余热发电安装合同

1建设工程施工合同签定日期：2010年月日2XXXX水泥有限责任公司(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施XXXX水泥有限责任公司余热发电安装标段，己接受XXXX高压容器有限公司(承包人名称，以下简称“承包人”)(1)本合同的书面补充协议或文件(2)合同协议书(3)本合同专用条款(4)本合同通用条款(5)中标通知书(6)招标文件及补充文件(7)投标书及其附件3.签约合同价：暂估人民币(大写)陆佰陆拾壹万玖仟壹佰贰拾元整(¥6619120元)。计划开工日期：2011年8月1日：计划竣工日期：2011年12月27日3(4)、如果监理、发包人认为由于承包人自身的原因或违背本合同条款而影响工程进度，或认为承包人不能按发包人要求完成剩余工程时，承包人主动将剩余工程交出由发包人另行发包给现场的其他施工单位，承包人承诺高出原单价的价格从本合同剩余工程款中扣除，来补偿其他接续施工的施工单位；且承包人须支付此部分工程金额的50%作为违约金给发包人。(5)、承包人驻工地人员：承包人在投标文件中承诺的项目经理、主要技术人员及预算人员必须与实际现场人员一致并全部到位，项目经理不得同时在本工程以外的其他任何工程中任职，否则招标人有权没收其履约保证金，并有权终止合同。承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人并征得发包人及同意。新任项目经理继续行使合同文件约定的职权，履行前任的义务。经发包人要求或同意更换项目经理的，每更换一人次，承包人仍应向发包人支付违约金拾万元。(不可抗力除外)(6)施工高峰期，现场安装施工人员应达到150人。(7)、现场安全文明施工满足发包方和当地政府的要求，外来人员也要暂住证。(8)、钢结构、非标、非标设备除锈、刷油严格按4 (签字) (签字) 51.一般约定1.1词语定义1.1.1.1合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条1.1.1.2合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。1.1.2合同当事人和人员1.1.2.1合同当事人：指发包人和(或)承包人。1.1.3工程和设备61.1.3.1工程：指永久工程和(或)临时工程。1.1.4日期款和第11.6款约定所作的变更。1.1.4.6基准日期：指投标截止时间前28天的日期。1.1.5合同价格和费用71.1.5.7质量保证金(或称保留金):指按第17.41项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复1.1.6其他1.2语言文字1.3法律1.4合同文件的优先顺序(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；8(7)图纸；(8)已标价工程量清单；(9)其他合同文件。1.5合同协议书1.6图纸和承包人文件包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。1.6.2承包人提供的文件1.6.3图纸的修改1.6.4图纸的错误1.6.5图纸和承包人文件的保管监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项1.7联络1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定91.8转让1.9严禁贿赂1.10化石、文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和(或)工期延误由发包人承担。1.12图纸和文件的保密2.发包人义务2.1遵守法律2.2发出开工通知发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。2.3提供施工场地2.4协助承包人办理证件和批件2.5组织设计交底2.6支付合同价款2.7组织竣工验收2.8其他义务3.监理人3.2总监理工程师3.3监理人员3.3.4除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确3.4监理人的指示3.4.1监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。3.4.2承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第153.4.4除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指3.4.5由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和(3.5商定或确定确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确4.承包人4.1承包人的一般义务4.1.1遵守法律4.1.2依法纳税4.1.3完成各项承包工作4.1.4对施工作业和施工方法的完备性负责4.1.5保证工程施工和人员的安全4.1.6负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害4.1.8为他人提供方便件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发4.1.9工程的维护和照管4.1.10其他义务4.2履约担保后28天内把履约担保退还给承包人。