EPC工程总承包2024年版标准合同模板

EPC工程总承包2024年版标准合同模板本合同目录一览1.定义与解释1.1合同文件的优先顺序1.2词语的定义与解释2.工程范围与义务2.1承包人的工程范围2.2承包人的义务与责任3.合同价格3.1合同价格的确定3.2价格调整的条件与方法4.工程进度4.1工程进度计划4.2工程延期的处理5.质量与标准5.1工程质量的要求5.2工程标准与规范6.材料与设备6.1材料与设备的供应6.2材料与设备的质量标准7.施工安全与环境保护7.1施工安全措施7.2环境保护要求8.合同的变更与终止8.1合同变更的条件8.2合同终止的条件与后果9.违约责任9.1承包人的违约行为及后果9.2发包人的违约行为及后果10.争议解决10.1争议解决的方式10.2仲裁或诉讼的地点与适用法律11.合同的生效、修改与解除11.1合同的生效条件11.2合同的修改与解除条件12.合同的履行与监督12.1合同的履行监督12.2合同的检查与验收13.合同的价格、支付与结算13.1合同价格的支付条件13.2合同结算的方式与时间14.其他条款14.1保密条款14.2知识产权保护条款14.3不可抗力条款14.4法律与争议解决条款第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同文件的优先顺序为本合同组成部分的文件包括：（1）本合同协议书；（2）本合同第一条至第七条（定义与解释、工程范围与义务、合同价格、工程进度、质量与标准、材料与设备、施工安全与环境保护）；（3）本合同第八条至第十四条（合同的变更与终止、违约责任、争议解决、合同的生效、修改与解除、合同的履行与监督、合同的价格、支付与结算、其他条款）；（4）本合同附件。1.2词语的定义与解释为本合同所使用的词语，除上下文明确规定者外，其含义如下：（1）本合同：指本合同协议书及本合同第一条至第十四条的全部内容。（2）发包人：指合同中约定的承担工程发包义务的一方。（3）承包人：指合同中约定的承担工程承包义务的一方。（4）工程：指合同中约定的承包人承担施工、设备供应、安装、调试等义务的工程项目。（5）合同价格：指承包人完成合同约定的工程所需支付的金额，包括工程造价、设备购置费、安装费、调试费等。（6）合同工期：指合同中约定的工程开工日期至工程竣工日期的时间段。（7）违约：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的情形。第二条工程范围与义务2.1承包人的工程范围（1）土建工程；（2）设备采购与安装；（3）管道安装；（4）电气安装；（5）调试与验收；（6）其他合同约定的工作。2.2承包人的义务与责任（1）按照合同约定的工程范围、质量标准、进度要求完成工程；（2）负责工程的设计、采购、施工、安装、调试等工作；（3）保证工程质量符合合同约定的标准；（4）负责工程现场的安全管理；（5）协助发包人办理工程验收手续；（6）履行合同约定的其他义务。第三条合同价格3.1合同价格的确定本合同价格采用固定总价方式，根据合同约定的工程范围、工程量、材料设备价格、人工费用等确定。合同价格在合同附件中详细列明。3.2价格调整的条件与方法除合同约定的价格调整条件外，合同价格一经确定，除非合同双方协商一致，否则不得调整。价格调整的方法和条件在合同附件中详细列明。第四条工程进度4.1工程进度计划承包人应按照合同约定的工程进度计划完成工程。工程进度计划应在合同约定的时间内向发包人提交，并经发包人批准。4.2工程延期的处理（1）如因承包人原因导致工程延期，承包人应承担相应的违约责任。（2）如因发包人原因导致工程延期，发包人应承担相应的违约责任。（3）工程延期的具体处理办法在合同附件中详细列明。第五条质量与标准5.1工程质量的要求承包人应按照合同约定的质量标准完成工程。工程质量应符合国家及行业的标准和规范。5.2工程标准与规范工程的标准与规范在合同附件中详细列明。承包人应严格遵守这些标准和规范，并接受发包人及有关部门的检查和监督。第六条材料与设备6.1材料与设备的供应承包人应按照合同约定的材料与设备供应要求，完成材料的采购与设备的供应。6.2材料与设备的质量标准（1）材料与设备应符合国家及行业的质量标准；（2）材料与设备应满足工程设计文件的要求；（3）材料与设备的质量检验标准在合同附件中详细列明。第八条合同的变更与终止8.1合同变更的条件合同变更需经合同双方协商一致，并签订书面变更协议。合同变更的条件如下：（1）因国家政策调整，导致工程范围、规模、标准等发生变化；（2）因工程设计文件变更，导致工程范围、规模、标准等发生变化；（3）因不可抗力因素，导致工程无法按原计划进行；（4）合同双方协商一致的其他变更事项。