园林绿化建设工程施工合同范本2024年

园林绿化建设工程施工合同范本2024年通用合同编号：__________园林绿化建设工程施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：2.承包商愿意接受委托，按合同约定完成工程的施工；3.双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于绿化带建设、景观小品、园林设施、绿化种植等。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2合同价款支付方式如下：（1）双方签订合同后，业主支付承包商工程预付款人民币____________元整；（2）工程进度达到____________%时，业主支付承包商进度款人民币____________元整；（3）工程竣工验收合格后，业主支付承包商剩余款项人民币____________元整。第三条合同履行3.1承包商义务：（1）按照本合同约定的内容、质量标准、工程进度、安全文明施工要求完成工程；（2）负责工程的设计、施工、验收等相关工作；（3）向业主提供工程进度报告、设计变更、施工图纸等技术资料；（4）承担工程质量保证期内的一切维修责任。3.2业主义务：（1）按照本合同约定支付合同价款；（2）提供施工所需的水、电、通信等基础设施；（3）协助承包商办理工程验收、竣工备案等相关手续；（4）按照约定时间支付合同价款，逾期支付的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。第四条工程质量4.1工程质量标准应符合国家、行业及地方的相关规定和标准。4.2承包商应保证工程质量，确保工程安全、美观、实用。4.3工程竣工后，业主组织验收。验收合格的，予以交付；验收不合格的，承包商应在业主指定的时间内整改达到验收标准。第五条工期5.1工程合同工期为____个月。5.2承包商如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。5.3业主原因导致工程延期，承包商有权要求延长工期，并有权要求业主支付因此增加的工程费用。第六条违约责任6.1承包商未按照本合同约定完成工程，应承担违约责任，向业主支付违约金，违约金为合同价款的____%。6.2业主未按照本合同约定支付合同价款，应承担违约责任，向承包商支付违约金，违约金为应付款项的____%。6.3双方的其他违约行为，按照本合同约定承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.施工方案及施工组织设计

3.工程量清单

4.材料及设备采购清单

5.工程验收标准及规范

6.安全生产及环保措施方案

7.合同价款支付凭证

8.工程进度报告及设计变更

9.竣工备案资料二、违约行为及认定：

1.承包商未按合同约定完成工程，视为违约。

2.业主未按合同约定支付合同价款，视为违约。

3.工程质量不符合约定标准，视为违约。

4.工程延期未达成共识，视为违约。

5.双方其他违反合同约定的行为，均视为违约。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的业主方。

2.乙方：指合同中的承包商方。

3.合同价款：指双方约定的完成工程所需支付的金额。

4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。

5.工程验收：指对完成的建设工程进行质量、安全、功能等方面的检查。

6.竣工备案：指将完成的工程建设相关资料报送相关部门进行登记备案。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：双方应及时沟通，调整施工计划，确保工程按时完成。

2.工程质量问题：及时整改，必要时请专业机构进行鉴定，确保工程质量。

3.合同价款支付纠纷：按照合同约定执行，如有争议，可通过协商或法律途径解决。

4.设计变更：双方协商一致后，及时调整合同价款及工程进度。

5.安全事故处理：立即启动应急预案，按相关规定进行处理，并及时报告业主。五、所有应用场景：

1.城市园林绿化