4.3分包4.4联合体4.5承包人项目经理4.5.2承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。4.6承包人人员的管理(3)具有相应岗位资格的各级管理人员。4.7撤换承包人项目经理和其他人员4.8保障承包人人员的合法权益4.9工程价款应专款专用4.10承包人现场查勘4.11不利物质条件承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误，由发包人承担。5.材料和工程设备5.2发包人提供的材料和工程设备间或地点所增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承5.3材料和工程设备专用于合同工程5.4禁止使用不合格的材料和工程设备人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。由此增加的费用和(或)工期延误由发包人承担。6.2发包人提供的施工设备和临时设施6.3要求承包人增加或更换施工设备承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。6.4施工设备和临时设施专用于合同工程7.1道路通行权和场外设施7.2场内施工道路7.3场外交通7.4超大件和超重件的运输7.5道路和桥梁的损坏责任7.6水路和航空运输8.测量放线8.1施工控制网量技术规范，按上述基准点(线)以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定8.2施工测量8.3基准资料错误的责任此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料8.4监理人使用施工控制网9.施工安全、治安保卫和环境保护9.1发包人的施工安全责任9.2承包人的施工安全责任9.3治安保卫9.4环境保护9.5事故处理10.进度计划10.2合同进度计划的修订11.开工和竣工11.1开工11.1.1监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发11.1.2承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审11.2竣工11.3发包人的工期延误(或)增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。(1)增加合同工作内容；(4)因发包人原因导致的暂停施工；(5)提供图纸延误；(7)发包人造成工期延误的其他原因。11.4异常恶劣的气候条件11.5承包人的工期延误11.6工期提前12.1承包人暂停施工的责任因下列暂停施工增加的费用和(或)工期延误由承包人承担：(3)承包人擅自暂停施工；12.2发包人暂停施工的责任由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加12.3监理人暂停施工指示12.4暂停施工后的复工无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。12.5暂停施工持续56天以上12.5.1监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1第22.2款的规定办理。12.5.2由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。13.工程质量13.1工程质量要求13.1.1工程质量验收按合同约定验收标准执行。符合合同要求为止，由此造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。成的费用增加和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。13.2承包人的质量管理13.3承包人的质量检查13.4监理人的质量检查13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查13.5.1通知监理人检查13.5.2监理人未到场检查监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖13.5.3监理人重新检查承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承13.5.4承包人私自覆盖揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。13.6清除不合格工程准，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。13.6.2由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。14.试验和检验该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。14.2现场材料试验14.3现场工艺试验15.变更(5)为完成工程需要追加的额外工作。15.2变更权在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指15.3变更程序15.3.1变更的提出(1)在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。