼。10.3法律适用与管辖本合同的解释、适用及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.3.1协商解决双方应积极协商，寻求争议的合理解决。10.3.2仲裁解决协商不成时，可提交双方约定的仲裁机构解决。10.3.3诉讼解决双方亦可选择向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一章：合同生效与备案11.1合同的生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。11.2合同备案的程序合同签订后，双方应按照相关法律规定进行备案。11.3合同的法律效力合同一经生效，双方均应遵守合同约定，履行各自义务。11.3.1生效通知合同生效后，双方应相互通知合同生效情况。11.3.2备案证明备案完成后，双方应相互提供备案证明文件。11.3.3法律效力确认双方确认合同具有法律效力，并承诺遵守合同约定。第十二章：附则12.1通知与送达方式合同中的通知应以书面形式送达对方，送达方式包括但不限于邮寄、传真、电子邮件等。12.2保密义务双方应对合同内容及在履行过程中知悉的商业秘密保密。12.3不可抗力条款因不可抗力导致不能履行合同的，受影响一方应及时通知对方，并提供证明。12.3.1通知义务一方因不可抗力不能履行合同时，应及时书面通知对方。12.3.2证明提供受影响方应提供不可抗力发生的证明文件。12.3.3责任免除因不可抗力导致的合同履行不能，双方可