建设工程施工合同履约责任书2024

建设工程通用施工合同履约责任书2024本合同目录一览第一条定义与解释1.1合同术语1.2合同文件1.3专业术语第二条合同主体2.1发包人2.2承包人第三条工程概述3.1工程名称3.2工程地点3.3工程内容第四条履约责任4.1承包人责任4.2发包人责任第五条工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期延误5.3提前完成工程第六条工程质量与标准6.1工程质量要求6.2工程标准6.3质量保证第七条工程变更7.1变更条件7.2变更程序7.3变更费用第八条工程支付8.1付款条件8.2付款方式8.3进度付款8.4最终付款第九条违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4法律途径第十一条保险责任11.1承包人保险11.2发包人保险第十二条合同的解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3解除后的责任处理第十三条一般条款13.1适用法律13.2合同的生效与终止13.3保密条款13.4不可抗力13.5合同修改与补充第十四条附件14.1附件清单14.2附件的有效性第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同术语（1）本合同：指由双方签署的《建设工程通用施工合同履约责任书2024》。（2）发包人：指合同中约定的有权委托承包人进行施工的一方。（3）承包人：指合同中约定的接受发包人委托进行施工的一方。（4）工程：指合同中约定的承包人承担施工的具体项目。（5）合同金额：指合同约定的承包人完成工程所需的总价款。1.2合同文件（1）本合同的正本和附件。（2）合同履行过程中双方签署的补充协议、修正案等。（3）合同文件应使用中文书写，如需使用其他语言，则各语言版本的内容应一致。1.3专业术语（1）施工图纸：指合同中约定的工程设计图纸及说明。（2）施工方案：指承包人为完成工程而制定的具体施工方法和技术措施。（3）工程进度计划：指承包人为完成工程所提交的工程进度安排。第二条合同主体2.1发包人（1）发包人应按照合同约定履行其义务。（2）发包人应授权相关人员代表其与承包人进行合同履行过程中的沟通与协调。2.2承包人（1）承包人应按照合同约定完成工程施工，并保证工程质量。（2）承包人应按照合同约定的时间和质量要求完成工程。（3）承包人应按照合同约定对施工过程中出现的问题进行整改。第三条工程概述3.1工程名称：指合同中约定的工程项目的名称。3.2工程地点：指合同中约定的工程项目的具体位置。3.3工程内容：指合同中约定的承包人应完成的施工内容。第四条履约责任4.1承包人责任（1）按照施工图纸和施工方案进行施工。（2）确保工程质量符合合同约定的要求。（3）按照工程进度计划完成工程施工。（4）负责施工过程中的安全管理。4.2发包人责任（1）提供施工图纸和施工方案。（2）按照合同约定支付合同金额。（3）协调解决施工过程中的问题，提供必要的施工条件。第五条工程进度与工期5.1工程进度计划（1）承包人应按照合同约定的时间节点提交工程进度计划。（2）发包人应在收到工程进度计划后5个工作日内审核并反馈审核结果。5.2工期延误（1）如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应的违约责任。（2）如因发包人原因导致工期延误，发包人应按照实际延误时间向承包人支付违约金。5.3提前完成工程（1）如承包人提前完成工程，应提前通知发包人进行验收。（2）发包人应在收到验收通知后10个工作日内进行验收。第六条工程质量与标准6.1工程质量要求（1）工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。（2）工程质量应满足设计文件、施工图纸和施工方案的要求。6.2工程标准（1）工程标准应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。（2）工程标准应满足设计文件、施工图纸和施工方案的要求。6.3质量保证（1）承包人应建立健全质量保证体系，确保工程质量。（2）承包人应按照合同约定对工程质量进行自检、互检和专检。（3）发包人应按照合同约定对工程质量进行监督检查。第八条工程支付8.1付款条件（1）承包人完成合同约定的工程进度百分比达到50%时，发包人应支付合同金额的50%。（2）承包人完成合同约定的工程进度百分比达到100%时，发包人应支付合同金额的100%。8.2付款方式（1）发包人应按照合同约定的时间和金额，通过银行转账的方式支付给承包人。（2）发包人应在支付款项后5个工作日内向承包人提供付款凭证。8.3进度付款（1）发包人应在承包人提交工程进度报告后的15个工作日内进行进度付款。（2）发包人应在进度付款前对承包人提交的工程进度报告进行审核。8.4最终付款（1）工程验收合格后，发包人应在验收报告签署后的15个工作日内支付合同金额的剩余部分。（2）发包人应在最终付款前对承包人提交的工程验收报告进行审核。第九条违约责任9.1承包人违约（1）如承包人未按照合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。（2）如承包人未按照合同约定保证工程质量，应承担相应的违约责任。9.2发包人违约（1）如发包人未按照合同约定支付合同金额，应承担相应的违约责任。