(2)在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发(3)承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形15.3.2变更估价监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。15.3.3变更指示(1)变更指示只能由监理人发出。15.4变更的估价原则似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。3.5款商定或确定变更工作的单价。15.5承包人的合理化建议15.6暂列金额15.7计日工(1)工作名称、内容和数量；(5)监理人要求提交的其他资料和凭证。15.7.3计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并15.8暂估价15.8.2发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达15.8.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业16.价格调整16.1物价波动引起的价格调整16.1.1采用价格指数调整价格差额16.1.1.1价格调整公式式中：△P一需调整的价格差额；P₀一第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的己完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；A---定值权重(即不调部分的权重);B;B₂;B₃;……Bn---各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；Foi;Fo₂;Fo₃;……Fon---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。16.1.1.2暂时确定调整差额在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。16.1.1.3权重的调整按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。16.1.1.4承包人工期延误后的价格调整由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。16.1.2采用造价信息调整价格差额施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的16.2法律变化引起的价格调整17.计量与支付17.1计量17.1.1计量单位17.1.2计量方法17.1.3计量周期17.1.4单价子目的计量(6)监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核17.1.5总价子目的计量(1)总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。(4)除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程里.。17.2预付款17.2.1预付款17.2.2预付款保函17.2.3预付款的扣回与还清17.3工程进度付款17.3.1付款周期17.3.2进度付款申请单(2)根据第15条应增加和扣减的变更金额；(3)根据第23条应增加和扣减的索赔金额；(4)根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；(5)根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；(6)根据合同应增加和扣减的其他金额。17.3.3进度付款证书和支付时间(2)发包人应在监理人收到进度付款中请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人17.3.4工程进度付款的修正17.4质量保证金17.4.2在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的17.4.3在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定17.5竣工结算17.5.1竣工付款申请单17.5.2竣工付款证书及支付时间(2)发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3(2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。(4)竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3(4)目的约定办理。17.6最终结清17.6.1最终结清申请单17.6.2最终结清证书和支付时间(2)发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。(3)承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。(4)最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3(4)目的约定办理。18.