2024年土方承包合同标准样本（二篇）

第3页共3页2024年土方承包合同标准样本甲方（发包人）：_____乙方（承包人）：_____双方经协商一致，特制定以下条款，以供双方共同遵守：一、承包项目：本工程涉及的土方开挖、运输及平整工作将由乙方承担。二、承包方式：乙方以包工、包料、包平整的方式进行作业，不得进行二次转包。三、承包价格：每立方米土方的开挖和运输费用为____元(石砂)。四、工期安排：乙方需根据图纸要求进行开挖，自____月____日开始，确保在规定天数内完成所有土方的挖、运、填土，并按图纸要求平整地面。五、质量与施工规范：1.乙方需确保基地平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等符合设计图纸要求，允许偏差在施工规范允许范围内。2.必须做好水沟和排水设施，确保其位置、尺寸和标高符合设计要求。3.回填土时，清除草皮、杂物，排除积水，分层夯实，确保达到设计要求的密实度。4.土方挖掘完毕后，需通过设计、建设(监理)、公司、质监站的检查，符合要求后方为合格，否则乙方需承担整修、返工的全部费用。六、安全规定：1.开工前，乙方应对工人进行安全教育，并做好相关记录。2.严格遵守土方工程安全操作规程，如发生安全事故，由乙方全权负责。3.遵守工地规章制度，服从现场管理人员指挥及接受相关部门的监督。4.开挖的土方应按指定地点堆放，确保施工道路畅通。5.雨季施工时，应注意边坡稳定，加强检查，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。6.如发现地下水、预埋管道、电缆线等，应及时报告工地负责人，并采取相应的排水防水和其他保护措施。七、付款方式：工程验收合格后的第二天，采用现金支付方式结清全部工程款。八、争议解决：如发生劳动争议或经济纠纷，双方同意提交劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议书自双方签字盖章之日起生效，至工程款结清后自动失效。各持一份，作为合同履行的依据。甲方单位工程负责人：_____乙方承包班组长：_____联系电话：_____联系电话：_____2024年土方承包合同标准样本（二）甲方（发包人）：_____乙方（承包人）：_____双方经协商一致，特制定以下条款，以供双方共同遵守：一、承包项目：本工程涉及的土方开挖、运输及平整工作将由乙方承担。二、承包方式：乙方以包工、包料、包平整的方式进行作业，不得进行二次转包。三、承包价格：每立方米土方的开挖和运输费用为____元(石砂)。四、工期安排：乙方需根据图纸要求进行开挖，自____月____日开始，确保在规定天数内完成所有土方的挖、运、填土，并按图纸要求平整地面。五、质量与施工规范：1.乙方需确保基地平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等符合设计图纸要求，允许偏差在施工规范允许范围内。2.必须做好水沟和排水设施，确保其位置、尺寸和标高符合设计要求。3.回填土时，清除草皮、杂物，排除积水，分层夯实，确保达到设计要求的密实度。4.土方挖掘完毕后，需通过设计、建设(监理)、公司、质监站的检查，符合要求后方为合格，否则乙方需承担整修、返工的全部费用。六、安全规定：1.开工前，乙方应对工人进行安全教育，并做好相关记录。2.严格遵守土方工程安全操作规程，如发生安全事故，由乙方全权负责。3.遵守工地规章制度，服从现场管理人员指挥及接受相关部门的监督。4.开挖的土方应按指定地点堆放，确保施工道路畅通。5.雨季施工时，应注意边坡稳定，加强检查，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。6.如发现地下水、预埋管道、电缆线等，应及时报告工地负责人，并采取相应的排水防水和其他保护措施。七、付款方式：工程验收合格后的第二天，采用现金支付方式结清全部工程款。八、争议解决：如发生劳动争议或经济纠纷，双方同意提交劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议书自双方签字盖章之日起生效，至工程款结清后自动失效。各持一份，