（2）如发包人未按照合同约定提供施工条件，应承担相应的违约责任。9.3违约赔偿（1）违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体金额按照合同金额的1%计算。（2）违约方应承担因违约导致的守约方的损失，包括但不限于经济损失、信誉损失等。第十条争议解决10.1协商解决（1）双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。（2）双方应在争议发生后的10个工作日内开始协商，并尽力达成一致。10.2调解解决（1）如协商未果，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。（2）调解委员会应在收到调解申请后的15个工作日内开始调解。10.3仲裁解决（1）如调解未果，双方可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。（2）仲裁委员会应在收到仲裁申请后的15个工作日内开始仲裁程序。10.4法律途径（1）如仲裁结果仍不能解决争议，双方可依法向人民法院提起诉讼。（2）诉讼应在仲裁结果作出后的15个工作日内开始。第十一条保险责任11.1承包人保险（1）承包人应按照合同约定购买并维持工程一切险、第三者责任险等保险。（2）承包人应将保险单副本提交给发包人进行备案。11.2发包人保险（1）发包人应按照合同约定购买并维持工程所需的其他保险。（2）发包人应将保险单副本提交给承包人进行备案。第十二条合同的解除12.1合同解除条件（1）如一方严重违反合同约定，对方有权解除合同。（2）如因不可抗力原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。12.2合同解除程序（1）一方拟解除合同的，应向对方发出书面解除通知。（2）双方应在解除通知发出后的15个工作日内完成解除手续。12.3解除后的责任处理（1）合同解除后，承包人应按照合同约定办理工程移交手续。（2）合同解除后，发包人应按照合同约定支付剩余合同金额。第十三条一般条款13.1适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2合同的生效与终止（1）本合同自双方签字盖章之日起生效。（2）本合同在合同解除、履行完毕或争议解决后终止。13.3保密条款（1）双方应对合同履行过程中的商业秘密和敏感信息予以保密。（2）保密期限自第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：建设工程施工图纸附件二：建设工程施工方案附件三：工程进度计划附件四：合同金额支付明细表附件五：工程质量标准和要求附件六：保险单副本附件七：合同履行过程中的变更记录附件八：合同履行过程中的争议解决记录附件的详细要求和附件的说明：附件一：建设工程施工图纸本附件应包括工程的完整设计图纸和相关说明，包括但不限于建筑布局、结构设计、水电安装、装饰装修等。图纸应采用标准图号，并加盖设计院公章。附件二：建设工程施工方案本附件应包括承包人制定的施工方案，包括但不限于施工工艺、施工步骤、施工组织设计等。方案应符合施工图纸和工程质量要求。附件三：工程进度计划本附件应包括承包人提交的工程进度计划，包括但不限于工程各阶段的开始时间、结束时间、关键节点等。进度计划应符合合同约定的工程进度要求。附件四：合同金额支付明细表本附件应详细列明合同金额的支付方式和支付时间，包括但不限于进度付款、最终付款等。支付明细表应经双方确认后生效。附件五：工程质量标准和要求本附件应详细列明工程质量标准和要求，包括但不限于材料标准、施工工艺标准、验收标准等。工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。附件六：保险单副本本附件应包括承包人和发包人购买的保险单副本，包括但不限于工程一切险、第三者责任险等。保险单副本应提交给对方进行备案。附件七：合同履行过程中的变更记录本附件应记录合同履行过程中的变更事项，包括但不限于工程范围变更、工程进度变更、工程质量标准变更等。变更记录应经双方确认后生效。附件八：合同履行过程中的争议解决记录本附件应记录合同履行过程中的争议解决情况，包括但不限于协商解决、调解解决、仲裁解决等。争议解决记录应经双方确认后生效。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未按照合同约定完成工程。2.承包人未按照合同约定保证工程质量。3.发包人未按照合同约定支付合同金额。4.发包人未按照合同约定提供施工条件。违约责任认定标准：1.违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体金额按照合同金额的1%计算。2.违约方应承担因违约导致的守约方的损失，包括但不限于经济损失、信誉损失等。示例说明：如果承包人未按照合同约定完成工程，发包人可以要求承包人按照合同约定的时间完成工程，同时要求承包人支付违约金。如果发包人未按照合同约定支付合同金额，承包人可以要求发包人按照合同约定的时间和金额支付，同时要求发包人支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同：指由双方签署的《建设工程通用施工合同履约责任书2024》。2.发包人：指合同中约定的有权委托承包人进行施工的一方。3.承包人：指合同中约定的接受发包人委托进行施工的一方。4.