竣工验收18.1竣工验收的含义18.2竣工验收申请报告(1)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，合同范围内的(3)己按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及18.3验收监理人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查中请报告的各项内容，18.3.2监理人审查后认为己具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请18.3.3发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收中请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项18.3.6发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工18.4单位工程验收包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。18.5施工期运行工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.4款的约定验收合格，证明18.5.2在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行18.6试运行18.7竣工清场18.8施工队伍的撤离19.缺陷责任与保修责任19.2缺陷责任19.2.3监理人和承包人应共同查清缺陷和(或)损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由利润的承担，按第19.2.3项约定办理。19.3缺陷责任期的延长19.4进一步试验和试运行19.5承包人的进入权19.6缺陷责任期终止证书在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向19.7保修责任20.保险20.1工程保险20.2人员工伤事故的保险20.2.1承包人员工伤事故的保险20.2.2发包人员工伤事故的保险20.3人身意外伤害险20.4第三者责任险20.4.2在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.120.5其他保险20.6对各项保险的一般要求20.6.2保险合同条款的变动20.6.3持续保险20.6.4保险金不足的补偿保险金不足以补偿损失的，应由承包人和(或)发包人按合同约定负责补偿。20.6.5未按约定投保的补救20.6.6报告义务21.不可抗力21.1不可抗力的确认发生争议时，按第24条的约定办理。21.2不可抗力的通知21.2.2如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报21.3不可抗力后果及其处理21.3.1不可抗力造成损害的责任除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误21.3.2延迟履行期间发生的不可抗力21.3.3避免和减少不可抗力损失21.3.4因不可抗力解除合同应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。22.违约22.1承包人违约22.1.1承包人违约的情形(1)承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私(2)承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将己按合同约定进入施工场(3)承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒(7)承包人不按合同约定履行义务的其他情况。22.1.2对承包人违约的处理(1)承包人发生第22.1.1(6)目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。22.1.3承包人违约解除合同22.1.4合同解除后的估价、付款和结清(1)合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人己提供(3)合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。(5)发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。22.1.5协议利益的转让22.1.6紧急情况下无能力或不愿进行抢救义务的，由此发生的金额和(或)工期延误由承包人承担。22.2发包人违约22.2.1发包人违约的情形(2)发包人原因造成停工的；(5)发包人不履行合同约定其他义务的。22.2.2承包人有权暂停施工并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。22.2.3发包人违约解除合同(1)发生第22.2.1(4)目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。(2)承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出22.2.4解除合同后的付款22.2.5解除合同后的承包人撤离按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，22.3第三人造成的违约23.