箱梁制造及吊装作业专业劳务分包合同案例

箱梁制造及吊装作业专业劳务分包合同案例本合同目录一览1.箱梁制造及吊装作业专业劳务分包合同案例概述1.1合同双方1.2合同范围1.3合同期限2.分包商的责任和义务2.1制造箱梁2.1.1材料要求2.1.2制造工艺2.1.3质量标准2.2吊装作业2.2.1吊装计划2.2.2安全措施2.2.3人员资质3.发包方的责任和义务3.1提供施工场地3.2设备及材料供应3.3支付报酬4.合同价格4.1价格条款4.2价格调整4.3支付方式5.质量控制5.1质量标准5.2质量检验5.3质量争议的处理6.安全施工6.1安全措施6.2安全事故的处理6.3安全培训7.工期延误7.1工期延期原因7.2工期延期处理7.3工期延误的赔偿8.合同变更8.1变更条件8.2变更程序8.3变更报酬9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议方式10.2争议处理机构10.3法律适用11.解除和终止合同11.1解除条件11.2终止合同11.3合同解除或终止后的处理12.一般条款12.1合同的生效12.2合同的转让12.3合同的保密13.附加条款13.1技术支持13.2保险责任13.3其他特殊条款14.附件14.1制造及吊装方案14.2材料供应清单14.3人员资质证明14.4其他相关文件第一部分：合同如下：第一条箱梁制造1.1制造箱梁应按照合同约定的技术要求和质量标准进行。分包商应保证制造的箱梁符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的要求。1.2分包商应在合同约定的期限内完成箱梁的制造工作，并按照发包方要求进行交付。1.3分包商应承担因制造原因导致的箱梁质量问题、安全事故等一切法律责任。第二条吊装作业2.1分包商应根据合同约定的吊装计划和安全措施进行吊装作业。吊装作业前，分包商应向发包方提交吊装方案，并经发包方批准后方可进行。2.2分包商应确保吊装作业的安全，采取必要的安全措施，防止事故的发生。分包商应对吊装作业过程中出现的安全事故承担全部责任。2.3分包商应按照合同约定的期限完成吊装作业，并保证吊装作业的质量。第三条合同价格3.1合同价格按照双方约定的价格条款执行。合同价格不包括税金、保险费用等其他费用。3.2合同价格如有调整，应由双方协商确定。调整后的价格应视为合同价格的一部分。3.3分包商完成合同约定的工作后，发包方应当按照合同约定的支付方式支付报酬。第四条质量控制4.1分包商应按照合同约定的质量标准进行工作，并接受发包方的质量检验。4.2发包方有权对分包商的工作进行检查和检验，分包商应予以配合。4.3如分包商的工作存在质量问题，分包商应按照发包方的要求进行整改，并承担因质量问题导致的损失。第五条安全施工5.1分包商应遵守国家有关安全生产的法律、法规和行业标准，严格执行合同约定的安全措施。5.2如在施工过程中发生安全事故，分包商应立即采取措施防止事故扩大，并及时报告发包方。分包商应对安全事故承担全部责任。5.3分包商应对其员工进行安全培训，确保员工具备必要的安全知识和技能。第六条工期延误6.1分包商应按照合同约定的期限完成工作。如因分包商原因导致工期延误，分包商应承担相应的违约责任。6.2如因发包方原因导致工期延误，双方应协商解决。如协商无果，分包商有权要求发包方支付因工期延误产生的额外费用。6.3如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决。第八条合同变更8.1合同变更应由双方协商一致，并以书面形式进行确认。8.2变更条件包括：8.2.1合同执行过程中，因国家法律法规、行业标准发生变化，需要对合同内容进行调整的；8.2.2合同执行过程中，因工程设计、施工方案发生变化，需要对合同内容进行调整的；8.2.3双方协商一致的其他变更事项。8.3变更报酬应由双方协商确定。第九条违约责任9.1分包商违反合同的，应承担违约责任。违约责任包括：9.1.1支付违约金；9.1.2赔偿因其违约给发包方造成的损失；9.1.3承担因违约产生的其他费用。9.2发包方违反合同的，应承担违约责任。违约责任包括：9.2.1支付违约金；9.2.2赔偿因其违约给分包商造成的损失；9.2.3承担因违约产生的其他费用。第十条争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非法院另有判决。