公墓建设工程承包合同模板2024年

公墓建设工程承包合同模板2024年通用合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）

地址：

法定代表人：

联系电话：乙方：（全称）

地址：

法定代表人：

联系电话：一、工程概况1.1工程名称：（项目名称）

1.2工程地点：（项目地址）

1.3工程规模：（项目规模）

1.4工程内容：（项目内容）

1.5工程质量标准：（质量标准）二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：（合同总价），即（币种）元整。

2.2合同价款包括：工程设计费、施工费、材料费、设备费、调试费、验收费、培训费、质保期内维修费等。

2.3合同价款支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的（百分比）作为预付款；

（2）工程进度达到（百分比）时，甲方支付乙方合同总价款的（百分比）作为进度款；

（3）工程验收合格并交付使用后，甲方支付乙方合同总价款的（百分比）作为尾款。三、工程期限3.1工程开工日期：____年__月__日。

3.2工程竣工日期：____年__月__日。

3.3工程验收合格并交付使用日期：____年__月__日。四、乙方义务4.1按照合同约定完成工程的设计、施工、设备供应、调试等工作，并保证工程质量达到约定的标准。

4.2按照合同约定的工期完成工程，不得延误。

4.3承担工程质量保证期内的一切维修、保养工作。

4.4遵守国家法律法规，严格执行工程建设的相关政策、标准、规范。五、甲方义务5.1按照合同约定支付合同价款，不得拖欠。

5.2协助乙方办理工程所需的各种手续，提供施工条件。

5.3按照合同约定提供设计所需的资料、设备、设施等。

5.4工程验收合格后，按照合同约定支付尾款。六、违约责任6.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

6.2甲方未按照合同约定支付合同价款，乙方有权暂停工程，并要求甲方支付违约金。

6.3因不可抗力因素导致工程不能按照约定完成，双方互不承担违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格并交付使用之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日一、附件列表：

1.甲方营业执照复印件

2.乙方营业执照复印件

3.甲方法定代表人身份证明

4.乙方法定代表人身份证明

5.工程设计方案

6.施工图纸

7.设备清单

8.材料清单

9.工程进度计划

10.工程验收标准和方法

11.违约金计算公式

12.不可抗力事件证明文件二、违约行为及认定：

1.乙方未按照合同约定完成工程，包括但不限于工程进度延误、工程质量不符合约定等。

2.甲方未按照合同约定支付合同价款，包括但不限于迟延支付、拖欠支付等。

3.甲方未协助乙方办理工程所需的各种手续，导致工程不能顺利进行。

4.乙方未按照合同约定提供设计所需的资料、设备、设施等。

5.因不可抗力因素导致工程不能按照约定完成，需提供相关证明文件。三、法律名词及解释：

1.甲方：指公墓建设项目的业主。

2.乙方：指承担公墓建设项目建设的承包商。

3.合同总价：指合同约定的工程设计费、施工费、材料费、设备费、调试费、验收费、培训费、质保期内维修费等总和。

4.违约金：指一方违约时，按照合同约定向另一方支付的赔偿金。

5.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：双方应加强沟通，合理调整施工计划，确保工程按期完成。

2.工程质量问题：乙方应严格按照设计标准和施工规范进行施工，甲方有权要求乙方及时整改。

3.付款纠纷：双方应明确付款条款，按照合同约定及时支付合同价款。

4.手续办理：甲方应积极协助乙方办理相关手续，确保工程顺利进行。

5.不可抗力事件：一旦发生不可抗力事件，双方应及时沟通，根据实际情况协商解决。五、所有应用场景：

1.公墓建设项目招标阶段：用于明确投标单位的责任、权利和义务。

2.公墓建设项目施工阶段：用于规范施工单位的行为，确保工