索赔23.1承包人索赔的提出根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的，应按以下程序向发包人提出(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和(或)细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料；的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数；(4)在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求23.2承包人索赔处理程序(2)监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收到上述索赔通知书(3)承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。23.3承包人提出索赔的期限23.3.2承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发23.4发包人的索赔 (或)延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长23.4.2监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和(或)缺陷责任期的24.争议的解决24.1争议的解决方式(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。24.2友好解决24.3争议评审24.3.1采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争24.3.3被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报24.3.4除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代24.3.5除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰1.3法律1.3.2适用标准、规范1.4合同文件及解释顺序(见合同协议书)1.6图纸1.6.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：工程开工日期前不少于7天，提供工艺施工图纸4套；设计院院标准图集1套；设备安装图1套；设备安装使用说明书1套；施工前的48小时内签发图纸修改图给承包人。1.6.7发生如下情况，承包人应立即书面通知监理单位或发包人(不委托监理时):施工图、说明1.6.8处理办法：当监理单位或发包人(不委托监理时)接到上述通知或发现上述情况时应及时1.7联络1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定2.3提供施工场地2.3.1开工日期前不少于5天办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备2.3.2施工现场用水、电，发包人于开工前不少于5天提供水电接口；2.3.4开工日期前不少于5天向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实2.5组织设计交底2.8其他义务2.8.2发包人可以将2.3条款规定的部分或全部2.8.3发包人未能履行2.3款各项义务，导致工期延误，顺延延误的工期。2.9发包人委派的驻工地代表：3.监理人3.2总监理工程师指令的书面报告，总监理工程师在收到承包人报告后48小时内作出修改指令或继续执行原指令的决3.2.5监理单位委派的总监理工程师4.承包人4.1.10.7在发包人资金暂时紧缺时，承包人应当在30天内连续保质保量施工。4.1.10.8向发包人提供施工所需标准图集1套(设计院院标除外)4.1.11承包人未能履行4.1.1-4.1.10款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失4.5承包人项目经理4.5.6承包人项目经理现场管理规定》(见附件)严格执行处罚。当承包人支付违约金额累计超过30万元时，发包人有权没5.材料和工程设备5.1承包人提供的材料和工程设备价部分的材料(钢材除外)不进行价差调整。本工程用的钢材厂家明细：材料名称规格型号材质参考生产厂家1钢筋高线6.5-10通钢、本钢、鞍钢2普线6.5-103圆钢C12-144圆钢&16-255Ⅱ螺纹钢412-14鞍钢、通钢6Ⅱ螺纹钢416-287IⅡ螺纹钢432以上89Ⅲ螺纹钢&16-28Ⅲ螺纹钢&32以上C型钢综合各种材质鞍钢压型彩钢板0.5mm(压成型面积)综合各种材质宝钢0.6mm(压成型面积)综合各种材质1-1.2mm(压成型面积)综合各种材质普通钢板鞍钢、通钢、本钢花纹钢板综合镀锌角钢综合通钢、鞍钢角钢综合槽钢综合工字钢综合H型钢本钢、通钢镀锌扁钢综合营口、鞍钢扁钢综合镀锌铁皮吨焊管凌钢焊管焊管焊管镀锌焊管鞍钢无缝钢管20#钢鞍钢20#钢20#钢20#钢20#钢螺旋焊管天津螺旋焊管重轨鞍钢、通钢轻轨5.2发包人提供的材料和工程设备电伴热带、补偿导线、接地电缆、光缆);电缆桥架：小型数量、单价(发包人库房出库含税价)给予扣款或补款(当材料退库时发生补款9.2承包人的施工安全责任9.2.1承包人进驻现场5天内，向监理单位提供详细的安全施工组织方案，经监理单位3天内审9.4环境保护9.4.7合同通用条款第9.4.2至9.4.6条：承包人10.进度计划10.2合同进度计划的修订11.4异常恶劣的气候条件11.7工期顺延13.工程质量13.1工程质量要求13.4监理人的质量检查顺廷工期。