第十一条解除和终止合同11.1合同解除或终止的条件如下：11.1.1双方协商一致解除或终止合同；11.1.2合同执行过程中，因不可抗力原因导致合同无法履行；11.1.3合同执行过程中，发生法律变化，导致合同无法履行；11.1.4法律、法规规定的其他解除或终止合同的情形。11.2合同解除或终止后，分包商应按照发包方的要求，妥善处理与合同有关的剩余工作，并承担因处理剩余工作产生的费用。11.3合同解除或终止后，发包方应按照合同约定支付分包商的报酬。第十二条一般条款12.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同约定的工作完成之日止。12.2除非双方另有约定，本合同不得转让。12.3合同保密：双方应对合同内容保密，未经对方同意，不得向第三方披露。第十三条附加条款13.1技术支持：发包方应提供技术支持，确保分包商能够顺利履行合同。13.2保险责任：分包商应按照合同约定购买保险，并将保险单复印件提交给发包方。13.3其他特殊条款：双方可根据实际情况，在合同中约定其他特殊条款。第十四条附件14.1制造及吊装方案：分包商应提供制造及吊装方案，并经发包方批准后方可进行。14.2材料供应清单：分包商应提供材料供应清单，并按照清单供应材料。14.3人员资质证明：分包商应提供施工人员的资质证明，以确保施工人员具备必要的技能和经验。14.4其他相关文件：双方可根据实际情况，约定其他需要附加的文件。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：制造及吊装方案附件2：材料供应清单附件3：人员资质证明附件4：技术支持协议附件5：保险单复印件附件6：质量检验报告附件7：安全评估报告附件8：工期延期申请附件9：合同变更协议附件10：违约金计算公式附件11：争议解决协议附件12：合同保密协议附件13：特殊条款协议附件14：其他相关文件附件1制造及吊装方案：详细说明制造及吊装方案的内容，包括制造工艺、吊装方法、安全措施等。方案应由分包商提供，并经发包方批准后方可进行。附件2材料供应清单：详细列出所需材料的名称、规格、数量、质量标准等信息。分包商应按照清单供应材料，并保证材料的质量。附件3人员资质证明：分包商应提供施工人员的资质证明，包括学历、专业资格、工作经验等。资质证明应真实有效，以确保施工人员具备必要的技能和经验。附件4技术支持协议：详细说明发包方应提供的技术支持内容，包括技术咨询、技术培训、技术指导等。附件5保险单复印件：分包商应按照合同约定购买保险，并将保险单复印件提交给发包方。保险范围应包括但不限于施工人员的人身安全、施工设备、材料等。附件6质量检验报告：分包商应按照合同约定的质量标准进行工作，并接受发包方的质量检验。质量检验报告应详细记录检验过程、检验结果和检验人员的签名。附件7安全评估报告：分包商应进行安全评估，并提交安全评估报告。报告应包括评估方法、评估结果、评估人员的签名等。附件8工期延期申请：如分包商无法按照合同约定的期限完成工作，分包商应向发包方提交工期延期申请，并说明延期原因和延期天数。附件9合同变更协议：当合同需要变更时，分包商和发包方应签订合同变更协议，明确变更的内容、报酬等相关事项。附件10违约金计算公式：详细说明违约金的计算公式，包括计算基数、计算比例等。违约金应根据违约行为的严重程度进行计算。附件11争议解决协议：详细说明争议解决的程序和方法，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。附件12合同保密协议：详细说明合同保密的内容和要求，包括保密期限、保密义务等。附件13特殊条款协议：详细列出合同中的特殊条款，包括技术要求、支付方式、违约责任等。附件14其他相关文件：包括与合同执行相关的所有文件，如设计图纸、施工规范等。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未能按照合同约定的期限完成工作；2.分包商未能按照合同约定的质量标准完成工作；3.分包商未能按照合同约定的安全措施进行工作；4.分包商提供的材料不符合合同约定的质量要求；5.分包商未按照合同约定的保密义务进行保密；6.发包方未按照合同约定的期限支付报酬；7.发包方未按照合同约定的条件提供施工场地；8.发包方未按照合同约定的技术支持提供支持；9.发包方未按照合同约定的保险责任购买保险；10.发包方未按照合同约定的工期延期申请进行处理。违约责任认定标准：1.按照合同约定的违约金计算公式进行计算；2.根据违约行为的严重程度，确定违约责任的具体金额；3.违约责任金额不应超过因违约行为