2024年标准建筑分项工程劳务分包协议

2024年标准型建筑分项工程劳务分包协议本合同目录一览1.劳务分包范围及内容1.1工程概述1.2分包工程内容1.3分包工程量2.分包工程价格及支付方式2.1价格确定2.2支付方式2.3工程进度款支付2.4竣工验收合格后的支付3.分包工程的质量标准3.1质量要求3.2质量控制3.3质量问题处理4.分包工程的工期要求4.1合同工期4.2工期延误4.3工期提前5.分包方的义务与责任5.1施工准备5.2施工安全5.3施工材料5.4知识产权保护5.5保密义务6.总包方的义务与责任6.1施工场地提供6.2施工配合6.3工程变更6.4协助分包方办理相关手续6.5工程保险7.违约责任7.1分包方违约7.2总包方违约8.争议解决8.1争议解决方式8.2诉讼管辖9.合同的生效、变更与解除9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同解除10.合同的终止与验收10.1合同终止条件10.2工程验收11.合同的保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.合同的继承与转让12.1合同继承12.2合同转让13.合同的法律适用与解释13.1法律适用13.2合同解释14.其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同修改14.4合同解除后的处理第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围及内容1.1工程概述1.2分包工程内容乙方分包的工程内容包括但不仅限于：（1）____；（2）____；（3）____；（4）____；（5）____。1.3分包工程量根据工程量清单，分包工程的总量为____。第二条分包工程价格及支付方式2.1价格确定乙方向甲方提供的分包工程，甲方已按照合同约定进行了评估，并确认了分包工程的价格，具体价格见附件。2.2支付方式本合同价款支付方式采取按工程进度分阶段支付。具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的____%；（2）当工程进度达到____%，甲方支付乙方合同总价款的____%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的____%。2.3工程进度款支付甲方应在确认乙方完成工程进度达到约定的百分比后，按照约定的时间和数额支付工程进度款。2.4竣工验收合格后的支付工程竣工验收合格后，甲方应按照本合同约定的价格支付乙方剩余的合同价款。第三条分包工程的质量标准3.1质量要求乙方应严格按照国家和行业的施工标准和规范，以及甲方提供的技术要求进行施工，确保分包工程的质量和安全。3.2质量控制乙方应建立健全质量管理体系，对分包工程的施工过程进行严格控制，确保工程质量满足合同约定。3.3质量问题处理如分包工程出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担因质量问题导致的全部费用和损失。第四条分包工程的工期要求4.1合同工期乙方应按照本合同约定的工期完成分包工程，合同工期自甲方提供的开工通知之日起至工程竣工交付之日止。4.2工期延误如乙方因自身原因导致工程延误，应按照甲方因工期延误所遭受的损失向甲方支付赔偿金。4.3工期提前如乙方提前完成分包工程，需提前通知甲方进行验收。甲方应在验收合格后按照本合同约定支付乙方相应的合同价款。第五条分包方的义务与责任5.1施工准备乙方应负责分包工程的施工准备，包括施工人员、材料和设备的准备，并确保施工设备能够满足工程需要。5.2施工安全乙方应严格按照国家及行业安全生产法律法规和甲方施工现场安全管理规定，加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。5.3施工材料乙方应按照甲方的要求及合同约定供应合格的施工材料，并保证材料的质量、数量及供应时间满足施工需要。5.4知识产权保护乙方在施工过程中应保护甲方及第三方的知识产权，不得使用侵犯他人知识产权的技术和工艺。5.5保密义务乙方应对在施工过程中获取的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方许可，不得向任何第三方披露。第六条总包方的义务与责任6.1施工场地提供甲方应向乙方提供施工场地，并保证乙方施工期间场地的合理使用。6.2施工配合甲方应给予乙方施工所需的配合，包括但不限于现场管理、施工协调、资料提供等。6.3工程变更如甲方因设计或其他原因需要变更工程，应提前通知乙方，并按照变更后的工程量和工程要求调整合同价款。6.4协助分包方办理相关手续甲方应协助乙方办理施工过程中所需的相关手续，包括但不限于施工许可、安全检查等。6.5工程保险甲方应负责为分包工程办理相应的保险，包括但不限于建筑工程一切险、第三者责任险等。