13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查13.5.2监理人未到场检查15.3变更程序15.3.1变更的提出15.3.2变更估价16.价格调整(一)可用m0价格明细表(见16.1.3)调差材料的调值公式；mi=m0×{【(pl/p0)Xnl+(p2/p0)×n2+…(pn/p0)Xni】(1).波动比例在±3%范围以内时(含±3%)不做调整(即【(pl/p0)Xnl+(p2/p0)×n2+…17.计量与支付序号材料名称规格型号材质单位现场价格(元/t)1钢筋高线&6.5-10t2普线6.5-10t3圆钢&12-14t4圆钢C16-25t5Ⅱ螺纹钢C12-14t6Ⅱ螺纹钢C16-28t7Ⅱ螺纹钢432以上t8t9Ⅲ螺纹钢C16-28tⅢ螺纹钢C32以上tC型钢综合各种材质t压型彩钢板0.5mm(压成型面积)综合各种材质0.6mm(压成型面积)综合各种材质1-1.2mm(压成型面积)综合各种材质普通钢板tttttt花纹钢板综合t镀锌角钢综合t角钢综合t槽钢综合t工字钢综合tH型钢tttt镀锌扁钢综合t扁钢综合t镀锌铁皮吨t焊接钢管t焊接钢管t焊接钢管t焊接钢管t镀锌钢管tttt无缝钢管20#钢t20#钢t20#钢t20#钢t20#钢tttttt螺旋焊管t螺旋焊管t钢轨综合t报价。4、开标日期：2010年11月19日17.1计量17.1.1计量单位17.1.6工程量确认17.2预付款17.2.1预付款预付款=(暂估合同总价款-必须列项报价费用)*(10%+10%)17.2.2预付款保函17.2.3预付款的扣回与还清的70%前全部扣完。17.3工程进度付款17.3.3进度付款证书和支付时间(1)提供《建设工程竣工验收表》要求的竣工资料.第17.8条审计费用时，扣留相应费用后再予以支付),滞留工程总价款(造价咨询机构审定后)的10%作为质量保修金，待竣工验收合格1年后，若无质量问题，7天内一次性无息返还剩余质17.5竣工结算17.5.3.5完全综合单价(7)专用垫铁、特殊垫铁(如螺栓调整垫铁、球型垫铁等)和地脚螺栓制安费；检验费等。已含主材价的各子项完全综合单价结算时均不予调整材料价差((1)现场签证签批程序：据此次签证内容编制的预算书),超过7日，现场签证无效。⑤要求每份现场签证附一份预(结)算书，并与《工程联系单》一一对应。无预(结)算书的现(4)现场签证内容确定：合同承接范围(含后期17,5.3.9预算外签证清包工、借工；100元/工日，每工日按8小时计取，不足4小时的按0.5报金额的15%时，超过15%部分的审减金额结算审计费用(以造价审计合同为准)由承包人支付给发18.竣工验收8、图纸会审(交底)纪要(发包人、监理单位、设计单位、承包人等相关单位签字盖章):(7)承包人提供竣工图的约定：竣工图为4套。18.2验收18.3试运行18.3.1.5双方责任(2)质量保修期：(3)质量保修责任；(4)质量保修金的支付办法。20、保险21.不可抗力21.1不可抗力的确认22.违约22.1承包人违约22.1.2对承包人违约的处理(4)本合同通用条款第22.1.1(4)款约定承包人违约应承担的违约责任：因非发包人原因延误合同协议书第9条(承包人应按照监理人指示开工，工期为150日历天)规定的总工期的，承包人每包人计入承包人结算款中，对于重点影响工期的汽轮机安装：暂定工期为2011年8月1日至2011年10月14日(共计75天)经XX冀东水泥股份有限公司主管领导批准后，承包人每延误1天向发包人承担迟延金1~3万元人民币，根据每个子项工程的具体施工进度按照附表7:《工并赔偿由此给发包人造成的损失。造成工程延期的，按22.1.2(4)条处理。22.2发包人违约发生本合同通用条款第22.2.1(1)-(4)目以外的违约情况时，约定发包人违约应承担的违约24.1争议的解决方式25.补充条款25.2下列情况之一，发包人有权单方终止合同并要求承包人赔偿发包人合同暂估金额10%的违25.7设备领用与保管(2)中标人在合同签订后5天内提交暂估合同总价的10%的银行履约保函(银行保函格式见附件)。(2)银行履约保函退述：日内达到设计指标的100%,每延迟1天，扣质保金的1%。若因非承包人原因造成不能满足以上四个25.14关于平台栏杆选型执行“冀水工程[2008]10号”文件(文件另附)25.15厂前区工程执行统一建筑风格“冀水工程[2008]16号”文件(文件另附)。25.16厂区企业文化若色方案(文件另附)。25.21职员与劳务的雇用25.22承包人的人员要求每更换一人次，承包人应向发包人支付10万元(现金)违约金。25.23合同份数(1)双方约定合同份数：13份，发包人8份，承包人5份，出承发包人向当地主管部门和监督部门分别备案。四、合同附件格式(附后)附件一：银行履约保函致： 担保单位：(全称并盖章)—法定代表人或委托代理人(签字):工程质量保修书发包人(全称):XXXX水泥有限责任公司承包人(全称):XXXX高压容器有限公司质量保修范围包括设备安装、电气管线、工艺管道、各种仪表、电缆桥架安装等合同范4、保修费用5、其他发包人(公章):承包人(公章):发包人供应材料设备一览表(余热发电)序号材料或设备名称规格型号单位数量供应时间地点备注1设备2电动阀门及配套执行机构套3所有阀门及配套法兰、螺栓套4水流视镜个5流量计个6压力表个7温度计个8水表个9电缆米电缆桥架米小型电气箱(板、盒)台吨闪光报警器个热电偶个热电阻个水位计个料位开关个个按钮盒个哈道斯500板铸石滑触线序号项目名称工程量计算规则备注1工艺设备安装tDN>100mm膨胀节安装；(4)DN>100(5)DN>100mm的水表及其附件安装；5.