8.2合同终止的条件与后果合同终止的条件如下：（1）合同双方协商一致终止合同；（2）因不可抗力因素导致合同无法履行；（3）合同一方违约，导致合同无法履行；合同终止的后果如下：（1）合同终止后，承包人应按照合同约定完成工程收尾工作；（2）合同终止后，合同双方应按照合同约定办理合同终止手续；（3）合同终止后，合同双方应按照合同约定承担终止合同的责任。第九条违约责任9.1承包人的违约行为及后果承包人的违约行为及后果如下：（1）未按照合同约定的工程范围、质量标准、进度要求完成工程，应承担相应的违约责任；（2）未按照合同约定供应材料与设备，应承担相应的违约责任；（3）未按照合同约定履行其他义务，应承担相应的违约责任。9.2发包人的违约行为及后果发包人的违约行为及后果如下：（1）未按照合同约定支付合同价款，应承担相应的违约责任；（2）未按照合同约定提供施工场地、施工条件等，应承担相应的违约责任；（3）未按照合同约定履行其他义务，应承担相应的违约责任。第十条争议解决10.1争议解决的方式合同双方发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼的地点与适用法律（1）仲裁地点：合同约定的地点；（2）诉讼地点：合同约定的地点；（3）适用法律：中华人民共和国法律。第十一条合同的生效、修改与解除11.1合同的生效条件本合同自合同双方签字盖章之日起生效。11.2合同的修改与解除条件合同的修改与解除应经合同双方协商一致，并签订书面协议。第十二条合同的履行与监督12.1合同的履行监督合同双方应严格按照合同约定的工程范围、质量标准、进度要求等履行合同。双方均有权对对方的履行情况进行监督。12.2合同的检查与验收工程完成后，承包人应按照合同约定组织验收。验收合格后，发包人应支付合同约定的尾款。第十三条合同的价格、支付与结算13.1合同价格的支付条件合同价格的支付条件如下：（1）工程进度达到合同约定的比例；（2）承包人提交完整的工程进度报告及相应的支付凭证。13.2合同结算的方式与时间（1）合同结算采用银行转账方式；（2）合同结算时间：工程验收合格后七个工作日内。第十四条其他条款14.1保密条款合同双方应对合同内容及合同履行过程中获悉的对方商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。14.2知识产权保护条款合同双方应对合同涉及的技术、设计等知识产权予以保护，未经对方同意，不得侵犯对方的知识产权。14.3不可抗力条款因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决。不可抗力因素包括：（1）自然灾害；（2）社会事件；（3）其他不可抗力因素。14.4法律与争议解决条款本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计文件设计说明书施工图纸设备清单材料清单2.工程量清单土建工程量清单安装工程量清单调试工程量清单3.材料与设备供应合同供应商名单材料规格书设备技术参数4.施工方案与安全措施施工组织设计安全施工方案环境保护措施5.合同价格明细表工程造价计算书材料设备价格清单人工费用明细表6.工程进度计划表施工进度计划关键节点时间表7.质量与标准规范国家及行业标准质量检验标准施工规范8.合同变更协议变更申请表格变更协议范本9.违约责任认定书违约行为列表违约责任计算公式10.争议解决协议仲裁委员会信息诉讼法院信息说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约行为及责任工程质量不符合标准：根据质量检验标准，不符合质量要求的工程部分需重新施工，造成的费用由承包人承担。工程进度延误：根据工程进度计划表，每延误一天，承包人需支付合同价格一定比例的违约金。2.发包人违约行为及责任未按约定支付合同价款：根据合同价格明细表，未支付的款项按日计算利息，并支付给承包人。提供施工场地不符合约定：如果发包人提供的施工场地不符合合同约定的条件，需承担相应的违约责任。示例说明：如果发包人未能在合同约定的时间内支付土建工程进度款，根据合同价格明细表，计算出应支付的款项及利息。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。在本合同中的应用：如果工程因不可抗力因素导致无法按原计划进行，双方应协商解决。2.违约：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的情形。在本合同中的应用：如承包人未按约定完成工程，或发包人未按约定支付合同价款，均属于违约行为。3.仲裁：指合同双方发生争议时，通过仲裁委员会进行的一种替代诉讼的争议解决方式。在本合同中的应用：如双方发生争议，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。4.诉讼：指合同双方发生争议时，通过人民法院