第八条违约责任8.1分包方违约如乙方未按照本合同约定完成分包工程，或分包工程存在质量、安全问题，甲方有权要求乙方及时整改，并按照实际损失向甲方支付违约金。8.2总包方违约如甲方未按照本合同约定支付合同价款，或未履行合同约定的其他义务，乙方有权要求甲方及时整改，并按照实际损失向甲方追偿。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼管辖本合同纠纷的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。10.2合同变更合同履行过程中，经双方协商一致，可以变更本合同的约定。变更内容应以书面形式签订补充协议，作为本合同的附件。10.3合同解除合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。合同解除后，乙方应按照甲方要求办理相关手续，并按照实际完成工程量结算合同价款。第十一条合同的终止与验收11.1合同终止条件本合同在下列条件全部满足时终止：（1）分包工程按照约定完成；（2）甲方支付完毕合同价款；（3）乙方完成合同约定的其他义务。11.2工程验收工程完成后，乙方应按照甲方的要求提交工程验收申请。甲方应在收到验收申请后____日内组织验收，验收合格后，双方签署工程验收报告。第十二条合同的保密条款12.1保密内容本合同涉及的双方商业秘密和机密信息，包括但不限于工程设计、施工工艺、合同价格等。12.2保密期限双方对对方的商业秘密和机密信息的保密义务，自本合同签订之日起至合同终止之日起____年。12.3违约责任如任何一方违反本合同的保密条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。第十三条合同的继承与转让13.1合同继承本合同在有效期内，如甲方发生合并、分立等变更事宜，本合同自动转让给合并、分立后的主体。13.2合同转让未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。第十四条其他条款14.1合同附件本合同附件包括工程量清单、分包工程设计文件、技术要求等，附件与本合同具有同等法律效力。14.2补充协议对本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同修改本合同的任何修改、补充均须以书面形式进行，并经双方代表签字盖章后生效。14.4合同解除后的处理合同解除后，乙方应按照甲方要求办理相关手续，并按照实际完成工程量结算合同价款。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单：详细列出分包工程的所有工程量，包括工程项目的名称、数量、单位、工程量计算依据等。2.分包工程设计文件：包括分包工程的施工图纸、设计说明、设计变更等，用于指导分包工程的施工。3.技术要求：包括分包工程施工过程中应遵守的技术标准、规范、工艺要求等。4.施工组织设计：详细描述分包工程的施工方案、施工进度计划、施工人员配置等。5.施工安全措施：包括分包工程施工过程中的安全防护措施、应急预案等。6.施工材料供应计划：详细列出分包工程施工所需材料的种类、数量、供应时间等。7.工程验收标准：包括分包工程的质量验收标准、验收程序等。8.合同价款计算明细：详细列出分包工程合同价款的计算依据和计算过程。9.保险保单：证明甲方已为分包工程办理相应的保险，包括但不限于建筑工程一切险、第三者责任险等。10.其他相关文件：包括双方签订的补充协议、修改协议等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定完成分包工程，或分包工程存在质量、安全问题，甲方有权要求乙方及时整改，并按照实际损失向甲方支付违约金。示例：乙方因自身原因导致工程延误，需按照合同约定支付逾期交付违约金。2.甲方未按照约定支付合同价款，或未履行合同约定的其他义务，乙方有权要求甲方及时整改，并按照实际损失向甲方追偿。示例：甲方未按时支付工程进度款，需按照合同约定支付逾期付款违约金。3.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。示例：双方在工程验收过程中产生争议，无法通过协商解决，最终通过法院诉讼解决。4.本合同涉及的双方商业秘密和机密信息，包括但不限于工程设计、施工工艺、合同价格等。示例：乙方泄露了甲方的商业秘密，导致甲方遭受经济损失，需承担违约责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。在本合同中的应用：如因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。2.分包工程：指总包方将其所承包的工程中的部分工程发包给其他施工单位完成的行为。在本合同中的应用：甲方将分包工程发包给乙方，乙方负责完成分包工程。3.违约金：指一方未履行合同约定的义务