所有电动锅炉的本体、壳体及钢构属于设备。田定额中同类设备安装的工作内容，主要包括(1.》本体及附件安备、附件、结构件安装。(3).设体检查。(4),研磨、润滑。(5)系统耐压、试压。(6),调试。(7)各种胶带的各种接口工作：(10)所有非标管道上阀门的研磨、脱脂、解体检查以及DN≤100mm阀门及法兰的安装；(11)往设备中加发包人提供的各种油品：(12)设备随机润滑管路的安装、除污(锈)、刷漆、酸洗、吹洗、试压2工艺管道安装t划分工作范围)按规范和设计要求完成图纸全部安装(不分连接形式):(3).管缝(6),刷漆、涂料(不分漆、涂料的种类)等全部内容。(7).不分材质(8).工艺管道附属阀门、管件价值);(9)工艺管道附属膨胀节、管沟挖填运土的费用：(12安装单位为安装工艺管道所凿孔洞及修补所发生的费用；(13)艺管道穿墙套管制作、安装、主材。(14)阀门的研磨、解体检查(15)法兰缠绕垫必须选用金属缠绕垫。3t划分工作范围).损耗等所有费用。综合Q235、4非标件制作t按规范和设计要求完成图纸全部圈煨制、胎其制作。3、除锈(综(不分漆、涂料的种类)5、构件5非标件安装t按设计图示尺寸以合计净质量计算，包括工艺流程中排汽管道、漏斗、溜子、补偿器、风帽及罩类、钢烟注：质量中不扣除不足0.1m2孔眼和切角面积所占质量.不计算焊缝及螺栓、螺母、垫片等连接件重量。按规范和设计要求完成图纸全部涂料(不分漆、涂料的种类)3、焊缝探伤。4、厂内运输、配合调6t按图纸所示制作工程量以吨计算。注；质量中不扣除螺栓、螺母、垫片等连接件重量.损耗等所有费用，材质按Q235、7非标设备制作t以设计院提供的非标设备图纸内容为准，按设计图示尺寸以合计净质量计算。包括计量仓、料仓、人孔门注：(1)标准部件依设计型号规格查阅“标准图集”质量中不扣除不足0.1m2孔眼和切角面积所占质量.按规范和设计要求完成图纸全部5、焊口探伤。8非标设备安装t以设计院提供的非标设备图纸内容为准。按设计图示尺寸以合计净质量计算。包括计量仓、料仓、人孔门注：(1)标准部件依设计型号规格查阅“标准图集”质量中不扣除不足0.Im2孔眼和切角面积所占质量.按规范和设计要求完成图纸全部漆、涂料(不分漆、涂料的种类)9t以设计院提供的非标设备图纸内容为准，按图纸所示部件按成品净质量计算，质量中不扣除不足0.1损耗等所有费用，材质按Q235、眼和切角面积所占质量。不计算焊缝及螺栓、螺母、钢结构制作t按规范和设计要求完成图纸全部分漆、涂料的种类)5、成品编号堆放等全过程；综合制作平台排销：焊口探伤；t按规范和设计要求完成图纸全部全过程：t按图纸所示制作工程量以吨计算。注：质量中不扣除损耗等所有费用。材质按Q235、量时，不扣除阀门、管件，法兰、膨胀节、流量计、按规范和设计要求完成图纸全部装。4、保温范围包含工艺设备、质。电缆敷设m按规范和设计要求完成图纸全部输(2)敷设(配管敷设含配管安接头制作(含电缆头制作、安装、验等各种试验(6)桥架安装(7)式)、刷漆(8)揭盖盖板(9)防缆、电缆桥架)的价值，含钢管、电控、自控设备台按实际安装盘面半周长大于1000mm的各种规格、型号、尺寸的盘、箱、柜的安装数量计算。按规范和设计要求完成图纸全部工作内容。工作内容包括(1)基锈(综合各种除锈方式)、刷漆(不分漆、涂料的种类);(2)送配电系统调试(3)端子板外接线、机线(桥)、信号板、接线箱〈盒)安装、调试等.(4配合机械单机、按变压器容量以KVA计算。按规范和设计要求完成图纸全部关、负荷开关、绝缘子、电容器、材料(型钢)的价值；白动化仪表(一次仪表)台/套压力开关、差压开关、气体分析仪、汽机监测装置、算规则”)另计.按规范和设计要求完成图纸全部表及仪表附件的安装、脱脂、研磨(2)仪表设备用的各种气、液体管路数设、主材(含管道、管件、阀门等》(3)支架的制作安装、主材、除锈(综合各种除锈方式)、刷漆、涂料(不分漆、涂料的种类)(4)调试。(5)闪光报警器、数字显示仪、温度变送器、水位计、示温度计、料位开关、拉绳开关、跑偏开关、接近开关、速度开关、旋转探测仪等的安装、调试费用；(6)各种仪表检测、校验费；(7)按电动机的装机容量以KW计算。不含润滑脂价各类起重装置、堆取料机按其装机容量(KW)计工作内容。工作内容包括(1)电价值)。(3)滑触线安装(4)上述电组按汽轮发电机组的数量计量。总则第一条管理方针第二条管理目标2.1.3轻伤率不超过3%;2.2质量管理目标：2.2.2单位工程一次验收合格率100%:第三条管理架构第四条管理内容(一)安全管理主要环节：违约金1000元。(5)各种危险作业，在作业前未制定安全防护措施的，发现一次缴纳违约金1000元。(7)施工照明无法满足安全施工(安装)要求的，发现一次缴纳违约金500元。约金500元。(14)向高处或从高处投(抛)掷工器具、物料、垃圾的，发现一次缴纳违约金500元。(15)严重违反安全操作规程的，发现一(20)冬季施工期间在施工现场擅自点火取暖的，每发现1次缴纳违约金500元。(二)质量管理主要环节：(2)工程项目质量管理目标。(3)开(复)工报告及批审单。(3)施工中的质量评比。(4)工程材料试验报告单。(6)变更设计资料。(7)隐蔽工程检查签证。实继续施工的，处以2万元至5万元的缴纳违约金。(6)施工方案未经审批擅自动工的，每次(10)红(青)砖砌体砌筑前按规定必须进行砌体湿水，否则每发现1次缴纳违约金1000元。(12)伪造或擅自涂改设备/电气安装调试记录，每发现1次，缴纳违约金1万元。(13)伪造或擅自涂改现场隐蔽验收记录，每发现1次，缴纳违约金1万元。(14)伪造材质检验单或提供不合格材质检验单，每发现1次，缴纳违约金1000元。(三)进度管理主要环节：4.18进度管理处罚制度：在15分钟内，一次扣款100元；超过15分钟，一次扣款200元。(3)因乙方自身原因，未及时申报合格《现场签证》且严重拖延1(4)月进度计划未按监理例会要求提交或滞后1周以上的，给予300元/次缴纳违约金。(四)投资管理主要环节：(4)若发生重复签证现象，每发现1次缴纳违约金500元。(五)其他管理主要环节：工现场情况。(4)现场若发现擅自接水、接电行为的，每次(7)对于随处乱倒土方者一经发现，每车次将处罚人民币500元。(12)施工现场发现赌博、酗酒、打架斗殴现象的，每发现1次，缴纳违约金1000元。(13)发现所辖施工人员有偷盗其他施工单位行为的，每发现1次，缴纳违约金2000元。保留2位)。总负责人。项目建设月联合检查评定表年月评定类别主要评定内容每项满分熟料系统水泥系统厂前区熟料安装水泥安装排名次序合计安全评定(20分)1.安全帽、安全带、防滑鞋、绝缘鞋等劳动保护用品佩戴完好且符合安全规范22.脚手架、依附斜道、密目网、安全通道、平台、栏杆等安全防护设施搭设符合安全规定23.电缆电杆架(敷)设满足安全、通行要求；电焊机接线设置符合安全规范24.夜间施工照明满足施工要求，未擅自使用业主电源或设备1226.现场孔洞覆盖及安全警示牌设置完好7.现场安全防护器材齐全2安全评定(20分)8.配电开关箱按规定装电源漏电保护器：露天装设的用电闸刀装设防雨设施29.特种作业人员持证上岗2管理得当211.每周按时参加甲方组织的安全专题例会1安全评定得分小计质量评定(25分)1.施工方案审批后实施22.开工报告审批后开工23.单位工程施工组织设计按合同约定报批24.工程分包队伍情况按规定申报审查25.无重大质量(缺陷)事故36.无违反“停工令”现象27.无违反施工程序现象2质量评定(25分)齐全19.钢筋的加工制作满足设计及施工规范要求(安装：钢结构、非标件、非标设备、喷砂除锈、保温、炉窑砌筑、运转调试记录等满足设计及施工规范要求)210.砼按配合比计量搅拌(安装：所有油漆工程除锈工序、油漆遍数及漆膜厚度均满足设计及施工要求)111.进场材料及构配件质量检测合212.质量管理资料齐全符合要求111.无故意隐瞒质量事故情况，无拖延整改通知情况2电缆敷设规整、接头质量完好、电缆线编号清晰、各种电气试验符合规定)1质量评定得分小计进度评定(25分)1.月进度计划按监理例会要求报批(含要求的电子版)42.周进度计划按监理例会要求报批(含要求的电子版)23.实际月形象进度较计划完成情况偏差较小(5%以内)34.图纸会审纪要整理反馈及时55.按规定参加监理例会，每周认真落实监理例会精神36.及时申报《现场签证》且符合按单项工程不同专业编号要求37.认真执行甲方《工程联系单》,38.按要求签订《工期奖罚协议》2投资评定(15分)投资评定(15分)1.《现场签证》费用申报及时且符合合同要求32.每月进度款申报及时且符合规定，无胡乱申报行为53.每份《现场签证》与《工程联系单》和《费用》对应3序15.付款手续完善、及时3投资评定得分小计文明施工(15分)1.按甲方指定地点、要求堆卸、摊装：无浪费、丢失、毁损、偷卖甲供材料设备行为)12.现场无“跑冒滴漏”现象(安装：现场无擅自接卸设备影响土建队伍施工现象)13.现场无“擅自占用主干道路导致其他车辆运输阻塞”现象14.现场无因碰断高压线杆、水管而导致全场停电、停水等恶劣行为25.现场无擅自接水、接电行为16.所辖责任区卫生良好环境整洁2文明施工7.有强烈的合作意识和配合精神1(15分)8.砂石料场的硬化，标识、标牌的设置及砂石料的堆码(安装：现场组装场地硬化符合要求，组件摆放井然有序，无阻碍其他队伍施工作业行为)1料、成品、半成品的摆放及标识、标牌齐全(安装：无擅自在梁板柱上凿洞等野蛮作业行为)110.袋装水泥临时库的设置及水泥码放整齐(安装：喷砂除锈符合施工现场环保要求和安全要求，无阻碍其他队伍施工作业行为)111.木工加工区材料的堆码标识及消防措施(安装：甲供电缆、桥架、阀门、设备等现场妥善保管，接卸货及时符合合同规定)1无不符合文明施工行为1文明施工(15分)13.无拒收缴纳违约金通知单现象1文明施工得分小计额外奖罚得分(含工期奖罚、合理化建议奖)1.本月缴纳违约金金额累计10000元以上2.本月缴纳违约金金额累计5000-10000元3.本月缴纳违约金金额累计3000-5000元4.本月缴纳违约金金额累计1000-3000元5.本月缴纳违约金金额累计1000元以下6.本月获奖金额累计10000元以上57.本月获奖金额累计5000-10000元48.本月获奖金额累计3000-5000元39.本月获奖金额累计1000-3000元210.本月获奖金额累计1000元以下1安全监察通知书工程名称工程地点(标段)施工单位安全负责人员(签字)检查日期整改时间复查日期项目部安全检查人(签名):工程名称工程地点(标段)项目经理(签字)缴纳违约金日期整改时间复查日期质量监察通知书工程名称工程地点(标段)施工单位质量负责人员(签字)检查日期整改时间复查日期附表5:《工程质量缴纳违约金通知单》工程质量缴纳违约金通知单工程名称工程地点(标段)项目经理(签字)缴纳违约金日期整改时间复查日期工程部(或设备部)经办人(签名):监理公司总监(签名):工程名称工程地点(标段)项目经理(签字)小写：缴纳违约金日期整改时间复查日期工程部(或设备部)经办人(签名):监理公司总监(签名):施工工期奖罚表单位工程名称：施工单位：序号最终调整施工工期(日历日)实际完成施工工期(日历日)结算工期(日历日)工期奖缴纳违约金额(元)备注合计(天)开工日期**交土建(安装)日期合计(天)实际开工日期实际**交土建(安装)日期延误/提前(天)非承包人原因，相应顺